皮鞋项目建设工程施工合同管理（模板）.docx

《皮鞋项目建设工程施工合同管理（模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皮鞋项目建设工程施工合同管理（模板）.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、CMC泓域/建设工程施工合同管理皮鞋项目建设工程施工合同管理xxx投资管理公司目录第一章 建设工程施工合同管理3一、 工程施工合同纠纷审理相关规定3第二章 行业背景分析9第三章 公司简介12一、 基本信息12二、 公司简介12三、 公司主要财务数据13第四章 项目简介15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 建设规模15四、 项目建设进度15五、 建设投资估算15六、 项目主要技术经济指标16第五章 宏观环境分析18第一章 建设工程施工合同管理一、 工程施工合同纠纷审理相关规定为更好地审理建设工程施工合同纠纷案件，最高人民法院审判委员会于2020年12月25日通过了新的最高人

2、民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）（法释202025号）自2021年1月1日起施行，其中部分条款与工程造价管理密切相关。（二）关于工期争议的解决1、开工日期争议解决当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：0开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开

3、工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。2、实际竣工日期争议解决当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。3、顺延工期争议解决当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支

4、持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（三）关于工程量及价款争议的解决1、工程量争议解决当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。2、工程计价标准及方法争议解决当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质

5、量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算工程价款。3、工程价款利息争议解决当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。4、工程价款结算争议解决当事人签订的建

6、设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。5、工程质量保证金争议解决有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持当事人约定的工程质量保证金返还期限届满。当事人未约定工程质量保证金

7、返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满2年。因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后起满2年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。6、无效合同的价款结算争议解决当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折

8、价补偿承包人的，人民法院应予支持。（四）关于咨询意见及争议鉴定1、咨询意见效力当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。2、已达成协议后请求鉴定的处理当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。3、施工合同争议鉴定当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不

9、能的法律后果。第二章 行业背景分析随着我国居民收入水平不断提升、消费能力逐步增强，我国皮鞋市场需求持续增长。在市场需求的推动下，我国皮鞋产业链逐步完善，现已成为全球最大的皮鞋生产国和出口国。皮鞋的购买群体主要是上班族，随着消费观念的升级，市场对皮鞋的品牌、设计、品质要求不断提高，我国皮鞋市场已经进入品牌竞争阶段。2014-2016年，我国皮鞋产量增速放缓；2016年，全国皮鞋产量为46亿双，同比小幅增长1.2%；2017年，我国皮鞋产量为45亿双，较2016年下降2.9%。皮鞋行业的发展与消费者的购买需求密切相关，随着我国休闲理念越来越盛行，休闲鞋业发展势头较好，在一定程度上对皮鞋市场需求造成

10、影响。在全球市场中，欧洲和美国的皮鞋产业发达，在高端及奢侈品市场中处于主导地位。皮鞋产业属于劳动密集型产业，且在加工生产过程中会对环境和人体造成一定危害，发达国家将污染较重的生产环节转移到发展中国家，带动了发展中国家皮鞋产业的发展。在产业转移的过程中，我国皮鞋产业链逐步完善，但产品主要集中在中低端领域。随着我国原材料及劳动力成本上升，全球制鞋业开始向东南亚地区转移，但该地区主要为加工型市场，品牌建设尚处于初级阶段。经过不断发展，我国皮鞋行业中企业数量众多，主要集中在华东地区。2017年，我国华东地区皮鞋产量份额占比达到72%，占据大部分市场份额。其中，福建省的皮鞋产量占比为42%，位居第一；浙

11、江省皮鞋产量占比为18%，位列第二；广东省皮鞋产量占比为15%，排名第三；其他省市皮鞋产量占比均在5%以下。我国皮鞋产业区域集中度较高。受企业及品牌数量众多的影响，我国皮鞋市场格局较为分散。在高端皮鞋市场，百丽、达芙妮、奥康、红蜻蜓等知名品牌占据一半以上的市场份额；在中端皮鞋市场，四大品牌份额占比不足45%；在低端皮鞋市场中，由于品牌众多，市场格局极为分散，竞争异常激烈。在中低端皮鞋市场中，消费者对皮鞋价格敏感度较高，皮鞋行业盈利空间较小；在高端皮鞋市场中，消费者对价格的敏感度较低，行业盈利空间较大。我国皮鞋市场中，中低端产品占据较大份额，行业整体盈利能力较弱。在消费观念升级的情况下，我国消费

12、者对皮鞋的品牌、品质、设计要求不断提高，对品牌的认知度和忠诚度也在不断上升，我国皮鞋市场逐步进入品牌竞争阶段。我国是全球最大的皮鞋消费国，但人均皮鞋消费量与消费额与发达国家相比仍存在较大差距，随着我国城镇化进程加快、居民可支配收入提升，皮鞋市场需求逐步向中高端领域转移，皮鞋行业未来仍有较大发展潜力。在欧美老牌皮鞋市场以及东南亚新兴市场的双重压力下，为提高国际竞争力，我国皮鞋行业研发设计水平需不断提升，产品应向时尚化、科技化、高舒适度方向发展。第三章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：顾xx3、注册资本：580万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxx

13、x5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-6-187、营业期限：2013-6-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事皮鞋相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司以负责任的方式

14、为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7379.185903.345534.39负债总额3808.883047.102856.66股东权益合计3570.302856.242677.73表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度20

15、19年度2018年度营业收入29161.8123329.4521871.36营业利润5546.374437.104159.78利润总额4810.753848.603608.06净利润3608.062814.292597.80归属于母公司所有者的净利润3608.062814.292597.80第四章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：皮鞋项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积

16、28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积58180.97。其中：主体工程37883.10，仓储工程11423.09，行政办公及生活服务设施5764.81，公共工程3109.97。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22180.09万元，其中：建设投资17966.99万元，占项目总投资的81.01

17、%；建设期利息490.76万元，占项目总投资的2.21%；流动资金3722.34万元，占项目总投资的16.78%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17966.99万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15384.41万元，工程建设其他费用2045.95万元，预备费536.63万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入36600.00万元，综合总成本费用31103.20万元，纳税总额2784.81万元，净利润4006.13万元，财务内部收益率11.64%，财务净现值-1070.72万元，全部投资回收期7.18年。（二）主要数

18、据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积58180.97容积率2.031.2基底面积18060.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩404.612总投资万元22180.092.1建设投资万元17966.992.1.1工程费用万元15384.412.1.2工程建设其他费用万元2045.952.1.3预备费万元536.632.2建设期利息万元490.762.3流动资金万元3722.343资金筹措万元22180.093.1自筹资金万元12164.503.2银行贷款万元10015.594营业收入万元36600.00正常运营年

19、份5总成本费用万元31103.206利润总额万元5341.517净利润万元4006.138所得税万元1335.389增值税万元1294.1410税金及附加万元155.2911纳税总额万元2784.8112工业增加值万元10020.5213盈亏平衡点万元17339.46产值14回收期年7.18含建设期24个月15财务内部收益率11.64%所得税后16财务净现值万元-1070.72所得税后第五章 宏观环境分析综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。