正规供电工程施工合同_电力工程施工合同范.docx

《正规供电工程施工合同_电力工程施工合同范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正规供电工程施工合同_电力工程施工合同范.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、正规供电工程施工合同_电力工程施工合同范甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。今天小编就给大家整理了供电工程施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!供电工程施工合同一甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：6、竣工日期：第二条：工程造价及结算方式按工程内容进行施工。工程总造价为 万元(人民币)。第三条：双方责任1、甲方责任甲方须委派驻工地代表。甲方对工程质量进行评定，核实确认

2、工程量，对工程质量进行验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。2、乙方责任乙方委派驻工地代表及相关技术人员。乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案等所有用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工程。第四条：施工工期施工工期 小时。第五条：工程款支付1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。2、工程竣工验收

3、后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。第六条：工程施工的安全措施1、乙方设置专职安全员。2、安全施工。乙方要严格遵守电业安全工程规程，按大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施有关规定，制定安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。第七条：违约责任合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20x元违约金。第八条：工程保修和保修金的支付工程保修期为 年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。发包人：(

4、公章) 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：承包人：(公章)地址： 法定代表人： 委托代理人： 工地代表： 电话号码： 邮政编码： 合同订立时间：供电工程施工合同二发 包 人(全称)承 包 人(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程内容：10kV 高压供电线路。2台630kVA 变压器安装。400伏低压供电线路。4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包二、合同工期开 工 日 期： 20x年 12 月18 日竣 工 日 期： 20x年1月17日合同工期总日历天数 30 天。三、工程质量标准达到国家现行的有关施

5、工质量验收规范标准，满足施工图设计四、合同价款本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。五 工程款的拨付与结算1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。六 、工程验收工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，

6、由发包人承担一切责任。七、不可抗力因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。八、工程质量保修1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。九、 双方责任(一)甲方违约责任(1)甲方严格

7、遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。(二)乙方违约责任1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。十、合同争议解决1、双方随时协商解决有关

8、施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。发包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 项目经理：电 话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：合同订立时间：电 话： 传 真： 邮政

9、编码： 开户银行： 帐 号： 年 月 日 鉴(公)证意见： 经 办 人： 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日供电工程施工合同三发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据x电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工

10、程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、x电网公司下发的(1999)191号文关于农村电网建设与改造技术原则、x省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、x省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下

11、发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工

12、程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和

13、材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：年 月 日 年 月 日供电工程

14、施工合同四工程名称：x工程发包单位：x承包单位：x施 工 安 全 协 议甲 方：海南电网x公司乙 方：x工程项目名称：x工程项目地点：x计划工作时间：x年x月x日至x年x月x日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的安全生产工作规定和海南电网公司颁发的外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执

15、照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的

16、电力生产区域作业要求事先制订安全措施。5、甲方负责检查、监督建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令)和电业安全工作规程、电力建设安全工作规程在施工单位安全管理中的落实、执行情况。6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。7、应用电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。8、协议中规定由

17、甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证

18、方可上岗。4、项目部和施工现场应参照南方电网电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工

19、现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。8、进入施工现场的所有人员着装必须符合电业安全工作规程和电力建设安全工作规程之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。9、安全用具、安全防护设

20、施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。10、乙方要应用电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工

21、业部部颁的电业安全工作规程、电力建设安全工作规程和建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令)，共同遵守中国南方电网公司颁发的安全生产工作规定、安全生产奖惩规定、安全生产监督规定、输变电工程安全文明施工规范要求、电网建设安全健康与环境管理办法实施细则和电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册、外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定等有关规定。四、违约处理在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知(海南电网建x168号)和海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知(海南电网建

22、x175号)文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。五、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。3、根据双方签订的单相计量装置轮换改造工程承发包合同书，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。六、本协议有效期自x年x月x日至 x年x月x日止。七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。甲 方： 乙 方：甲方委托代表： 乙方委托代表：甲方经办人： 乙方经办人：年 月 日 年 月 日相关文章：1.电力工程施工合同范本2.供电工程施工合同范本3.电力安装施工合同范本4.电力施工合同协议书模板5.电力施工合同范本