2022承包经营合同15篇.docx
《2022承包经营合同15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022承包经营合同15篇.docx(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022承包经营合同15篇承包经营合同1发包方: (以下简称甲方)承包方: 项目经理 (以下简称乙方)依据中华人民共和国建筑法、招标投标法的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得 工程的总承包权,为了加强管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的建设工程施工合同经甲方探讨确定派 同志任项目经理并组建项目部,负责担当该工程的施工管理任务,担当建设工程施工合同中施工方应担当的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。一、承包范围及造价:建筑工程施工合同约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约 。二、合同工期: 日历 天。三、质量标准: 。四、平安生产及文明施工现场标准:按建设
2、工程施工合同及投标承诺执行。五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量平安终身负责,对建设工程施工合同中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理屈损负责并担当与本工程相关的一切法律责任。六、管理费上缴:(一)缴费方式:经协商确定;乙方按以下第 种方式上缴管理费。1、按本工程建设工程施工合同总价上缴管理费,计人民币¥大写 ,事实上缴管理费总额为结算总价的 %2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写3、其他方式:由甲方依据详细状况另行确定。(二)缴费方法:1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程
3、款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必需在该工程竣工验收前全部缴清。2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方依据详细状况另行商定、七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方担当。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。八、财务管理1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必需保证本项目的全部工程款拨付汇至甲方财务账户,然后才财务科有安排进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转
4、入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方担当。九、甲方责任1、负责与建设单位和有关部门协调,刚好帮助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。2、向乙方供应技术询问和技术指导、督促乙方严格根据审定的施工方案组织施工,帮助和指导乙方抓好工程质量、平安生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。3、指导乙方按施工规范进行施工,帮助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、刚好处理现场质量事故,参加分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整
5、理本项目的各种资料,以备归档。4、督促乙方按规程组织平安生产,审核乙方的平安措施、设备及设施,帮助乙方对施工人员进行平安生产教化,每周不少于一次,督促乙方搞好平安生产和现场文明施工,帮助处理现场平安隐患及平安事故。5、帮助乙方对安排生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教化,办理有关证件(办证费用由乙方担当)。6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素养状况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方担当。十、乙方责任1、严格执行甲方和建设方签订的建设工程施工合同中的一切条款,担当建设工程施工合同中承包人的一切义务和责任。2、根据设计文件,严格按施工规范组织施工
6、,使该项目达到建设工程施工合同中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,担当其建设工程施工合同和投标书中有关的罚责。3、自觉遵守甲方各项规章制度,听从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。4、做到“平安生产、文明施工”并层层落实该工程的平安、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生平安或质量事故,无条件的担当法律责任和经济损失。5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、平安员、资料员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必需做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切
7、后果由乙方担当。6、施工过程中,主动筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守劳动法、合同法,刚好足额支付各工种人工工资和材料款,担当因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的状况进行检查,发觉拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中干脆支付该部分人工工资。7、依据建设部建质113号文件关于建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理方法(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的惩罚、限期整改外,同时接受甲方赐予的每项次5000元惩罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中干脆扣除)8、乙方未严格执行JGJ59-
8、99平安生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报指责、开出整改及惩罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的惩罚外,同时接受甲方赐予的每次500元惩罚(该费用从工程款中干脆扣除)9、严格执行建设工程质量管理条件第六章“建设工程质量保修”各条内容,并担当其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常运用的,必需在接到通知后24小时内派人员修理,并担当修理费用,因其它缘由造成的质量问题,必需协作有关部门调查处理,并按其责任划分担当相应责任。十一、违约责任1、甲方挪用乙方担当施工项目的工程款,将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。2、乙方不按合同财务管理条款实施
9、,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五赐予乙方经济惩罚情节严峻者将提请法院追究其法律责任。3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理确定:(1)中止本合同,停止一切服务,不参加该工程竣工验收,全部资料不予签字盖章。(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方担当其全部法律责任。十二、嘉奖:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级平安生产文明施工管理现场奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。十三、其他约定:1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划
10、建设局联合下发的“劳社18好文件要求”在办理施工许可证时或签订建设工程施工合同前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资肯定要当月足额干脆发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。2、因特别缘由,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的,乙方必需在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方担当。3、工程竣工后,乙方应刚好与工人办理工资结算手
11、续,并按公司规定将参加该工程施工的全部民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方运用。4、在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方运用。5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济惩罚的一切费用均由乙方担当。6、乙方对外签订的任何合同或赊欠
12、的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不担当民事连带责任。7、附施工合同壹份于乙方十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日承包经营合同2甲方:乙方:为提高生产经营效益,将企业扭亏为盈,经公司全体股东协商,将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺,并向下游产品伸延,经甲乙双方友好协商,由乙方投资对原生产工艺进行改造,并由乙方承包生产经营,现达成如下协议,以资共守。一、承包生产经营期限:自20xx年四月一日起至20xx年四月一日止,时间为五年,第一年度免交生产
13、经营承包费用,其次年度上交股东梁永福承包经营款肆拾万元,其余股东按此股份比例上交费类推,第三年度到第五年度共三个年度每个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元,其余股东按此比例类推。二、承包期满后的投资固定资产与设备处理。三、承包期内,乙方生产经营须要银行贷款,以甲方名义申报贷款,甲方同意将其名下的固定资产作为贷款抵押。甲方及股东必需刚好协作办理相关贷款手续。乙方必需按时归还贷款,并以易世峰所持股份作担保。乙方以公司名义向政府及相四、乙方承包期所产生的债权、债务均由乙方自行担当,甲方概不负责。五、乙方在承包期内担当企业法人的全部权利与义务,注意平安生产,乙方在生产经营中所产生的平安事故均由乙方担
14、当责任及相关费用,甲方概不负责。六、乙方20xx、20xx年承包款按每年100万元计算,在此承包期内,乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款,办理环保许可证所支付款项及应由公司担当的其它款项,在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再安排给各股东。杜冬云应得承包款交梁永福代收。七、未尽事宜,双方本着友好与实事求是的原则,协商解决。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日承包经营合同3承包山场协议甲方:王家老屋 (以下简称甲方) 乙方:陈敬合(以下简称乙方)为了更好地发挥集体林地作用,使荒山得到更一步绿化,提高森林覆盖率,促进山
15、场稳定发展,做到青山常在,以山养山,以树养树,承续利用,经双方共同协商,甲方将集体王家老屋组全部山地承包给乙方进行林业经营,甲乙双方达成下列条款。一、甲方将集体王家老屋组阴、阳山地,山场承包乙方进行植树造林发展经营,承包时间为年,从 年 月 日至 年 月 日。二、承包费:头三年不收任何租费,期满三年后乙方不情愿承包,合同作废,假如乙方接着承包按每年 元收取。三、乙方在承包期内甲方协作乙方办理林权证及有关政策事项。 四、甲方山场承包给乙方后,山场所产生的经济效益归乙方全部。山上原有零星树木由乙方处置。原学校无偿供应乙方运用。五、承包期间,甲方负责处理周边村民关系,维护好山场内的正常经营,甲方应主
16、动协作乙方工作,不得借故推诿。六、本协议签字生效后,乙方在遵守承包合同规定的前提下自主经营,甲方不得干涉,且不得单方终止合同,否则,乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。七、林木成林后,乙方同意砍伐才能砍伐,甲方不得随意在此山场砍伐,违者按村规,民约惩罚,不得反悔,否则,按市场价两倍赔偿给乙方。八、乙方如违反协议或法律法规所应担当的责任,甲方不负责责任。此协议一式三份,双方各执一份,镇政府一份。甲方(签章):甲方代表:乙方(签字):年 月日承包经营合同4甲方(发包村组):乙方(承包户主):依据物权法、农村土地承包法等法律政策规定,依据甲方依法制定的土地承包(调整)方案,按集体经济组织成员权利将土地
17、承包给乙方家庭经营。为爱护和合理运用土地,维护双方权益,订立本合同。一、承包主体乙方安排承包土地的家庭成注:地类栏是基本农田的填基本农田,非基本农田填一般耕地,水田同时注明。二、承包期限乙方承包期限为_年,自年月日起至年月日三、土地用途乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途,对四、甲方的权利义务1.监督乙方根据合同约定用途合理利用和爱护土地。2.有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。3.维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更或解除合同。4.敬重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。5.依照约定为乙方供应生产、技术、信息等服务。6.执行土地利用总体规划,组
18、织本集体经济组织内的农业基础设施建设。五、乙方的权利义务1.依法享有承包地运用、收益的权利,有权自主组织生产经营和处臵产品。2.享有在剩余承包期内依法流转土地承包经营权的权利。3.承包地被依法征收、占用时,有权依法获得相应补偿。4.依据法律政策享受国家有关土地和种植作物的补贴。5.维持土地的农业用途,不得用于非农建设。6.依法爱护和合理利用土地,不得弃耕抛荒土地,不得损坏农田水利设施,不得给土地造成永久性损害。7.依据法律法规和国家政策规定担当经济责任。六、承包地流转乙方转包、出租、互换承包地,或者承包方之间以土地入股合作,均应告知甲方,转让承包地应书面申请并征得甲方同意。土地流转合同或者入股
19、合作章程应报甲方备案。乙方若自愿放弃承包经营权将土地交回,应提前半年以书面形式通知甲方,并在本合同承包期内不得再要求承包土地。除转让以外,乙方以其他方式转出承包地,仍应履行本合同。七、合同的变更和解除1.本合同签订后,任何一方不得单方面变更或解除本合同。2.不得因代表人或户主变动而变更或者解除本合同。3.因不行抗力致使本合同无法履行时,可以变更或解除本合同,双方互不担当责任。八、违约责任1.甲方违法收回乙方承包地,或者干预乙方生产经营活动,使乙2.乙方未按规定用途运用承包地、变更农业用途,或者造成土地永久性损害、土地荒芜的,甲方劝阻制止无效时可依法解除合同,并由乙方担当土地复原费用。3.其他违
20、法违约行为依据国家法律、法规和政策规定处理。九、其它约定1.本合同如发生纠纷由双方协商解决;协商不成时,可申请乡村相关机构调解解决;不愿调解或调解不成的,按下列第项处理:向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁;向人民法院起诉。2.本合同双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一样可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。3.本合同一式份,双方各执一份,报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日承包经营合同5发包方:_,身份证号码:_承包方:_,身份证号码:_经甲乙双方协商一样,甲方同意将位于_号_大厦
21、裙楼_门面经营权承包给乙方。现双方就有关事宜达成如下协议:一、承包标的甲方位于_号_大厦裙楼_的门面经营权。甲方已取得_区工商局颁发的营业执照(执照号码: ,业主为甲方)。二、承包期限自_年10月16日起至_年4月18日止。三、承包利润承包期限内,乙方需向甲方缴纳五万元利润,在本协议生效后一次性缴付。除此之外,甲方不得向乙方收取任何费用;乙方不得以经营亏损或者其他理由要求甲方退还部分或者全部已缴纳的利润。四、甲方权利义务1、享有并担当_年10月15日前涉及该门面的一切债权债务,包括之前甲方发放的消费卡如需退卡,亦由甲方负责处理并担当退卡费用。2、为乙方开展自主经营活动供应一切便利和帮助。3、承
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 承包经营 合同 15
限制150内