《法规练习题》word版.doc

《《法规练习题》word版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《法规练习题》word版.doc（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 练 习 题 （仅供参考使用）一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，则（ ）。A全国人大裁决B国务院裁决C适用新法优于旧法D适用特别法优于一般法2某建筑工程公司下设的分支机构中属于法人的是( )。A.经授权的第一项目部 B.第二分公司C.合约部 D.上海子公司3某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向( )主张给付货款。A.施工企业 B.该企业法定代

2、表人C.项目部 D.商务经理4某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（）。A向王某主张B向劳务公司主张C向王某和劳务公司共同主张D由王某承担主要责任5工程建设项目在开工前,一般应取得项目土地的建设用地使用权;而建设用地使用权只能存在于( )之上。A.国家所有的土地 B.国家或集体所有的土地C.耕地转为的建设用地 D.宅基地6施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定，甲向乙支付一定的费用，乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了（ ）。A.相邻权 B.建设用地使用权 C.地役权 D.土地租赁权7某建设单位

3、急需资金进行工程建设，将自己的一块建设用地使用权抵押给银行贷款，签订了抵押合同后，因建设单位自己的某种原因没有办理抵押合同登记。则下列说法中，错误的是：A.该抵押合同成立B.该抵押合同生效C.银行成为抵押权人D.建设单位应向银行承担违约责任8某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进,使其在不增加成本的情况下增强了节能功效,这种技术改进应属于( )。A.产品发明 B.实用新型C.外观设计 D.方法发明9某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（ )。 A.王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.王某享有工程设计

4、图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励10施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（ ）。A由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C加工厂为保障自己的债权，有权留置全部

5、预制件D此种合同中不得行使留置权11在保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（ ）。A投保人与受益人 B保险人与投保人 C投保人与被保险人 D投保人、被保险人和受益人12某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平米。在开工前，某大学应（ ）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证13某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证C.应当报发证机关申请延期 D.

6、施工许可证已自行作废14经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。A 属于在投标有效期内撤回投标文件B 属于放弃中标C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金15某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晚于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是( )。A.对于投标文件及投标保证金均不应受理B.该投标文件不应视为有效的投标文件C.该投标文件评标委员会初审后按废标处理D.经招标人同意受理的,不应视为废标16总承

7、包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为( )。A.施工总承包 B.工程总承包C.工程服务总承包 D.工程咨询总承包17甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B 该联合体成员签订共同投标协议C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人18下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A ）。A 未经建设单位许可将承包工程中

8、的劳务进行分包B 将专业工程分包给不具备资质的承包人C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人19在施工单位不良行为的认定标准中,( )属于承揽业务不良行为。A.超越本单位资质等级承揽工程的B.拖欠工程款或工人工资C.将承包的工程转包D.需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗20建筑公司向材料商发出了一个购买建筑材料的要约，后又向材料商发出了一份取消购买意向的通知，如果后发的通知先于要约到达材料商，则此行为称为（ ）。A要约撤回 B要约撤销C承诺撤回 D承诺撤销21某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%,发包方支

9、付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（ ）。A.24 B.27C.30 D.4222某市大型公共停车场扩建项目投资总额5000万元，建设方直接发包给本市一家最大的专业施工公司承包，双方签订了施工合同。工程竣工后验收合格，但双方因结算放生争议诉至法院，对此合同的效力法院会作出的判决是：（ ）。A有效B无效C效力待定D可变更可撤销23某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。正对上例

10、下列说法错误的是：（ ）。A甲乙之间的合同是违法分包合同B乙承担修复费用后按照甲乙合同约定支付工程款C乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款D人民法院可以收缴甲的违法所得24某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是： A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同 B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同 C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同 D.该出租合同因违反强制性规定而无效25下

11、列事例中，应承担违约责任的是：（ ）。A招标人与投标人串通中标后签订承包合同，投标人不履行合同约定的B行政部门与施工单位约定，如果施工单位整改合格可以不予罚款；整改合格后行政部门仍然给予了罚款处理C工人在施工时不慎将工具坠落，砸坏了附近停放的汽车D材料商迟延运输，后又发生不可抗力造成交货延期26某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。A可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D用人

12、单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付27下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B 公司股东李某因股息分配产生的争议C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议28王某因流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，赵某因自己急于用钱便拒绝出借。结果使王某损失惨重。对此，下列说法中正确的是（）。 A.该借款约定未生效 B.该借款约定有效C.该借款约定无效 D.王某应承担违约责任29根据建筑施工场界噪声限值（GB12523-90)的规定，对城市建筑

13、施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值做出了规定;下列表述中正确的是( )。A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝C.结构施工阶段,夜间55分贝D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间30施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是( )。A.应当注册建造师担任B.与授权的施工企业之间属于委托代理关系C.应及时、如实报告生产安全事故情况D.在施工前向作业班组做技术交底31王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述错误的是（ ）。A.应当制定安全生产规章制度 B.落实安全生产责任制度

14、、安全生产规章制度和操作规程C.确保安全生产费用的有效使用D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患32作业人员李某在脚手架上施工时,发现部分扣架松动而可能倒塌,故停止了作业,这属于李某在行使( )。A.拒绝权 B.知情权C.紧急避险全 D.检举权33下列施工作业人员的做法中,( )属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落,在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施,无效后撤离了现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝作业34施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )。A.爆破工程 B

15、.脚手架工程C.模板工程 D.地下暗挖工程35施工单位采购的安全防护用具应当具有( ),并在进入施工现场前进行查验。A.生产许可证B. 计量合格证C.检验合格证D.销售发票36某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于( )。A.重大事故 B.特别重大事故C.较大事故 D.一般事故37下列选项中( )不属于建设单位的安全责任。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续C.编制工程概算时确定建设工程安全费用D.申领施工许可证38关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建设单位对根据自身情况提出低于强

16、制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料39建设单位不得压缩合理工期,所谓合理工期是指( )。A.工期定额B.合同工期C.以工期定额为基础适当调整D.实际的客观工期40下列对工程监理单位安全责任的表述中,正确的是( )。A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作41监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是(

17、)。A.符合建设单位的要求B.符合合同约定C.符合工程建设强制性标准D.符合监理要求42按照我国对标准的划分,( )可分为强制性标准和推荐性标准。A. 地方标准 B.行业标准C.技术标准 D.企业标准43下列标准中不属于国家强制标准的是( )。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B.施工（包括安装）及验收等通用的综合标准C.工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准D.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准44某住宅工程，总承包单位与装饰公司签订了装饰分包合同，工程竣工验收时发现：1、地基基础处理存在问题2、装饰部分质量存在瑕疵；对上述责任的承担说法正确

18、的是（ ）。 A.由总承包单位对上述的两个问题承担责任 B.由总承包单位与分包单位承担连带责任C.总承包单位对地基基础问题承担责任，分包单位对装饰部分承担责任D.总承包单位对地基基础问题负责，总包单位与分包单位对装饰部分承担连带责任45某住宅小区而其开工建设,其中5号楼套用一期工程图纸。施工时承包方发现图纸套用的02图集现已作废，则正确做法是（ ）。 A.因为图纸已经施工图审查合格,按图施工即可 B.按现行图集套改后继续施工 C.由施工单位技术人员修改图纸 D.向相关单位及时提出46某施工企业在施工中购买了一家生产厂的商品混凝土,但该生产厂家没有相应资质,则该批混凝土( )。A.合格产品 B.

19、不合格产品C.进厂检验合格的方视为合格D.经监理签认的视为合格47工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据,则质量检验机构应当是( )的机构。A.具有相应资质等级 B.建设行政主管部门指定C.当地技术质量监督局认可 D.质量监督站指定48隐蔽工程经验收,达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求,但监理工程师不在验收记录上签字,在以下( )情况下,施工单位可以继续进行隐蔽。A.经建设单位书面确认 B.经监理口头通知C.经施工项目负责人确认 D.经过24小时49包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽工程,后由其施工的某住宅楼出现严重质量问题要求索赔,对此责任的承担,下列说法正确的是( )。A.建筑公司

20、独自承担 B.王某独自承担C.建筑公司与王某按过错比例承担 D.建筑公司与王某连带承担50某工厂扩建项目需建设第二厂房,该厂提供给设计单位的为建设第一个大型厂房时的勘察成果,在厂方一再坚持下,设计单位依此完成了设计任务。施工单位完成施工任务后,经检验: 设计对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷。对此产生的损失应（ ）。A.厂方、设计单位、施工单位分摊B.设计单位、施工单位分摊C.厂方、施工单位分摊D.厂方、设计单位分摊51依法为工程办理质量监督手续,是( )的法定义务。A.建设单位 B.施工单位C.监理单位 D.质量监督机构52按照建设工程质量管理条例规定，工程建设过程有关主体的下列行为中,除(

21、)外都是违法的。A.为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产商B.建设单位自行对涉及承重结构的装修工程C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比,提高了混凝土强度D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理53根据建设工程质量管理条例，下列不属于监理依据的是( )。 A.法律、法规 B.施工合同中约定采用的推荐性标准 C.工程施工图纸 D.监理合同54建设单位应当自工程竣工验收合格之日起( )进行竣工验收备案。 A.7日内 B.10日内 C.15日内 D.20日内55对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式为( )。A.施工单位应当向公安机关消防机构申

22、请消防验收B.建设单位应当先行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案56建设项目需要进行试生产的,应当()申请配套建设的环境保护设施竣工验收。 A.在投入试生产之日 B.投入试生产之日起3个月内 C.投入试生产之日前3个月 D.应当分期验收57根据节约能源法规定,对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的( )。A.不得批准开工建设B.应当责令停止施工C.应当责令限期改正D.不得销售58关于建设工程节能分部工程的验收,应( )。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请

23、设计单位相关专业的人员参加C 应由总监理工程师主持, 必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持, 设计单位节能设计人员应当参加59某工程因施工人原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是：（ ）。A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款60某工程分为I、II、III、号单体建筑，I号建筑竣工后未经验收发包人提前使用；整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（ ）。A.发包人可以主张整体工程质量不合格B.施工单

24、位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C.合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D.发包人的行为视为对I号楼质量认可61工程建设中预留保证金的比例,下列说法正确的是( )。A. 全部使用政府投资的建设项目, 按合同价款5左右预留B. 部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5左右预留C. 社会投资项目一律按工程价款结算总额5左右预留D. 社会投资项目一律按按合同价款10左右预留62某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建委组织建设方与施工方进行了商谈但最终未达成一致意见；上述纠纷属于（ ）。A.民事纠纷 B.行政纠纷C.刑事纠纷 D.程序纠纷63工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点

25、，其中不包括（ ）。A.施工方与建设方法律地位平等B.争议的内容主要是双方的权利义务C.任何一方对自己的财产可以自由处分D.各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权64下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ） A工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B某施工单位未按照合同约定工期竣工C因台风导致工程损害D某工程存在质量问题65不属于建设工程领域的行政处罚有（ ）。A. 降低资质等级 B. 责令停止施工C. 取消投标资格 D.记过66以下不属于民事纠纷处理方式的是( )。A当事人自行和解 B行政复议C行政机关调解 D商事仲裁67争议双方达成和解协议后,一方拒不履行,则另一方可以( )。 A.请求法院

26、强制执行 B.请求仲裁强制执行C.要求对方承担缔约过失责任 D.要求对方承担违约责任68仲裁委员会在审理双方争议时,对争议事项进行仲裁,其权限范围由( )决定。A.由仲裁规则确定 B.由法律直接规定C.由仲裁庭决定 D.由仲裁协议约定69关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是( )。A.对双方当事人均有约束力B.可以排除法院的司法管辖权C.对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力70人民法院对仲裁进行司法监督时,对于涉外仲裁裁决仅审查其( )。A.主体问题 B.程序问题C.实体问题 D.法律适用问题二、多项选择题（共20题 ，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个

27、错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71. 某县县内公路改造工程,该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后,县审计局依法出具审计决定书，县政府依照审计决定结算了工程价款。就上述案情,下列表述正确的是( )。A.施工单位在本案中不是适格的被审计人B.除非合同中有明确约定,否则审计结果不能作为结算依据C. 对审计决定书不服时,县人民政府有权提起行政复议D. 对审计决定书不服时,施工单位有权提起行政复议E. 在审计活动中，行政复议是行政诉讼的前置程序72在工程建设领域,参与建设活动的各方主体中,必须具有法人资格的是( )。A.施工单位 B.设计单位C.监理单位 D.建设单

28、位E.勘察单位73建设工程活动中涉及的代理行为比较多,常见的包括( )。A. 工程招标代理 B. 诉讼代理C. 承包代理 D. 监理代理E. 材料设备采购代理74在工程建设领域常见的下列担保方式中,( )属于担保物权。A.银行保函 B.企业担保C.土地所有权抵押 D.房屋所有权抵押E.留置75当事人之间签订的（）合同，可以设立最高额保证担保。A施工总承包合同B借款合同C商品交易合同D设备租赁合同E监理合同76 下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ ）A.建筑物 B.建设用地使用权B.生产设备、材料 D.在建工程 E.在建船舶77某经济适用房建设工程，建设单位需要申请施工许可证；在已有的下列

29、条件中，符合申请条件要求的是：A.已经通过招投标确定了施工总承包单位B.施工图纸和技术资料已经完成，正在审查中C.工程合同价1亿元，工期13个月，到位资金不足3500万D.已经办理了用地申请E.拆迁工作进度满足施工要求78某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商,则下列表述中正确的是( )。A.施工单位与A材料上之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债79按照建筑业企业资质管理规定,

30、下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是( )。A.建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期为5年B.在资质证书有效期内企业法定代表人等发生变更的,应当办理变更手续C.企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级D.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定E.建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被吊销80某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲分包公司又与“包工头”乙签订任务书,约定由乙组织人员负责土方开挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。对于此案,正确的分析是( )。A.视同甲企

31、业允许乙以自己的名义承揽工程B.属于内部承包的一种,不视为违法分包C.对甲企业应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款D.属于分包单位再分包的行为E.经建设单位许可的属于合法分包81下面说法正确的是（ ）。A.只要施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目都必须招标B.使用国有资金投资的项目必须招标C.符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标D.符合工程招标范围，监理单项合同估算价在50万元人民币以上的必须招标E.只要建设项目中所包含的施工单项合同估算价在200万元人民币以下的，该建设项目就不需要招标82在下列勘察设计、施工项目中，经批准可以不进行招标的

32、是：A.需要使用专有技术的B.涉及国家秘密的建设工程C.重要设备采购，单项合同价80万元，项目总投资3800万元D.商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求E.施工中主要技术需采用特定专利的83某招标项目,招标人委托招标代理机构办理相关招标事宜,代理机构从事的下列活动中,( )符合法律规定。A.代理机构同时接受该项目的招标和投标代理B.代理机构将项目的招标事宜委托另一家代理机构C.编制和出售招标文件、资格预审文件D.组织投标人踏勘了现场E.确定中标人84在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是( )。A.甲投标截止日后将标书送达B.乙的

33、标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所地C.丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金D.丁同时送达了两份投标书E.戊的标书未按照要求密封85在工程施工合同中,常见的发包人义务包括( )。A. 自行完成建设工程主体结构施工B. 及时检查隐蔽工程C. 提供必要施工条件D. 交付竣工验收合格的建设工程E. 及时验收工程86某建筑公司根据施工需要,委托加工厂加工构件,后由于意外情况,建筑公司通知加工厂取消合同;加工厂认为自己已经完成了60%的工作,应当继续履行合同;则下列说法中正确的是( )。A.建筑公司取消合同属于违约行为B.已完工作量超过一半,应当继续履行合同C.建筑公司有权取消合同D.加工厂不

34、得要求继续履行E.建筑公司应赔偿加工厂损失87某建筑工程在城市住宅区内,主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑,使用的机械设备可能产生噪声污染;建筑公司需向相关部门申报( )。A.项目名称 B.施工场所和期限C.施工单位资质 D.可能产生的环境噪声值E.采取的噪声污染防治措施88某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,应( )。A.文物保护单位的的同意B.同级建设行政部门的批准C.同级环境保护部门的批准D.核定公布该文物保护单位的人民政府批准E.征得上一级人民政府文物行政部门同意89取得安全生产许可证的条件是（AB）A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险C通过了安全生产管

35、理体系认证 D 进行了安全评价E 已办理安全施工措施的审查90施工单位应当对( )进行安全生产教育培训。A.转场的作业人员B.新录用的作业人员C.使用新设备时的作业人员D.使用新材料时的作业人员E.重要岗位的作业人员91某施工现场需要进行基坑支护工程,施工单位编制的专项施工方案应经( )签字后实施。A.施工单位项目经理 B.施工单位技术负责人C.现场监理工程师 D.安全生产管理人员E.总监理工程师92下述行为中应由建设单位承担相应行政责任的有( )。A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量B.任意压缩合理工期 C.迫使承包方低于成本价竞标D.施工图不经报审而提前开工E.未对钢筋和商

36、品混凝土进行检验93根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位与（ ）有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。 A.该工程的建设单位 B.该工程的勘察设计单位 C.该工程的施工承包单位 D.该工程的建筑材料、建筑构配件供应商 E.该工程的设备供应商94对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是( )。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,经施工单位检验后使用的,由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责

37、返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修95某施工单位由于属于现场安全管理,被相关行政机关除以 5万元罚款,施工单位不服,则( )。A.向该行政机关提出复议申请B.只能提起行政诉讼C.处罚正确不得提起行政复议D.可以先复议, 对复议决定不服再申请诉讼E.行政复议时以不调解为原则96仲裁协议应当包括的内容有( )。A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由C.请求仲裁的意思表示 D.选定的仲裁委员会E.属于仲裁委员会的受理范围97工程建设双方发生争议,申请仲裁应具备的条件是( )。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确

38、的被申请人98仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以根据下列（ ）情形申请撤销仲裁裁决。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁裁决适用法律错误E.没有仲裁协议的99商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人依据地的中给人民法院C.被执行人住所地的中给人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院100下列调解书中，具备强制执行力的是（ ）。A仲裁调解书B法院调解书C行政调解书D经法院确认的人民调解协议E行业调解书