2022标准版工程合同(15篇).docx

《2022标准版工程合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022标准版工程合同(15篇).docx（64页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022标准版工程合同(15篇)标准版工程合同1甲方(托付人)：乙方(居间人)：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责把江西诺曼特织造有限公司年生产面料3000万平方米、服装280件生产线厂房建设项目(以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的施工合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与建设单位签定总包合同，即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定总包合同，视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方

2、必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展对业主方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工权。2.2乙方承诺向甲方供应该工程项目的重要信息，并最终促成甲方能够如约进场施工。否则，视为乙方居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列须要的手续打算。3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的各位居间人分别根据本合同约定支付居间酬

3、劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间费用为该工程总造价金额的5.5%(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量贰点贰亿元的%计1210万元(税后)，作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整，多还少补。4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方签订施工合同后，开工进

4、场时支付首批居间服务费，计209万元;其它根据工程完成进度同比例支付，每半年支付一次，最终一次居间费结算以工程决算审计数为准。4.3甲方根据下列支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票、或者转帐形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：五、特殊约定：5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此协议书干脆报经业主，从支付施工总包单位的工程款中优先扣除，用与支付居间人的费用;或者实行停止工程施工等措施。本协议书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费，并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收

5、取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。5.2居间服务完成后，在工程建设期间，若业主方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表、变换各种形式而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。七、合同终止7.

6、1本合同签字生效后，甲方不能进场施工的，本合同自动终止。7.2甲乙双方协议解除合同时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日标准版工程合同2以下简称甲方)因 纠纷一案，托付 (以下简称乙方)的律师代理，经双方协议，订立以下

7、各条，共同遵照履行：一、乙方接受甲方的托付，须严格执行执业规范，忠于法律，忠于事实，勤勉尽责，仔细维护甲方的合法权益，并按时出庭或参加其他法律事务服务工作。二、甲方必需向律师照实的反映全部案件状况，供应真实的证据和材料。乙方接受托付后，发觉甲方有意隐瞒或捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，依约所收代理费用不予退还。三、乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止履行合同，代理费不予退还，甲方还应按约定补足支付给乙方的代理费用。四、甲方托付乙方的代理权限：(详见授权托付书)。五、依据双方协商，其代理费为包干制：按甲方最终收回金额的10%支付代理费(其包干费包括代理费、诉讼费、差旅费、出

8、差补贴、交通费、翻译费、资料费、复印费、通讯费、食宿费、鉴定费等一切必要费用)。如甲方诉讼失败，最终代理费为贰仟元(其诉讼费由甲方担当)。甲方按如下标准向乙方缴纳代理费：1、合同签订后_日内预先支付代理费壹万元。2、甲方代付法律诉讼费。3、待本案终结，甲方收回确定款项后支付剩余代理费。甲方不按本条约定支付代理费用时，乙方有权随时终止本合同。六、本合同有效期限：自本合同签订之日起至本案本审终结时止(结案方式包括判决、调解、案外和解、撤销诉讼)。七、因履行本协议发生争议时，任何一方可提请仲裁委员会仲裁。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。九、本合同自双方签字或盖章签订之日起生

9、效，如一方要求变更合同条款，需再行协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日标准版工程合同3甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方自愿将自己私人建房工程承包给乙方施工，为使甲乙双方明确各自责任，特签订以下协议：一、 承包内容：1、 本工程基础挖孔桩由甲方自行负责。2、 本工程包含的全部砼的浇筑，主体工程的砖砌体，木模板的制作，钢筋的制作邦扎，砌体的内外抺灰工程，排面贴面砖(天花板不抹灰)。其次层贴地板砖，厕所贴墙砖。3、 室内楼梯间扶手制作，由甲方负责。4、 本工程排污工程由甲方负责。5、 本工程为砖混现浇结构，所需木模板钉子，铁线由乙方

10、自行负责。6、 本工程所运用水、电由甲方供应，机具由乙方自行负责。二、 工程造价：本工程为单包工，工程计价以滴水为界按每平方米200元计算。另外加工程如后墙贴条砖按每平方米20元计算，室内贴内墙砖按每平方米18元计算，贴楼梯踏步按每平方米40元计算，另本工程负一层不砌砖，柱子不抹灰，按每平方100元计算。三、 付款方式：本工程按进度付款，甲方在乙方完成负一层砼浇筑付甲方 元，其余两层每浇筑完一层砼，甲方付款60%，完成每层内粉水付10%，外墙贴砖完成付15%，其余15%在工程完工后付清。四、 工程质量，按本地修建房屋普遍质量为准。五、 平安问题在20x元以内由乙方负责。六、 本合同一式二份，甲

11、乙双方签字生效。甲方：乙方：在证人：标准版工程合同4发（总）包单位：XXX_（甲方）承（分）包单位：XXX_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：XXX_其次条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆XXX_条，包括现场已浇注XXX_条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张X与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为XXX_个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年_月_日开工，XXX_

12、年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX_元米计价。详细工期要求为：在XXX_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围

13、和方式，计（概算）为人民币：XXX_元整（XXX_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由XXX_统一解决支配。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保

14、量按期完成任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度XXX_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设

15、计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在XXX_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程

16、中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：XXX_办事处，帐号：XXX_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第XXX_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX_天内，按总造价（当年安排）的百分之XXX_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时再付百分之XXX_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订_日内，甲方

17、向乙方支付XXX_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX_天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX_天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建

18、、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前XXX_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应

19、负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，

20、假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：XXX_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX_分之XXX_嘉奖给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期XXX_天次日起，除应负担乙方的实际损失

21、外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过XXX_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之XXX_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX_天次日起，按应结清或退回数额，

22、比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共XXX_人的

23、住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX_元包死，如无上述状况，甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：XXX_乙方（盖章）：XXX_居处：XXX_居处：XXX_签约代表（签字）：XXX_签约代表（签字）：XXX_电话：XXX_电话：XXX

24、_传真：XXX_传真：XXX_XX编码：XXX_XX编码：XXX_签订地点：XXX_签订地点：XXX_XXX_年_月_日XXX_年_月_日标准版工程合同5发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立XX埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容： 包括我公司设计的XX埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从_年_月_日起至_年_月_日止，共 个日历天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期

25、可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币：XXX元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。四、承建方式 乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工程的饰面样板，必需经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币

26、：叁拾贰万肆仟元整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。六、程质量要求：1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。七、工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方

27、在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任： 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币20元；若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币1000元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行

28、围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容 质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限 以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发觉有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3、开

29、工前三天甲方负责向乙方供应施工场地（应符合“三通一平”要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序亲密协作，要求应用书面联系。6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十二、合同生效与终止： 本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，

30、应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 托付代表：托付代表： 签名：签名： 签订日期：签订日期标准版工程合同6发包人（甲方）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_承包人（乙方）：_身份证号：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。第1条甲方将位于_市_内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：_市_厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必需严格按施工要求施工。乙方对平安及文明施工实行全面担当，包工包料，乙方为平安施工、文明施

31、工第一责任人。第2条开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。第4条甲方开工前供应具备开工条件的施工场地，须要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行，而如发生平安责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方担当。第6条施工所须要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙

32、方供应。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不担当任何费用。第7条工程款支付（两次性支付）7.1第一次付款_年_月_日前，付给人工费_万元。其次次付款_年_月_日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收据为凭）7.2若甲方到期未给付工程款，担当违约责任，违约金为_万元。第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。甲方：_ 乙方：_法人代表：_责任人：_年_月_日_年_月_日标准版工程合同7甲方：_乙方：_依据甲方的需求，并本着同等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方的医院管理信息系统（以下简称_系统）的应用软件

33、工程签订本合同。第一条适用法律11本合同适用法律为：中华人民共和国技术合同法、中华人民共和国著作权法和中华人民共和国计算机软件爱护条例及中华人民共和国合同法等有关国家法律法规。12上述文件时间有不一样时，以日期在后的文件为准。其次条合同范围21乙方负责完成甲方的_软件系统。涵盖的范围_系统软件安装、调试和对整个_系统的技术支持、服务与培训等工作。22产品内容（价格见附页）第三条责任和义务31双方共同责任严格依据本协议实施本项目的内容，并协商解决合作中出现的有争议的问题。32甲方的责任和义务321按本合同的付款条款支付所需款项。322负责项目中的领导、组织和协调工作。323供应场地、人员、相关设

34、备、必要的文档资料和数据，帮助乙方做好_系统的实施工作，并且甲方运行用友医院管理信息系统的设备环境，应满意软件对运行环境的基本要求。324试运行结束后_天内，组织人员和乙方人员一起组成验收小组，并支配场地和设备，进行_软件试运行的验收工作。325a甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥当保管。b甲方在应用过程中发觉软件出现异样，应刚好与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。c甲方在乙方服务人员服务完成后，协作检查软件系统运行是否正常，并在现场服务恳求单上签字确认。33乙方的责任和义务331根据本合同所规定的时间完成甲方相关人员的培训和_系统软件安装、调试及数据初始化，并与甲

35、方一起组成验收小组进行验收。332对甲方_进行_年内的软件升级、服务、培训、技术支持。333无偿向甲方供应相应的软件运用文档，包括操作手册，并保证上述文档的清楚、完整和正确。334乙方对甲方在运用用友软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加，以及因不按正常操作规范运用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。第四条版权41乙方拥有本_系统软件的版权（即著作权）。42甲方拥有本_系统软件在本医院（_医院）内部的运用权。43甲方应敬重从乙方购置的应用软件的注册版权，遵守国家计算机软件爱护条例有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁该软件，并不得以任何形

36、式或手段解密该软件。第五条技术指标51_信息管理软件_。52本系统基于_结构。53乙方向甲方提交的文档应齐全、正确和可读性强。54应用软件的联机帮助应清楚可读，系统错误信息应清楚明白，界面应友好，并易于操作和维护。55本系统应充分考虑到今后的扩充和升级，应具有良好的开放性和可扩充性。56本系统应具有牢靠的平安和保密机制，以确保数据完整、平安和不被非法用户登录。第六条交付安排61软件培训_天62系统安装_天63软件调试_天64系统初始化_天第七条费用及支付方式71费用711本合同所述价格均为人民币含税价。712本合同所述用友医院信息管理系统（_）金额总计为人民币_元。713乙方培训用户方人员，培

37、训地点：甲方所在地。714自应用软件通过验收之日起，_年内乙方负责应用软件的升级、系统维护和技术支持。72支付方式721甲方将以转帐支票或信汇、XX等银行托收的方式向乙方支付。722合同生效后，由乙方起先_软件的实施工作，当乙方软件安装、调试完毕后，甲方于_年_月_日前一次性向乙方支付全部软件款，（人民币）_元。第八条服务与技术支持81操作人员培训811培训时间为_天。812培训地点：甲方所在地813培训内容：_系统软件的运用。82系统实施821_系统软件安装：指_系统软件交付甲方后，软件的安装、调试及系统环境的设置等，包括：服务器操作系统设置、网络环境设置、数据库系统环境设置、客户机操作系统

38、设置、网络协议设置、应用程序的安装、调试及参数设置。822_系统设置：包括应用项目、基础数据的设置（指导）。823初始数据录入：帮助并规范甲方人员进行初始数据的录入和转入。83系统维护831乙方向甲方供应的为保证本系统正常运行的现场系统维护项目包括：-应用软件在运行中的故障带来的排错工作。-应用软件与系统软件及数据库系统适配带来的调整工作。-甲方非正常操作带来的系统及数据的修复工作。84系统升级841系统升级指由乙方开发技术更新、应用系统升级或原有模块新功能的增加、补充带来的软件版本升级，由乙方向甲方供应。842系统如有重大变更由双方详细协商后另行签署协议。85技术支持及服务851_年服务期满

39、后，乙方将向甲方收取服务费，收费标准为每年收取软件合同价的_%，或每次上门服务收取服务费_元人民币，又或甲方向乙方购买服务卡（金卡：_元_次_小时响应、银卡：_元_次_小时响应、铜卡：_元_次_小时响应）。甲方可依据详细状况选择适合的服务方式。852乙方通过以下方式为甲方供应技术支持及服务：-热线电话：_、传真：_853乙方的服务承诺：a乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于用友_软件的服务恳求后，在24小时内赐予响应并供应服务。b乙方供应给甲方的服务，必需根据合同规定的服务内容进行。854如因乙方缘由，单方解除上述条款，使甲方用友_系统不能正常运行，应赔偿由此带来

40、的一切损失。855系统升级及费用：若医院须要进行不同版本的系统升级，升级费用按软件合同价的20%收。第九条保密原则项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密，另一方有权追究泄密方的经济和法律责任。第十条转让乙方不得将合同转让。第十一条违约责任1）甲乙双方本着真诚合作、相互信任的原则，依据国家相关的法律、法规，协商解决在本合同执行过程中可能出现的违约纠纷和违约责任。2）甲方在规定时间内不协作乙方进行_系统验收，视同验收通过。3）以上应付合同款逾期一个月未付，乙方有权将软件收回。4）违约处理：

41、甲方没有根据合同要求履行甲方应担当的责任，甲方应当担当由此带来的相关结果。5）乙方免责条款：1乙方对甲方在运用用友软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加，以及因不按正常操作规范运用软件或软件被盗、损失、损毁、误用所造成的损失不负责任。2乙方不担当因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障导致的数据混乱、丢失责任。3乙方有权拒绝甲方提出的合同规定之外的服务恳求。第十二条争议与仲裁甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义，或者对与合同有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时，依照中华人民共和国合同法，可向国家规定的仲裁机构申请调解或仲裁，任何一方可干脆向人民法院起诉。第十三条不行抗力131不行抗力的内容按我国有关规定条款执行132不行抗力对合同双方均适用。在合同生效后，假如发生不行抗力而不能履行合同