劳务承揽合同范本(合集四篇).docx

《劳务承揽合同范本(合集四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务承揽合同范本(合集四篇).docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务承揽合同范本(合集四篇) 劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。以下是为大家整理的劳务承揽合同范本(合集四篇),欢迎品鉴! 劳务承揽合同范本1 合同编号：_ 劳务承包合同 项目名称：_ 工程地址：_ _年_月_日 发包方：_承包方：_ 为了确保“_有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）”项目工程建设顺利开展，甲方将本工程_楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据合同法建筑法及其他向关法律、行政法规的规定，结合

2、本工程具体情况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、劳务承包范围 乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据，具体承包内容如下： 1、钢筋的上、下车及归为堆码工作，自备钢筋弯曲机，断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。 2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。 3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。 4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。 三、劳务承包方式 1、本劳务工程

3、采用包工包料及部分机具的承包方式，即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。 2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。主要工程材料（机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件）由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。 2.2、本单项工

4、程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议，可以自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所提供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。 2.3、主材的损耗控制，实际纲筋耗损不能超过定额的1.5%，超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。 四、劳务工程工期 1、工程开、竣工时

5、间： 1.1、总日历工期：总日历工期 1.2、总日历工期：总日历工期_年_月_天，竣工时间：_年_月_日。 从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须抱着那个共工期。 五、劳务工程质量 1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。 2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后，才能进行下阶段工程施工。 3、乙方所承包的劳务工程从

6、开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着，以合同单击上浮5%作为结算承包单价，若在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮5%作为结算承包单击。 六、劳务款结算依据及结算单价 1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积（以房测院测绘报告确定的面积为准）计算为：_（基础部分钢筋_元/，大写_。_元每吨）。满足甲方施工要求，达到三峡杯，市级文明工地，增加2元每平米。 2、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差

7、旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖，安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。本工程的劳务结算款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。 七、劳务工程其他费用的确定 1、单项工程劳务原则上不再另行计算时工，若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在3000元以内不予计算，超过3000元的部分按实际变量（以定额计算）进行结算。若乙方未经甲方

8、认可，超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。 2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的100%给乙方（不计利息）。 3、工程进度款的结算方式：乙方每月25日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后10个工作日内审核完毕，审核完毕后5个总工作日内按工程进度款的80%支付乙方月进度款。 八、劳务工程结算款的支付： （1）乙方在结算劳务工曾款时，必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。 （2）甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收，并在验收合格后的80%在5日内有乙方相机甲

9、方开具经双方认可的结账申请单，并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名，再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。 （3）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证，即：工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。 （4）乙方明确地知道。甲方任何工作人员（包括但不限于施工管理人员、项目

10、经理、处长、库管员等）任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。 5、劳务工程尾款：主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后，甲方一个月内将按合同总价的。 九、安全施工 乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过

11、程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故药费10000元以下均由乙方自行负责和承担费用，甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任，单次事故药费在10000以上的，超出部分按70%甲方负责，乙方负责30%。（除保险赔付外按以上计算） 十、甲方责任 1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料，按时提供大型机具。 2、提供施工用水、用电接口（水电费由甲方承担） 3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。 十一、乙方责任 1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工，确

12、保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。 2、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施，确保工程如期完工。 3、乙方必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。 4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。 5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担500元违约金。 6、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合，必须配

13、合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲%补足支付给乙方（不计利息）。 方下达的各项计划指标。 7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单位劳务工程自负盈亏，不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。 8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。 9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人

14、员变更，在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用，每月30日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补助及相关福利费用），否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资（各种津贴、补助及相关福利费用），且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。 十二、违约与违约责任 1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金，并按延误天数累计计算。 2、工程质

15、量按甲方管理制度进行评定，若验收不合格者要求整改，整改后评定任不合格者，则按伍佰元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款的规定承担相应的违约责任。 3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金，斌累计计算，结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究刑事责任。 4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则，甲方没收其全部履约及质量保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50%作为双反的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。 5、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的

16、统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工，罢工或消极待工2天以上的（含2天），甲方就有权解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。 6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。 7、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金。并赔偿因此

17、给乙方造成的损失（包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任）：若相关行为为媒体曝光，则乙方应向甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任），同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任，情节严重的直接追究刑事责任。 8、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担5001000元的违约金，造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担10005000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。 9、合同经甲乙双方签字后，任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他

18、约定的，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。 10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。 十三、其他约定 1、按国家税法规定属纳税原则，甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税，并由甲方每次支付款项时直接代扣。乙方在异地纳税均无效，甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。本合同采用的币种为人民币。 2、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任，因此影响了其他工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施

19、工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。 3、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除，且由担保人承担连带赔偿责任。 4、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。 5、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保，若乙方不履行本合同约定的义务（包括但不限

20、于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务），则由担保人对此承担连带责任。 6、本合同一式四分，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执二份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后，本合同立即终止。 甲方（盖章）_ 乙方（签字）_ 乙方身份证号码：_ 委托代理人：_ 家庭住址：_ 联系电话：_ 乙方担保人（签字）：_ 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 劳务承揽合同范本2 承 揽 合 同 合同编号：单位名称（承揽）字（签约年份）08三位数编号 定作人： 承揽人： 签订地点： 签订时间：年月日 承 揽 合 同 定作人： （填写全称）

21、 承揽人： （填写全称） 根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确定作人与承揽人的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。 第一条 定作物情况（如有其它约定内容可另设合同附件，写为见合同附件一） 1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替 ） 1.2 规格：（应写明定作物具体的规格型号） 1.3 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位 ） 1.4 备注：（如无内容，在空格处划线） 第二条 合同价款 2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种） 2.2 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或其他方式） 2.3 付款时间：（写明年、月、日） 第

22、三条 加工成品质量要求及技术标准： 3.1 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准，必须要写全称） 3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数） 3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。 第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量 4.1 用承揽人原材料完成工作的,定作人有权对原材料进行检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。 4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表标准提供： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 4.3 定作人于

23、年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具体化） 4.4承揽人收到定作人提供的原材料之日起 日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后 日内通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作人有权解除本合同，承揽人承担相应的赔偿责任。 第五条 技术资料、图纸的提供 5.1 定作人负责提供技术资料和图纸。 5.2承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作人,定作人应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作人未答复,承揽人有权停止工作,并及时通知定作人,因此造成的损失由定作

24、人赔偿。 5.3定作人要求对承揽物的技术性保密的,承揽人应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。 第六条 验收标准和方法 6.1 验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样进行验收） 6.2 验收方法：（写明全部或抽样验收的方法） 6.3 定作人验收承揽人所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日） 6.4 定作人验收承揽人所完成定作物的地点：（写明详细地址） 6.5 验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。 6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后 日内发现质量缺陷，定作人有权要求退换，并视为质量不符合约定。 6.7 双方就定作物的质量在检验中

25、发生争议时,以 （写明检验机构） 对定作物质量的认定为准。 第七条 交（提）定作物的时间和地点 7.1 双方约定由定作人自提定作物 7.1.1 自提定作物的时间： （写明年、月、日） 7.1.2 自提定作物的地点： （写明详细地址不可省略） 7.2 双方约定由承揽人送交定作物 7.2.1 送交定作物的时间： （如选择了7.1，则在空格处划线） 7.2.2 送交定作物的地点： （如选择了7.1，则在空格处划线） 7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。 7.4 交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接

26、收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知中,必须留给定作人以必要的途中时间。 第八条 包装要求及费用负担： 8.1 包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等） 8.2 费用负担：（写明包装费用由哪方承担 ） 第九条 运输方式及费用负担 9.1 定作物的运输方式： （写明是汽车、火车、水运或其他方式） 9.2 运输费用由 （如无内容，在空格处划线）承担。 第十条 定作物的保修 10.1 定作物保修期：（如保修期从何时起到何时止 ） 10.2 在保修期内承揽人免费提

27、供保修服务。 第十一条 定金及预付款 11.1 定作人向承揽人交付定金的数额：（大、小写两种形式填写） 11.2 定作人向承揽人交付定金的时间：（写明年、月、日） 11.3 定作人向承揽人交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写） 11.4 定作人向承揽人交付预付款的时间：（写明年、月、日） 第十二条 承揽人的违约责任： 12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。 12.2 交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的，应当补齐，补交部分

28、按逾期交付处理；少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。 12.3 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。 12.4 逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的 （如未约定则在空格处划线）%的违约金。 12.5 未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。 12.6 不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的 （如未约定则在空格处划线）的违约金。 12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿

29、付定作人因此造成的损失。 12.8 未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。 12.9 擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。 12.10 承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技术泄漏，或被窃取的，承揽人应向定作人承担违约金元。 12.11 因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失，由承揽人承担。 12.12 其它违约责任： （如无

30、内容，在空格处划线） 第十三条 定作人的违约责任： 13.1 中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,赔偿因此给承揽人造成的损失。 13.2 在合同履行过程中由于定作人的原因导致合同无法继续履行,定作人应向承揽人支付未履行部分价款总值的 的违约金。 13.3 未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。 13.4 超过合同约定期限领取定作物的,每逾期一日向承揽人支付定作物总价 的违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。 13.5 超过合同约定日期付

31、款，每逾期一日按逾期付款额的万分之 向承揽人支付违约金，直至付清时止。 13.6 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。 13.7 变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。 13.8 其它违约责任： （如无内容，在空格处划线） 第十四条 不可抗力 14.1 在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。 14.2 在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。 第十五条 争议的解决方式 因本合同发生的或与本合同有关

32、的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为（根据有利于我方的原则，在定作人住所地、承揽人住所地、合同签订地的法院中选择其一，涉及铁路工程的可选择铁路运输法院）法院。 第十六条 本合同签订地点 （填写到县级） 第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。 第十八条 本合同一式 份，定作人执 份，承揽人执 份。 第十九条 合同未尽事宜双方共同协商。 定作人： （公章） 承揽人： （公章） 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号 邮政编码： 邮政编码： 合同签订时间

33、：年月日 劳务承揽合同范本3 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为配合主体工程施工计划进度，依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规和规章，甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：单价承包，承包金额合计：乙方承担为：包工包料，包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。 二、工程期限及进度 1.工期：实际施工日期以发包方实际要求工期为准 2.进度：乙方按甲方要求的进度计划组织人员，接受甲方的全面管理。 3.暂停施工：因单价中隐含了各种风险，故不论

34、何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。 三、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 （1）及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。 （2）甲方可根据工程进度要求，对乙方人员的配置进行调整，满足施工要求。 （3）完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。 2、乙方的权利和义务 （1）承担业主合同（专指项目经理部与业主签订的工程承包合同）文件规定的一切义务及风险，严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。 （2）根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。 （3）施工中必须履行甲方的各项指令，服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。 （4）加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育

35、。 （5）保护施工场地清洁，做到文明施工。 （6）乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。 （7）乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。 （8）在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务，均由乙方承担，与甲方无关。 3、费用结算及支付 （1）结算及支付。工程完工后乙方应及时结算，甲方支付乙方劳务费。 4、违约责任 （1）乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。 （2）由于乙方原因致使合同

36、无法履行，乙方承担合同总价的10%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。 （3）由于乙方违约，业主对甲方要求违约赔偿时，乙方应承担全部责任及费用。 5、合同生效、终止 （1）本合同自双方签字盖章之日起生效。 （2）甲乙双方履行合同全部义务，结算支付完毕，且责任期满，本合同自动失效。 6、其他 本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。 甲方：_乙方：_（盖章）（盖章） 甲方代表乙方代表（签字）（签字） _年_月_日_年_月_日 劳务承揽合同范本4 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原

37、则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2) 第三条工程工期 1.开工日期：以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为： 第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量：合格 第五条承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价： 合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按元/建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量 2.承包价格所包含的内容： (1)安装；模板的制作与支设，砖胎膜的

38、砌筑；内搭设与拆除、归类堆放； (2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资； (3)其他所有土建所需小型工具附件； (4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。 第六条甲方责任和义务 1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。 3.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地； 第七条乙方的责任和义务： 1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量； 2加强对

39、现场操作工人的安全教育； 3认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产； 4接受安全检查人员依法实施的监督检查。 5由于违章操作造成工伤事故，并承担一切经济费用于法律责任。 第八条结算及付款方式 1、工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算； 2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%，局部(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的95%；余款在两月内一次性付清。 第九条争议 1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间结束后，乙方可以停止工

40、作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。 2.如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。 3.乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。 4.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 第十条不可抗力：执行国家通行条款 第十一条合同终止 双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 第十二条合同份数 本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。 补充条款 乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日