建设工程施工合同条件(合同版本).docx

《建设工程施工合同条件(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同条件(合同版本).docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：WD-HT-0536建设工程施工合同条件（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方责任造成的罚款除外。6 .已竣工程未交付甲方之前，乙方按协议条款约定负责已完工 程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙 方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出，在协议条款 内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。7 .按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物 的保护工作。8 .保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同

2、文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁 发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应由甲方 的损失给予赔偿。施工组织设计和工期第九条进度计划乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案） 和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批 准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方 案）和进度计划已经批准。乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表

3、的要 求提出改进措施，报甲方代表批准后执行。第十条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工， 应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的 理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或 3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表 不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期 不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担 乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后 4 8小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保

4、护已完 工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后 继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复 工要求后4 8小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方， 由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担 发生的费用。因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认第10页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 为甲方已局部或全部取消合同，由甲方承担违约责任。第十二条工期延误对下述造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺 延。1 .工程量变化和设计变更；2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计

5、超过8 小时；3 .不可抗力；4 .合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济 支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后5天内予以确认、 答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。第十三条工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同 竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在 5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主 要内容：1 .提前的时间；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .

6、乙方采取的赶工措施；3 .甲方为赶工提供的条件；4 .赶工措施的经济支出和承担；5 .提前竣工收益（如果有）的提供。质量与验收第十四条检查与返工乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同 发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检 查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改， 承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非 乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由 乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检

7、查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常 施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。第十五条工程质量等级工程质量应到达国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲 方要求局部或全部工程质量到达优良标准，应支付由此增加的经济支第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 出，对工期有影响的应给予相应顺延。达不到约定条件的局部，甲方代表一经发现，可要求乙方返工， 乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因 达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不 能到达约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件， 由甲方

8、承担返工的经济支出，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁, 仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。第十六条隐蔽工程和中间验收工程具备复盖、掩盖条件或到达协议条款约定的中间验收部位， 乙方自检合格后在隐蔽和中间验收4 8小时前通知甲方代表参加，通 知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙 方准备验收记录。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐 蔽工程检查记录并送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合 质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由 乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，甲方有权检查, 检查费

9、用由乙方负担。工程质量符合规范要求，3佥收2 4小时后，甲方代表不在验收记 录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第十七条试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试 车4 8小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方 准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试 车记录上签字。设备安装工程具备联动无负荷试车条件，甲方组织试车，并在试 车4 8小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应 作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通

10、过, 双方在试车记录上签字后，方可进行竣工验收。由于设计原因试车达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按 修改后设计重新安装。甲方承担修改设计费用、撤除及重新安装的经 济支出，工期相应顺延。由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责 重新购置或修理，乙方负责拆解口重新安装。设备为乙方采购，由乙 方承担修理或重新购置、撤除及重新安装的费用，工期不予顺延；设 备由甲方采购，甲方承担上述各项经济支出，工期相应顺延。由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后2 4 小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的 费用，工期不予顺延。第14页合同范本 | CONTR

11、ACT TEMPLATE建设工程施工合同试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由 甲方承担。甲方代表未在规定时间提出修改意见，或试车合格不在试车记录 上签字，试车结束2 4小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办 理竣工手续。第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车2 4小 时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以 上时间提出延期要求，不参加验收或试车，乙方可自行组织验收或试 车，甲方应成认验收或试车记录。合同价款与支付第十九条合同价款及调整合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。协议条 款另有约定或发生以下情况之一

12、的可作调整。1 .甲方代表确认的工程量增减；2 .甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3 .工程造价管理部门公布的价格调整；4 .一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；5 .合同约定的其他增减或调整。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同乙方应在上述情况发生后1。天内，将调整的原因、金额以书面 形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表 收到乙方通知后10天内不作答复，视为已经批准。第二十条工程款预付甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后 按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付，乙方在 约定预付时

13、间I 0天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后 仍不能按要求预付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方从应付 之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。第二十一条工程量的核实确认乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。 甲方代表接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程数量（以下简称 计量），并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并 派人参加。乙方无正当理由不参加计量，甲方自行进行;计量结果视 为有效，作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后3天内 未进行计量从第4天起，乙方报告中开列的工程量即视为已被确认, 作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通

14、知乙方，使乙方 不能参加计量，计量结果无效。甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 造成返工的工程量，不予计量。第二十二条工程款支付甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量， 按构成合同价款相应工程的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲 方在其代表计量签字后1 0天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付 款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出 通知5天后停止施工，甲方承担违约责任。经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程价款。协议须明确 约定付款日期和从甲方计量签字后第11

15、天起计算应付工程价款的 利息率。材料设备供应第二十三条甲方供应材料设备甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质 量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料设备及其产品合格 证明。甲方代表在所供材料设备验收2 4小时前将通知送达乙方，乙 方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方 妥善保管，甲方支付相应保管费用。保管期间材料设备发生损坏丧失, 甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏丧失 由甲方负责。第”页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方供应的材料、设备与清单不符，按以下情况分别处理：1 .材料设备单价

16、与清单不符，由甲方承担所有价差。2 .材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符，乙方可拒绝 接收保管，由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱 检验，可只验收箱子数量。乙方开箱时须请甲方到场，出现缺件或质 量等级、规格与清单不符，由甲方负责补足缺件或重新采购。3 .甲方供应材料与清单规格型号不符，乙方可代为调剂串换， 甲方承担相应经济支出。4 .到货地点与清单不符，甲方负责倒运至清单指定地点。5 .供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单 约定数量时，甲方负责将多余局部运出施工现场。6 .供应时间早于清单约定日期，甲方承担因此发生的保管费用。因以上原因或迟于清单约定供应时

17、间，由甲方承担相应的经济支 出。发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成乙方的损失。经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情 况，甲方仍应承担重新采购及撤除的重建的经济支出，并相应顺延工 期。第二十四条乙方采购材料设备乙方根据协议条款约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建设工程施工合同条件（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。一、词语涵义及合同文件第一条词语涵义

18、。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合 同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下称 协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所 赋予的涵义。1 .发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资料 和支付工程价款能力的当事人。2 .甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定 的代表人。3 .承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格 并被发包方接受的当事人。4 .乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定 的代表人。5 .社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对 工程进行的监理。合同范本 | CONTRACT T

19、EMPLATE 建设工程施工合同材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货2 4小时前通知甲 方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收， 由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产 品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收， 验收后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或撤除及 重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相 应顺延。根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方 原因使用时，由甲方承担发生的经济支出；因乙方原因使用时，由乙 方承担发生的费用。设计变更第二十五条设计变更乙方对原设计进行变更，

20、须经甲方代表同意，并由甲方取得以下 (1)超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批 准，取得相应追究投资和材料指标；(2)送原设计单位审查，取得相应图纸和说明施工中甲方对原设计进行变更，在取得上述两项批准后，向乙方 发出变更通知，乙方按通知进行变更，否那么，乙方有权拒绝变更。第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同双方办理变更、洽商后，乙方按甲方代表要求，进行以下变更：1,增减合同中约定的工程数量；2 .更改有关工程的性质、质量、规格；3 .更改有关局部的标高、基线、位置和尺寸；4 .增加工程需要的附加工作；5 .改变有关工程的施工时间和顺序。第二十

21、六条确定变更价款发生第二十四条约定的变更后，在双方协商的时间内，乙方按下 列方法提出变更价格，报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期：1 .合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、 变更合同价款；2 合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变 更价格，变更合同价款；3 .合同中没有类似和适用的价格，由乙方提出适当的变更价格, 送甲方代表批准执行。甲方代表不能同意乙方提出的变更价格，在乙方提出后1。天内 通知乙方提请工程造价管理部门裁定（实行社会监理的，由总监理工 程师暂定，事后提请工程造价管理部门裁定），对裁定仍有异议，按第20页合同范本 | CONTRACT TEMP

22、LATE 建设工程施工合同 第三十条约定的方法解决。竣工与结算第二十七条竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方 代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份 数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约 定时间内组织有关部门验收，并在验收后5天内给予批准或提出修改 意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理 由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视 为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能到达竣 工要

23、求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按协议条款约定日期组织验收，应从约定期限最后一天 的次日起承担工程保管费用。因特殊原因，局部单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项 竣工协议，明确各方责任。第二十八条竣工结算竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结 算报告后应及时给予批准或提出修改意见，在协议条款约定时间内将 拨款通知送经办银行，并将副本送乙方。银行审核后向乙方支付工程 款。乙方收到工程款后1 5天内将竣工工程交付甲方。由于甲方违反

24、有关规定和约定，经办银行不能支付工程款，乙方 可留置局部或全部工程，并予以妥善保护，由甲方承担保护费用。甲方无正当理由收到竣工报告后3。天内不办理结算，从第3 1 天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息，并 承担违约责任。第二十九条质量保证期乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修工程、内容、范围、 期限及保修金额和支付方法，进行保修并支付保修金。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收 的工程，按单项工程分别计算保修期。保修期间，乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理，否 那么，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用， 甲方在保修金内扣除，

25、缺乏部份，由乙方交付。因乙方之外原因造成 返修的经济支出，由甲方承担。采取按合同价款一定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同方法的，甲方应在保修期满后2。天内结算，将剩余保修金和按协议条款约定利率计息的利息一起退还乙方，缺乏局部由乙方交付。争议、违约和索赔第三十条争议甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按协议条款的约定，采用以下一种或几种方式解决：1 .向协议条款约定的单位或人员要求调解；2 .向有管辖权的仲裁机关申请仲裁；3 .向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，

26、保持施工连续，保护好已完成工程。4 .合同确已无法履行；5 .双方协议停止施工；6 .调解要求停止施工，且为双方接受；4,仲裁机关要求停止施工；7 .法院要求停止施工。第三十一条违约甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支 付之日起计算的应支付款项的利息等），相应JII页延工期；按协议条款 约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。因乙方原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方

27、有权请求乙方 在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后， 造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害 的，乙方应承担损害赔偿责任。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约 方承担上述违约责任后仍应继续履彳亍合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应 提前I 0天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约 责任。但违约方迟延履行或者有其他违约行为致使严重影响订立合同 所期望的经济利益的，对方可以不经催告解除合同。第三十二条索赔甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方 可

28、按以下规定向甲方索赔：1 .有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；2 .索赔事件发生后2。天内，向甲方发出要求索赔的通知；第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3 .甲方在接到索赔通知后1 0天内给予批准，或要求乙方进一 步补充索赔理由和证据，甲方在1 0天内未予答复，应视为该项索赔 已经批准。其他第三十三条安全施工乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全 措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡 事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知 甲方代表。同时按政府有关部

29、门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。 发生的费用由事故责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃 易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护 措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担保护措施费用。在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措 施，并承担有关的经济支出。第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议甲方要求采用专利技术和特殊工艺，需负责办理相应的申报、审 批手续、承担申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用，并负责试验第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 等有关工作。乙方提出使用专利技术和特殊工艺，报甲

30、方代表批准后 按以上约定办理。乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改 及对原定材料、设备的换用，必须经甲方代表批准。以上发生的费用和获得的收益，双方按协议分摊或提供。第三十五条地下障碍和文物乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币 等有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时， 应在4小时内通知甲方代表，并报告有关管理部门和采取有效保护措 施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的措施给予批准 或提出处理意见。甲方承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。第三十六条工程分包乙方可按投标书和协议条款约定分包局部工程。乙方与分包单位签订分包合同后

31、，将副本送甲方代表。分包合同 与本合同发生抵触，以本合同为准。分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻 相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽， 均视为乙方的违约或疏忽。除协议条款另有约定，分包工程价款由乙方与分包单位结算。第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第三十七条不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。不可抗力发生后,乙方应每隔10天向甲方报告一次损失情况。因不可抗力发生的费用由双方分别承担：1 .工程本身

32、的损害由甲方承担；2 .人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；3 .造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；4 .所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。不可抗力的认定标准是O第三十八条 保险（如有时）甲方按协议条款的约定，办理建筑工程和在施工场地甲方人员及第三方人员生命财产和保险。乙方办理自己在施工场地人员生命财产和机械设备的保险。投保后发生事故，乙方应在1 5天内向甲方提供损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在15天后每10天报告一次，直到 损害结束。第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第三十九条工程停建或缓建由

33、于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或 缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、 设备的保护和移交工作方安甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工 现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按 合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货 发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。第四十条合同的生效与终止本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支 付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他 条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。第四十一

34、条合同份数合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。 副本份数按协议条款约定，由甲乙双方分送有关部门您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第28页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同6 .总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7 .设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。8 .工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。9 .工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构

35、。10 .工程：协议条款约定具体内容的永久工程。1 1 .合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。1 2 .经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。1 3 .费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。14 .工期：协议条款约定的合同工期。15 .开工日期：协议条款约定的工程开工日期。16 .竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。1 7 .图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1 8 .施工现场：经甲方批准的施工组织设计或施工方

36、案中施工合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 现场总平面图规定的场地。1 9 .书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各 种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过 确认的电报、电传等。2 0 .不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非 甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、 雪、震等对工程造成损害的自然灾害。3 1 .协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协 议。第二条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1 .协议条款；2 .合同条件；3

37、 .洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4 .招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；5 .工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；6 .标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；7 .双方确认的往来信函、 、电子邮件。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情 况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出 解释）；双方意见仍不能一致的，按第3 0条约定的方法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件 使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。适用于合同文

38、件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部 门规章或工程所在地的地方法规。施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应 标准、规范时，可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、 规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标 准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要 求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、 规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、 规范的费用，均由甲方承担。第四条图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日 期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图 纸保密

39、工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图 纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权 力，履行合同约定的职责：1 .甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己局部权力和职 责，并可在任何时候撤回这种派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。2 .甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形成交给乙 方代表，乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。确有必要时, 甲方代表可发出口头指令，并在4 8小时内给予书面确认，乙方对甲 方代表的指令应

40、予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于 甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方 提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认 为甲方代表指令不合理，应在收到指令后2 4小时内提出书面申告， 甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原 指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方 立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指 令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲 方承担，延误的工期相应顺延。3 .甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图 合同范本 | CONTRACT

41、TEMPLATE 建设工程施工合同 纸并履行其他约定的义务，否那么乙方在约定时间后2 4小时内将具体 要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后8小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的 工期，赔偿乙方有关损失。实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约 定，局部或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责， 但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任 继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权的承诺）。第六条乙方驻工地代表乙方任命驻地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合 同约定的职

42、责；1 .乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送 交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；2 .乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和 依据合同发生的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表 联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施， 并在采取措施后2 4小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲 方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同担费用。乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责 任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。

43、第七条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工 作：1 .办理土地征用，青苗树林赔偿，房屋拆迁，清除地面，架空 和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责 解决以上事项遗留问题；2 .将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款 约定地点，并保证施工期间的需要；3 .开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的 施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的 畅通；4 .向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证 数据真实准确；5 .办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用 线的申报批准手续（证明乙方自

44、身资质的证件除外）；6 .将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 验；7 .组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；8 .协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保 护，并承担有关费用。甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济 支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。第八条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：1 .在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施 工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。2 ,向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报 表和工程事故报告。3 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照看、看守、围栏 和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙 方承担责任及所发生的费用。4 .按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场 办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。5 .遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理 规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙