2022精选维修合同合集九篇.docx

《2022精选维修合同合集九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选维修合同合集九篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选维修合同合集九篇修理合同 篇1甲 方公章 经办人（签名）乙方：年 月。 日甲方：乙方：甲方在业务及住房房顶因严峻漏水需修理，乙方自愿承包，经甲乙双方协商，本着公允合理的原则，协商签订修理合同如下：一、修理地点：龙溪卫生院业务用房及住房房顶。修理面积以实际验收测量为准。二、修理要求：采纳806橡胶材料，三油两布。三、保质时间：十年。四、承包方式和价格：乙方房屋修理实行承包负责制，劳动力由乙方自行聘用和发放劳资，价格： 元/平方，垃圾清理 元/平方（含各项税收）。五、付款方式：验收合格后支付工程总金额的90%，其余10%作为保证金，1年后无工程质量问题发生予付清。五、修理质量要求及其他

2、约定事项。1、保证十年以内不得出现漏水现象，如有发生由乙方负责修理。2、乙方自签订之日起10天内必需按甲方要求开工。六、劳动管理和平安生产：1、乙方所聘劳力与乙方发生劳务关系，与甲方不存在关系。2、乙方必需严格遵守生产平安操作规程，如出现大、小平安事故，乙方自行担当，概与甲方无关。七、此合同任务必需在 20xx年 11 月 1日以内完成。八、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，市卫生局持一份共同遵守执行。甲方签字：乙方签字：签订日期： 年 月 日修理合同 篇2电梯修理保养合同订立合同双方 资格证号：z甲方：z集团z市z物业管理服务有限公司乙方：z市欧日电梯工程有限公司地址：z市z路20号z名都三

3、号楼之三地址：z市z中18号邮 编：z联 系 人：z联 系 人：z z联系电话：z转z电 话：z4 传真：z值班者（电工）：z开户银行：中国银行z支行值班电话：z帐 号：z为了爱护电梯平安运行，延长其运用周期，甲、乙双方经友好协商，特拟订本合同。一、维护电梯的型号、规格、数量及其价格：编号电梯名称（型号）层/站台数月维保费年维保费1GVF-II1000-C010519/17/173750.00元/月9000.00元/月2GVF-II1000-C010520/18/183750.00元/月9000.00元/月3GVF-II1000-C010525/25/252500.00元/月6000.00元/

4、月4GVF-II1000-C010526/26/2641000.00元/月12000.00元/月5GVF-II1000-C010527/27/272500.00元/月6000.00元/月6PW13/10-193/3/31250.00元/月3000.00元/月（一年）合同总价：（人民币肆万伍千元整（$:45000元）二、维保期限：1、自 20xx 年5月22日起至 20xx 年5月21日止。2、合同期满双方如无异议，合同将按合同期限为周期自动延长。三、维保内容：1、乙方每月定期（上旬10至15日，下旬25日至30日）派专业技术维保人员，对每台维保电梯设备进行常规检查和例行保养，按电梯维保项目的标

5、准，对其进行调整、检查、润滑、清洁保养，保持其正常运行。2、乙方在中秋、国庆、除夕、正月初一四个假日全天支配专人24小时在园区值班。3、乙方每季度第一个月第一个星期六支配专业技术维保人员对我司的工程维护技工、保安人员进行电梯简洁故障及紧急救人程序的培训。4、周期性检查全部平安装置，并作平安测试。必要时更换平安装置以保持足够平安。5、按国家标准系统地检查设备、调整润滑个部件，并依据设备运用状态，修理和保养。（1）机械部分：曳引机、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电机和电机的转换器、转换开关、电刷、轴承。（2）电气部分：限制柜、选层器和调度设备、平层设备、全部的继电器、传感器、电阻、

6、电容、功率放大器、变压器、接触器。（3）井道部分：随动电缆、导向轮或复绕轮、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、井道内开关，涨紧轮装配、补偿轮装配、轿厢和对重导靴。（4）厅、轿门设备：轿厢和厅门机械按钮、大厅信号灯、轿厢方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和强迫关门装置。自动开门机，轿厢门吊板、轿厢门触点、称重设备，轿厢框架、风扇和照明设备及对讲机。四、付款方式：付款方式为预付款，付款周期为三个月，首期付款$11250.00元，应于 20xx 年6月15日前支付，以后各期款项，均应在各付款周期的第壹个月内支付。五、甲方责任及义务：1、出于平安的须要维保电梯钥匙及机房钥匙必需由甲方专人保管，无关人

7、员不准进入机房及井道内。2、机房必需保持通风及防雨防水，同时井道与底坑不能有浸透与漏水。3、甲方有义务供应维保电梯有关的精确信息，监督乙方维保人员服务质量，如有不足应刚好反馈给乙方负责人；由于停电或其他缘由造成电梯困人，甲方设备负责人应先自行进行缓救，同时马上通知乙方解除故障。4、须要机械吊装才能进行零部件更换的吊装费及修理费由甲方负责，其余故障由乙方免费修理。修理中更换的各类零部件、油类均由甲方负责。5、甲方如不遵守本合同付款规定依时付款，乙方对其修理电梯设备运行将不负平安责任。六、乙方责任及义务：1、乙方供应24小时急修服务。维保电梯一旦出现故障，乙方接到甲方通知后应在30分钟内到达现场进

8、行修理并刚好解除故障。2、假如乙方每月不能定期（两次）派人对每台维保电梯设备进行常规检查和例行保养，每次赐予惩罚200元；在节假日期间（中秋、国庆、除夕、正月初一）担心派专人24小时在园区值班或在值班期间擅自离开园区，每次赐予惩罚200元；当园区的维保电梯出现故障时，乙方若不能在接到甲方通知30分钟内到达现场，则迟到30分钟以内赐予扣罚100元/次，迟到1小时以内赐予扣罚200元/次，迟到一小时以上赐予扣罚300元/次。3、乙方维保人员每月定期对维保电梯进行常规检查和例行保养或其他急修作业，必需经甲方有关人员签字确认才可。4、修理保养期间，乙方发觉维保电梯零部件磨损严峻或损坏应马上通知甲方并刚

9、好进行紧急处理，直至其复原正常运行。5、乙方必需严格执行国家特种设备有关平安作业标准，确保人身及电梯设备平安的前提下方可作业。由于乙方人员违规操作造成事故或损失，责任由乙方担当。6、乙方需协作维保电梯通过年检，年检费由甲方负责；由于乙方缘由造成电梯年审不合格，复审费由乙方负责。7、乙方不担当不行抗拒的事务所引起的损失或责任：如政府行为、台风、暴雨、火灾、偷窃、破坏以及法律规定的其他不行抗力的行为等。七、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，合同不足之处，可经双方协商解决。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代 表： 代 表：年 月 日 年 月 日修理合同 篇3甲方：乙方：甲方座落在余井北街商住楼(

10、 )幢外墙装修工程由乙方担当施工，经双方协商达成如下看法：一、工程性质：由乙方包工包料(双包)。二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍(白色)。三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。四、工程造价：每平方米玖元玖角(9.9元/m2)，按实际完成面积计算工程款。五、付款方式：工程结束验收后付总额的 ，余额作为质量保证金在 前付清。六、平安：按施工规范操作，一切平安责任乙方负责。七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固平安由乙方自行负责。八、工期：自开工之日起 天内完成工程任务。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方(公章)

11、：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日修理合同 篇4甲方:乙方：办公楼因老旧，严峻影响各项工作的开展。为营造良好的办公环境，为加强效能建设，进一步提高办公效率，甲方确定将派出所办公楼进行修理。现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，结合本工程详细状况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。一、工程地点：派出所二、工程内容及造价1、派出所办公楼修理工程内容：办公楼涂料粉刷、办公室铝合金门窗安装、屋顶防水处理、安装铝合金大门等。2、工程价款的支付与结算本工程为总价承包协议，合同总金额

12、2.6万元（贰万陆仟元整），不足部分由乙方负责解决，付款方式采纳进度报帐制，乙方凭税票报帐，然后由甲方付款。三、承包方式：包工包料四、施工期限：自20xx年月日至月日止，共计日历天。如遇不行抗力缘由，经双方确认后可顺延。五、工程质量要求1、乙方必需严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要马上整改，以确保工程质量。2、乙方施工前须向甲方供应施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必需按承诺的标准施工。六、甲方工作1、刚好供应具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电、等问题。2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。七、乙方工作1、乙方施工前须向甲方供应施工进度安排表一份，经甲方确

13、认后，乙方必需严格按施工进度安排表执行。2、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工。3、施工时发生的一切平安责任与甲方无关，由乙方负责。八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。九、违约责任1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改。2、甲方不得无故拖欠乙方工程款。十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一样不成的，可以诉讼解决。在协商或诉

14、讼期间，不涉及争议的部分条款应接着履行。十二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日修理合同 篇5甲方；xxx公司；乙方；乙方接受甲方托付，乙方为甲方酒店的设备进行修理维护服务，为爱护甲乙双方的合法权益，依据中华人民共和国合同法，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转状况下，方可签订协议。第一条；协议时间协议有效时间从20xx年 月 日至20xx年 月 日结束，其次条；合同工作内容及范围：1电气范围：送排风机电源、冰柜、冰箱、微波炉、电磁炉、灶上下电

15、源、压面机、空调、鱼缸、电话故障处理、电源改动、照明电源、热水器、开水器、蒸饭车、电饭锅、电视机、消防设备安装，甲方全部带电设备。2、水暖范围；给水管道，排水管道，暖气，根换水龙头、包括改小改动管道。3、煤气范围；煤气管道、气缸漏气处理，管道小改动等。4工作内容：甲方全部设备的日常检查、维护保养、调试、突发故障修理、设备改造等工作。5补充说明：甲方若在合同期内增加设备，仍属本合同范围。第三条；乙方义务1、乙方修理人员，家电修理工、电工、电气焊工等特别工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗2、对甲方供应给乙方运用的修理工具，如乙方人员在运用过程中出现损坏丢失，将由乙方负责进行

16、赔偿。3、乙方全部工作不得分包其他单位和个人，一经发觉，甲方有权终止合同。4乙方因派人员工作人员失误（技能欠缺、修理迟缓或误操作所引起事故扩大）对甲方造成经济损失，由乙方全部担当经济损失。5乙方依据甲方设备出现故障的报修通知，乙方优先支配人上门修理。在接通知后，应急事故，乙方必需一小时内到达现场，一般修理，乙方可在二至四小时内到达现场。6、乙方接到通知，未能急时修理，甲方有权外聘修理人员，修理所产生的费用，由乙方负责，费用在当月的修理维护费中扣出。7乙方上门修理不收取上门费及工时费。8乙方上门修理没有次数限制。9乙方修理只收取配件费，并且保证配件费用是市场价，或低于厂商统一价格。10乙方为甲方

17、供应的更换部件必需保证为原装部件，如有特别状况，乙方需在与甲方协商认同后更换技术指标相近的部件。11乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、修理。12乙方依据甲方合同设备状况制定设备维护安排，并告知甲方。在没有甲方报修通知的状况下，乙方按修理安排，对甲方设备进行上门维护。一般状况下，每四个月一次上门维护保养服务。第四条；甲方义务1甲方在协议设备出现故障后，刚好通知乙方。2未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行修理，否则乙方不担当由此产生的后果和责任。3设备发生故障，须要更换配件时，甲方担当配件费用。4甲方有义务对乙方工作人员进行必要的作业平安教化。5甲方担当

18、托付设备在修理协议期内的各种改造费用。6甲方有权依据设备运用状况随时检查乙方的工作、修理、保养记录；组织包括乙方在内的设备联合检查，并对乙方工作提出监督、忠告、表彰、处理。7甲方有权随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。8 甲方有权视情节轻重惩罚或辞退乙方不称职的员工，乙方不得无故拒绝。第五条；合同费用：1本合同总价_元/年，费用包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、全部税费、各种保险、平安费用、技能和职业资格证审验费用、食宿费、加班费、车费、及合同明示或涉及到的全部风险、责任、义务等费用。2本合同签订后乙方须向甲方提交人民币_元的履约保证金或履约银行保函（无条

19、件不行撤销银行保函），履约保证期限为合同期满后一个月。第六条；费用支付方法：甲方每月十五日（国家法定日顺延）以现金形式支付乙方上月劳务费。费用_元人民币。详细支付手续根据双方规定执行。第七条；违约责任和争议解决：1甲乙双方必需仔细履行本协议下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方担当违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成一切干脆的和间接的及不行预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别担当责任。2如由甲方支付不刚好，从逾期之日起，按欠付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。如乙方不能刚好进行设备检查和修理保养，甲方将从费用中扣罚所采纳的措施费用。3如因违约等事宜发生争议，双方协商解决。本协议一式二

20、份，双方各执一份。自协议签订之日起生效。如有未尽事宜，甲乙双方另行协商后，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方：乙方：代表签字：修理合同 篇6甲方（简称甲方）乙方：（简称乙方）修理地址：甲、乙双方本着：同等协商、合作发展、共创双赢的原则。经双方协商达成一样看法，甲、乙双方必需共同遵守。合同条款如下：一、修理内容：1、锅炉房内两台锅炉炉墙拆除重新砌筑；2、泵间改造。3、乙方保证两台锅炉正常运行，如在运行中出现因安装造成的任何故障，乙方应刚好无费用（6小时内）派人修理。如因为甲方运用不当或原锅炉本体缘由造成的故障由甲方负责，乙方可以帮助修理，费用由甲方担当。4、乙方供应安装的.必要

21、手续，及相关安装资质，甲方负责验收。二、支付乙方人工费：共计：元，（大写：元整）。三、甲方供应安装材料，安装工具乙方自备。四、付款方式：自合同签订之日起，进入修理现场后甲方应付给乙方合同总造价的10%，计：元（大写：元整）；锅炉砌筑打完拱后、泵间旧管道拆除完毕、新水泵就位，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计：元（大写：元整）；锅炉炉墙砌筑完毕后，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计：元（大写：元整）；待工程完毕后，甲方验收完毕合格后甲方应一次性付给乙方合同总造价的20%，计：元（大写：元整），合同总造价的10%，计：元（大写：元整）为工程保证金，保证金在一个取暖期无任何安装问题时返还。五、1

22、、本合同自双方签字盖章之日起生效；合同履行期间，甲乙双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，作出补充条款，补充条款与原合同具有同等的法律效力。2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日修理合同 篇7一、工程项目：1、三个房间（两卧房、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧房铺强化木地板；清除全部房间原有涂料，客厅、卧房打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方依据甲方要求（图纸）做

23、一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路依据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。5、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，如不能按期完成，每天将惩罚金五十圆。五、工程造价：材

24、料由甲方供应，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的详细要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。甲方：乙方：签字（盖章）： 签字（盖章）：年月日 年月日发包方(甲方):承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称: 防水补漏修理施工程1.2工程地点：1.3承包范围：卫生间1.4

25、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包平安等总方式。1.5工期：本工程自 年月日开工，于年月日竣工。1.6工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。1.7工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。其次条甲方工作2.1应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。2.2应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整

26、改。第三条乙方工作3.1参与甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。3.5 应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)第四条 本合同一式二份，甲乙双方各执

27、一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：单位地址：单位地址：电话：电话：年月日依照中华人民共和国合同法及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等,自愿,协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:_.1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).1.3 工程承包方式:双方商定实行下列第_种承包方式.(1)承包人包工,包料(详见附表5

28、:承包人供应装饰装修材料明细表);(2)承包人包工,部分包料,发包人供应部分材料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表.附表5:承包人供应装饰装修材料明细表);(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表).1.4 工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日.1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).其次条 工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.第三条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应:(1

29、)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).第四条 发包人义务4.1 开工前_天,为承包人入场施工创建条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;4.2 供应施工期间的水源,电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审

30、批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行平安施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;5.3 爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;5.4 保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场.第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).第七条 材料

31、的供应7.1 由发包人供应的材料,设备(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;7.2 由承包人供应的材料,设备(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.第八条 工期延误8.1 对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他状况.8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延.8

32、.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延.第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准:_.施工过程中双方对工程质量发生争议,由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当.第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)_;(2)_;(3)_.承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验

33、收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单).10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月.验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单).第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按以下第_种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:-| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |-|-|-|

34、第一次 | 开工前三日 | 支付 元 | 其次次 | 工程进度过半 | 支付 元 | 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |-工程进度过半指:_.(2)其他支付方式:_.11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后_日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票.第十二条 违约责任12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的

35、均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失.12.2 未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.12.3 因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.12.4 发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元.12.5 由于承包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.12.6 由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_元.第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或

36、调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼.第十四条 几项详细规定14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内).14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙_把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责供应新锁_把,由承包人当场负责安装交付运用.14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分.第十五条 其他约定事项:_.第十六条 附则16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.16.2

37、本合同签订后工程不得转包.16.3 本合同一式_份,双方各执_份,_部门_份.16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.修理合同 篇8发包人：_（以下简称甲方）承包人：_（以下简称乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1.工程名称：_道路修理2.工程地点：_3.承包范围：道路修理4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5.合同价款：合同总价_万。二、施工及质量要求在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或挖掘机平整，并清除路面塌方。三、双方权利和义务1.发包人的权利和义务对施工阶段质量、

38、进度以及现场工程质量进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。2.承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人进行质量检查：四、工程价款的支付工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。五、平安文明施工承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有

39、承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。六、合同未尽事宜，需经甲乙双方共同协商确定。七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送天马镇人民政府备案存档。甲方：_乙方：_法定代表人：_年_月_日_年_月_日修理合同 篇9甲方：_乙方：_为适应计算机科技的高速发展，切实解决目前计算机修理过程中的一换无穷现状，尽快培育出更多的芯片级技术修理人才，加强计算机修理力气，减轻计算机用户经济负担，促进社会青年自学成才、自谋职业、自给自足和下岗职工再就业，先行占据计算机修理市场，_电脑培训班确定举办计算机芯片级修理好用技术培训。现经甲、乙双方一样同意，就相关事宜，协议如下：一、培训

40、性质甲方依据市场和计算机科技发展的宏观须要，培训一批驾驭先进的计算机芯片级修理专业技术的工程技术人员。二、培训目标乙方在参与培训并经考试合格后应能娴熟驾驭甲方所培训的计算机芯片级修理相关技术。三、培训内容培训主要内容如下（甲方有权依据技术发展须要进行相应调整，详见培训安排大纲）1计算机硬件基本工作原理；2计算机组装与病毒防范；3计算机软件安装基础；4Windows操作系统；5Office办公软件；6计算机网络设置与应用；7计算机软故障的诊断与解除；8计算机硬故障的板卡级检测，诊断与解除；9电子电路基础；10焊接技术；11主板故障的芯片级检测与修理；12主板IO，BGA芯片的更换；四、培训期限培

41、训期限共_年，自本合同签订之日算起。1前_个月为学习培训阶段，后_个月为实习阶段。2一期学不会，下期免费。五、收费标准1_年培训费，实习费总计为_元。2全部费用签订协议时一次交清。3因乙方参与培训后，已经占据甲方的固定培训资源，培训中乙方缘由中途退出培训，其所交费用一律不退。六、工作去向培训期满乙方经综合考试合格后，甲方可依据乙方要求向第三方举荐乙方为硬件修理技术人员。依据甲方的工作须要，乙方有去_工作的机会。七、工资、待遇培训实习期间，乙方不享受工资待遇。八、双方责任1甲方负责在规定的时间完成培训安排大纲所规定的全部培训内容。2甲方负责供应培训场地、培训设备、培训老师。3乙方必需遵守甲方在培训期间的各项规定。乙方应按时参与培训，如有特别状况不能按时参与培训应向甲方请假，经甲方同意后方可暂不参与培训，如乙方擅自不参与培训累计时间超过_个小时（_个月的培训课时）按自动退出培训处理。乙方自动退出培训后，乙方所交纳的培训费用不再退还，甲方不再担当对乙方的接着培训和其他义务。九、违约及争议1甲、乙双方如发生争议可协商解决，无法和解，可申请人民法院仲裁。2甲、乙双方必需严格遵守本合同的各项规定。假如随意一方违约，违约