农村自建房施工合同7篇.docx

《农村自建房施工合同7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村自建房施工合同7篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、农村自建房施工合同7篇现代的合同都写有一式两份，因为以前民间订制合同时就是一张纸，写好后从中间撕开，一人拿一半，有争吵的时候再合起来，所以就有了合同和一式两份的说法。下面我给大家带来农村自建房施工合同，盼望大家喜爱! 农村自建房施工合同篇1 甲方： 乙方： 甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 ( )平方米，二层约 ( )平方米，由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原那么，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 采纳包工不包料方式承包。 甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切

2、建筑材料。 乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建工程 乙方遵照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写： 元( )，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其

3、次层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场，每日午餐乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丧失。 六、质量要求 乙方应当遵照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、留意平安 劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，

4、讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在 年 月 日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出打算，以便刚好筹备。 九、后期修理 因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任。 十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 农村自建房施工合同篇2 甲方(发包方)：_(以下简称“甲方”) 乙方(承包方)：_(以下简称“乙方”)

5、依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原那么，双方就本工程施工有关事项协商相同，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：自家住宅，工程地点：_，甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以_元/平方米(大写)进展人工单包结算。 二、工程施工要求 1、乙方遵照甲方供应的设计图纸施工，整栋楼砌墙按_施工，一楼层高_(包板)，二楼层高_(包板)。房间对角不得小于或大于_，阴阳角度达度，墙体垂直，墙面抹灰平整，一楼二楼客厅各做一根大梁。 2、砌筑墙体过程中，乙方必需保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移

6、不得大于标准要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。 3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确，不得少筋漏筋，爱护层留置是否正确，待合格前方可进展关模。模板支撑应坚固牢靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必需进展充分的养护。 4、土方回填过程中，要求夯实严密，不准未夯实就擅自进展隐藏。 5、墙地砖安装，粘贴坚固，灰浆饱满无空鼓、裂缝，外表平整。 6、工程投入运用的钢材、水泥等全部材料，不得在施工中奢侈，每天砌筑时的落地灰刚好收用。同时严禁偷工减料，必需保质保量地施工。 三、工程质量 1、工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为

7、依据，由甲方组织相关人员进展检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新返工修缮直到符合甲方质量要求为止，重新返工的费用(包括返工的工时费用和材料费用)全部由乙方负责。 2、上条所说的建筑质量问题，包括以下方面： (1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂; (2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋; (3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲; (4)梁、柱中空; (5)墙壁、屋顶上的砂浆脱落; (6)屋顶漏水、浸水; 四、合同工期： 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 农村自建房施工合同篇3 建筑单位(个人)： (以下简称甲方) 施工单位(个人)：

8、 (以下简称乙方) 遵照中华人民共和国合同法和建筑法的有关条列及规定，对路合本工程详细状况，双方达成如下协议，共同遵照执行： 一、 工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点 3、工程内容、范围：完成甲方根底以上的土建工程(含内外粉刷，不含水电管道安装)，包括正负零线以下(含零线)局部施工。详细以图纸为准。 4、承包方式：包清工，甲方供应架子所需的扎丝(铅丝)。 5、施工日期： 6、质量等级：优良 7、本工程总造价(清工费)：按以下价格计算： 现浇局部按110元/(不包括卫生间); 其他按75元/; 详细建筑面积以实际测量为准(除房屋建筑正负零线以下(含零线)的建筑面积)。 二、 甲方工作 1、

9、甲方供应土建工程所需的水泥、钢筋、沙、石子、架子所需的扎丝(铅丝)等建筑材料，同时须保证乙方施工材料供给。 2、甲方如需对图纸进展更改，须适当提前通知乙方。 三、 乙方工作： 1、按施工现场和施工图纸打求，做好施工。 2、乙方 不得随意更改施工图纸。 3、乙方须地保证工程质量的前提下节约材料，砼砂浆需按规定协作比施工。 4、施工现场做好平安围栏和文明施工。 5、工程工程成品在未竣工交付运用前，由乙方自行爱护，竣工验收交付甲方后由甲方负责。 6、乙方施工必需保证质量。主体构造、竣工质量必需到达优良标准。因质量问题产生的一切后果，均由乙方负责赔偿。 四、 工期、验收 1、施工工期:从开工到主体工程

10、竣工期限为50天(内外墙粉刷除外)。 2、工程质量必需承受甲方派出的施工员全面检查。 3、每层完工后须经过甲方指定的施工员验收后才可进展下一层的施工。 五、 工程款的支付和预付： 1、一层构造完工预付 仟元，二至三层完工各预付 仟元，结顶并盖好瓦后付 仟元，粉刷完工后付 仟元，其余工程款待房屋验收后五个月内一次性付清剩余款项。 2、各预付、结算款项须在甲方指定的施工员验收合格前方可支付。 3、款项决算按实际竣工图进展调整。 六、 其他： 1、施工期间，乙方须严格遵守平安操作规程进展施工，如在施工期间发生平安事故，由乙方担当全部的责任和费用。 2、本合同自签订之日起生效。 3、本合同一式二份，甲

11、、乙双方各执一份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方代表(签名)： 乙方代表(签名)： 签约日期: 农村自建房施工合同篇4 甲方： 身份证号码： 电话： 地址： 乙方： 身份证号码： 电话： 地址： 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经双方友好协商，由乙方出资在甲方的宅基地上建房，为明确双方权利义务，达成如下协议： 第一条宅基地根本状况 1、甲方全部土地位于;东至，南至，西至，北至，该宅基地面积平方米，建筑面积 平方米。 2、该宅基地的地上附着物有。 其次条土地的其他权利状况 1、甲方确认宅基地运用权及地上附着物是其合法拥有，不存在抵押，查封、第三人主见权利等产权瑕疵。 2、甲方确认

12、为取得本合同宅基地运用权及地上附着物的投资已支付了一切应付款项、费用，不存在债权、债务争议。 第三条出资 由乙方负责出资_元(大写元整)，用于在甲方全部的宅基地上建房。 第四条期限 双方共建房屋，由乙方出资、乙方运用，运用期限为年。 第五条权利义务 1、甲方将宅基地及地上附着物用于建房后，甲方及其继承人不得再对该宅基地及地上附着物行使任何权利。 2、甲方有义务踊跃帮助乙方办理房屋报建的相关手续。 3、在合同履行期间，甲方有义务踊跃帮助乙方处理好和周边邻里的关系。 4、甲方放弃宅基地及地上附着物变更、转让、出租、征收与拆迁所产生的全部补偿与收益。甲方有义务帮助乙方取得土地的补偿与收益，费用由乙方

13、担当，所得利益归乙方全部。 5、乙方不担当甲方以该宅基地担保、抵押、质押、转让、继承所产生的任何债权、债务。 6、在甲方交付宅基地用于建房后，乙方有权撤除、处分该土地上的建筑物及其他地上附着物，并且依据乙方意愿建立新建筑物及附属设施。 7、乙方享有宅基地及地上附着物变更、转让、出租、征收与拆迁所产生的全部补偿与收益。甲方有义务帮助乙方取得土地的补偿与收益，费用由乙方担当，所得利益归乙方全部。 8、因甲方死亡或下落不明，甲方继承人应继受本合同的权利和义务，本合同对其继承人具有同等约束力。 第六条违约责任 1、在本合同生效后，甲方单方面解除合同的，视为甲方构成根本性违约。甲方应返还乙方的出资款项并

14、以中国人民银行同期同类贷款利率的四倍支付罚息，还须向乙方支付出资款项的30%作为违约金。假如造成乙方其他经济损失，还须赔偿因违约造成乙方的一切损失。 2、如甲方提前解除本合同，甲方须赔偿乙方剩余合同期限的租赁收益，租赁收益以该宅基地同一地段商住房屋租赁价格为计算标准。上述租赁收益由乙方托付专业鉴定机构进展评估，评估费用由甲方担当。 3、因甲方隐瞒事实真相，出现第三人对本合同所涉及的宅基地及地上附着物主见权利;或其他甲方的缘由，致使本合同不能履行，视为甲方单方违约，甲方按本条第l、2款规定向乙方担当责任。 第七条合同的变更 1、本合同履行期间，发生特别状况时，使得本合同局部条款无效。本合同中的局

15、部条款被认定为无效的，不影响其他条款的效力。双方当事人仍应遵照合同的约定诚信地履行。 2、本合同非因双方当事人的缘由不能履行的，各方协商相同解除合同，合同解除后，甲方应当全额退还乙方出资款项。如造成乙方经济损失的，还须赔偿乙方一切经济损失。 第八条不行抗力 假如本合同任何一方因受不行抗力事务(受影响一方不能合理限制的，无法预料或即使可预料到也不行幸免且无法克制的事务)影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。不行抗力事务或其影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。 第九条争议的处理 本合同在履行过程中发生争议，应由双方

16、当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，任何一方可向宅基地所在地人民法院提起诉讼。 第十条补充与附件 本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行签订书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。假设本合同与补充协议前后不相同的，以补充协议为准。 第十一条其他事项 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(签名)： 乙方(签名)： _年_月_日 _年_月_日 农村自建房施工合同篇5 合同双方当事人： 转让方(以下简称甲方)：_承受方(以下简称乙方)：_依据中华人民共和国合同法及其它法律，在同等、自愿的

17、根底上协商相同，甲方自愿将该宅基地转让给乙方运用，甲乙双方为此达成如下协议： 第一条：出让土地的位置和性质： 甲方_宅基地面积_平方米四指为：东邻_西邻_南邻_北邻_。(附有宅基地照片及平面图附件，注双方签字) 其次条：土地出让价格和付款方式 甲方和乙方共同协商确定此宅基地自建房出让价为小写：_大写：_乙方向甲方以现金方式一次性付清宅基地款，甲乙双方自签字之日起生效，双方均不得反悔，不得以任何理由变更本合同协议。 第三条：甲乙双方的权利和义务： 1、甲方在签字后，收到乙方宅基地款前，甲方应向乙方供应土地产权证明，并保证此宅基地没有产权纠纷和财务纠纷，如交接前后发生一切纠纷，那么由甲方担当全部责

18、任。 2、乙方在土地运用和建房期间办理房屋产权和各种手续时， 甲方应踊跃协作乙方，应无怨无悔，无任何附加条件为乙方供应帮助，该宅基地在合同生效后，包括以后在建房屋全部产权如国家和任何单位以及个人在征收该宅基地和在建房屋全部款项归属乙方，与甲方无关，在以后办理土地运用及房屋产权证时甲方必需协作支持，房屋产权人的乙方全部。 3、在施工过程中如因甲方缘由，如发生土地权属，不能办理合法建房手续、土地运用证、房产证，相邻关系纠纷，政府部门阻挡建房等一切纠纷问题，甲方应踊跃协作调解，应保证此宅基地建房顺当完工。在此期间所产生的费用那么由甲方担当。 4、本合同自签字之曰起生效后，房屋土地权属归乙方持有。 5

19、、房屋归属权，今后如政府部门允许私人转让过户时，甲方应踊跃无任何附加条件协作乙方办理过户手续(注：办理过户手续时费用那么由乙方担当)。 6、合同生效后甲方应保证此自建房顺当完工，如政府部门因建房手续不全，执法局阻挡施工等造成误工或停工，甲方应依据实际状况退回此宅基地自建房款项。 7、甲方原有的自来水与电合同生效后也应同时一起转让归属乙方全部。 第四条：甲乙双方违约责任 双方自合同签字生效后，甲乙双方均不得反悔违约。 合同生效后，甲方未按合同规定将宅基地按时交付乙方使 用，乙方有权追究甲方违约责任，每天1010元违约金，一个月后视为紧要违约，甲方按宅基地款及在建房屋造价的总房款十倍向乙方支付违约

20、金。甲方不得以任何理由拒绝向乙方赔付违约金。 第五条：解决争议 甲乙双方在履行合同中假设一旦发生纠纷，先由证明人调解，假设调解不成那么通过当地人民法院诉讼解决。 第六条：合同生效 合同签订时间：_年_月_日 合同签订地点：_本合同双方和证明人约定签字后生效。 第七条：本合同一式肆份，甲乙双方及证明人各执一份。 第八条：当事人及证明人签字(按指印) 甲方(出卖人)(姓名：夫妻双方)：_乙方(买受人)(姓名：夫妻双方)：_ 身份证号：_身份证号：_ 联系电话：_联系电话：_ 农村自建房施工合同篇6 发包人：_ 居民身份证号码：_联系电话：_ 通讯地址：_ 承包人：_ (承包人为建筑施工企业的填写以

21、下内容) 通讯地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 统一社会信用代码：_企业资质证书号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 托付代理人：_联系电话：_ (承包人为农村建筑工匠的填写以下内容) 居民身份证号码：_联系电话：_ 通讯地址：_ 依据中华人民共和国合同法浙江省农村住房建立管理方法以及其他有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就低层农村住房建立(以下简称建房)施工有关事项协商相同，共同达成如下协议： 一、建房概况 1、建房地点： 2、建房规模：_层，总建筑面积_;构造形式(在中以划方式选定，只能选择一项)：框架构造;砖混构造;木构造;其他_。 3、宅基地用地批准文件文号：_

22、;乡村建立规划许可证(建立工程规划许可证)证号：_。 二、承包内容和方式 1、承包人遵照发包人供应的设计图纸，担当以下内容的施工(在中以划方式选定，可以选择多项)：地基根底;主体构造;电气管线;给排水管道;化粪池工程;其他_。 2、承包方式(在中以划方式选定，只能选择一项)：包工包料;包清工;局部承包;其他_。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人供应的外，均由承包人供应。 三、合同工期 打算开工日期：_年_月_日;打算竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。 四、价款支付和费用担当 1、总价款：人民币(大写)_(元)，价款构成详见附件预算清单。经双方协商相同变更施工

23、内容的，变更局部的费用按实增减。 2、发包人遵照以下约定向承包人支付合同价款(在中以划方式选定，只能选择一项)： 按施工进度支付： (1)开工时支付预付款人民币(大写)_(元); (2)地基根底验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (3)地上一层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (4)地上二层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (5)地上三层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (6)竣工结算完成后_日内付清剩余价款人民币(大写)_(元)。 其他付款方式： 3、承包人担当其雇佣的施工人员的劳动酬报，以及因施工活动导致

24、的施工人员或者其他人员的人身、财产损失，但是，因发包人缘由导致或者加重的损失，由发包人担当。 五、施工要求 1、发包人应当在开工_日前向承包人供应设计图纸，并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。 2、发包人和承包人供应的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人运用不合格的建筑材料、建筑构(_配)件和设备。 3、承包人应当遵照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，采纳平安施工措施，刚好发觉和消退施工、消防等平安隐患。承包人应当承受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其托

25、付的专业机构依法实施的监视检查，对检查中发觉的质量、平安隐患刚好整改。 4、承包人完成隐藏工程施工后，应当提前_日通知发包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进展验收，也未通知承包人延期的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐藏工程未经历收合格的，不得进入下一道工序施工。 5、承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，可以通知发包人进展竣工验收。发包人应当自收到通知之日起_日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进展竣工验收。验收合格的，发包人应当在_日内向承包人签发承受交付的凭证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采纳其他补救措施，由此

26、增加的费用和(或)延误的工期由承包人担当。承包人在完成返工、修复或采纳其他补救措施后，应当通知发包人，按本项约定的程序重新进展竣工验收。建房未经历收或验收不合格的，发包人不得运用。 6、承包人对建房担当质量保修责任，保修期为：地基根底和主体构造_年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗_年，电气管线、给排水管道_年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收，发包人擅自运用的，保修期自其实际占有之日起算。 7、建房经竣工验收合格的，以承包人通知发包人进展竣工验收之日为竣工日期;因发包人缘由，自收到通知之日起_日内未完成竣工验收的，以承包人通知发包人进展竣工验收之日为竣工日期;建房

27、未经竣工验收，发包人擅自运用的，以其实际占有之日为竣工日期。 六、竣工结算 承包人应当自竣工验收合格之日起_日内向发包人供应结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起_日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核看法有异议的，应当自收到审核看法之日起_日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审核看法。对于双方认可的结算价款，发包人应当遵照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款，遵照本合同第八条约定的争议解决方式处理。 七、违约责任 发包人具有以下情形之一的，担当相应的违约责任： (1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按

28、日计算向承包人支付逾期应付款万分之_的违约金，逾期超过_日的，承包人可以解除合同; (2)发包人供应的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，担当承包人相应损失; (3)发包人违反合同约定造成停工的，按每日_元的标准向承包人支付违约金; (4)发包人未能遵照合同约定履行其他义务的，担当因此造成的承包人实际损失。 2、承包人具有以下违约情形之一的，担当相应的违约责任： (1)承包人违反合同约定选购和运用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备，给发包人造成损失的，担当发包人相应损失; (2)承包人施工质量不符合合同约定的，担当

29、发包人相应损失; (3)承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误的，按每日_元的.标准向发包人支付违约金，工期延误超过_日的，发包人可以解除合同; (4)承包人未遵照合同约定履行保修义务或者其他义务的，担当因此造成的发包人实际损失。 八、争议解决 因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、调解解决，也可以按以下方式解决(在中以划方式选定，只能选择一项)： 向_仲裁委员会申请仲裁; 向_人民法院提起诉讼。 九、其他事项 1、附件预算清单是合同的组成局部。合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。 2、本合同自双方签字或者盖章之日起生效。 3、本合同一式_份，具

30、有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 附件：预算清单 发包人(签字或者盖章)： 承包人(签字或者盖章)： 签订日期：_年_月_日 农村自建房施工合同篇7 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 第一条工程概况 1、工程名称：农村自建房屋装饰装修。 1、施工地点：玉溪市江川县。 1、房屋概况：房型_(层)，建筑面积约_平方米。 其次条装修施工内容 甲方将自建房的装修工程承包给乙方，施工内容为：水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，包水管，顶面、墙面涂料，材料安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的全部工程。 第三条承包方式 包工不包料，由甲方供应装修所需材料，乙方供应施工工具、

31、聘请组织施工人员进展施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施，施工过程中甲方如有须要调整方案的刚好通知乙方，乙方应无条件接受。 第四条装修价款 本合同项下装修工程总价款：_元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，大写_(人民币整)，该价款为施工包干价。 第五条装修款项支付方式 乙方装修施工竣工后十天内，甲方对房屋装修进展竣工验收，验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%，剩余总价款的5%作为质量保证金，质保期一年，质保期届满房屋装修质量没有问题的，甲方将质保金退还乙方。 第六条装修工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期为_天。 第七条乙方在施工过程中如对甲方供应的材

32、料造成损害，损害材料价值200元以内(包括本数)的，甲方可不予追究;损害材料价值超过200元的，乙方应全额赔偿甲方。 第八条乙方自行聘请施工工人进展装修施工，工人管理和劳务费由乙方自行负责;乙方应制定相应施工平安制度并严格落实，如施工工人在装修施工过程中发生平安事故，涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部担当，且甲方假设因此被法院等司法机关判决担当赔偿责任的，甲方有权依据本约定向乙方追偿或干脆从工程款里扣除。 第九条本合同项下装修工程乙方不得再转包或分包给第三人，如乙方违反本约定，甲方有权马上解除合同并追究乙方违约责任。 第十条协议的变更和解除 1、乙方违反本合同第九条约定的，甲方有权解除本

33、合同，并不予支付乙方已经施工局部的工程款。 2、乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时生效。 第十一条违约责任 1、乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的，每逾期一天应向甲方担当30元的违约金; 2、乙方施工过程中对甲方房屋主体构造造成损害的，应担当复原原状、赔偿损失的违约责任。 第十二条本协议一式二份，自甲乙双方签字或盖章后生效 甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。因履行本合同产生争议，由双方协商解决;协商解决未果，由甲方所在地人民法院管辖。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 居处：_居处：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日