2022工程勘察合同(汇编15篇).docx

《2022工程勘察合同(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程勘察合同(汇编15篇).docx（127页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程勘察合同(汇编15篇)工程勘察合同1工程名称：_工程地点：_合同编号：_勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_深圳市规划与国土资源局监制发包人：_勘察人：_发包人托付勘察人担当_任务。依据_、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况11工程名称：_12工程建设地点：_13工程规模、特征：_14工程勘察任务托付文号、日期：_15工程勘察任务（内容）与技术要求：_16承接方式：_17预料

2、勘察工作量：_其次条发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。21供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。22供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。23供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。24供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具_置分布图。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行_。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和_标准及付费方式。41开工及提

3、交勘察成果资料的时间。411本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。412勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。42_标准及付费方式。421本工程勘察按国家规定的现行_标准_计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取_。国家规定的_标准中没有规定的_项目，由发包人、勘察人另行议定。422本工程勘察费预算为_元（大写_），合同生效后3天内

4、，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金，计_元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元；勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任51发包人责任511发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。513发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工

5、扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。514若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。515工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。516勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。517为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应

6、时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。518由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见61）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5110本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。52勘察人贡任521勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。522出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人

7、应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。523在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。524勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。525在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。526本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责

8、任。第六条违约责任61由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。62由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。63合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计_元；完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。64发包人未按合同规定时间（

9、日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。65由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。66本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其它约定事项：_第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应刚好协商解决，协商或调解不成的，可以由_委员会_。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一

10、式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称：_勘察人名称：_（盖章）（盖章）法定代表人：_（签字）法定代表人：_（签字）托付代理人：_（签字）托付代理人：_（签字）居处：_居处：_编码：_编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：_鉴证看法：_（盖章）（盖章）备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日工程勘察合同2建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二00_年_月_日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的

11、经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质_.二、甲方的义务1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。3.甲方必需在一九_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，打算材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

12、4.甲方必需在一九_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应（费用由乙方负担）；生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。三、乙方的义务乙方应于一九_年_月_日进入现场勘察，一九_年_月_日提交全部勘察资料，提交

13、测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方须要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付方法1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价预料为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2.属于特别工程（如自然地质条件困难，技术要求高，勘察手段超过现行规范，

14、特殊重大，紧急，有特别要求的工程，特殊小工程等）的收费方法，原则上按勘测工程总技加收20-40的勘察费。五、甲方违约责任1.假如由于甲方变更安排，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应接着完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减

15、或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。2.由于乙方的责任延迟供应资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_‰的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。八、其它_.本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与

16、本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。建设单位（甲方）_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通讯处：_电话或电报：_开户银行：_帐号：_勘察单位（乙方）：_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通讯处：_电话或电报：_开户银行：_帐号：_二00_年_月_日订附：1、测量任务和质量要求表；2、工程地质任务及质量要求表。附表1：附表2：工程勘察合同3托付方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一样，签订本合同。第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计项目名称、内容

17、、规模与范围详见托付勘察设计项目表（见附件）。其次条 乙方依据托付的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条 双方责任1.甲方责任（一）根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地运用证的复制件，并支配好现

18、场工作条件。托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书，选址报告；规划要求；原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；经批准的工艺设计资料，民用项目的运用要求；能满意初步设计要求的勘测资料，须要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护预料资料等。托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。（二）收到乙方交付的设计文件后，应刚好报请有关部门审查，审查看法用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。（三）在勘察

19、设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。（四）托付协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复运用。对转让后重复运用的项目，乙方不负任何技术责任。（六）根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。2.乙方责任（一）根据甲方供应的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。（

20、二）乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。（四）乙方对所担当设计的建设项目应协作施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计

21、代表，并参与隐藏工程验收。（五）对于困难项目，须要乙方帮助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。（六）勘察单位应根据现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。第四条 勘察设计取费乙方依据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方

22、付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。第五条 经济赔偿1.甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2.甲方不能按时供应建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。4.甲方因故要求停止设计时，应刚好用书面通知乙方，乙方应马上停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费

23、用。5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责主动实行补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与干脆损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之。（经批准生效）8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。9.乙方不刚好到现场处理有关设计

24、问题，不刚好按审批机关看法修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。第六条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。第七条 其它1.合同未尽事宜，经双方协商一样，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。2.本合同附件的托付勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。3.本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经银行一份。建设

25、单位（盖章）甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处（盖章） 年 月 日编号：勘察设计单位（盖章）甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市工商行政管理部门鉴证（盖章） 年 月 日编号：工程勘察合同4工程名称：_工程地点：_合同编号：_勘察设计证书等级：_发包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_承包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_发包方托付承包方进行_勘察设计任务。依据

26、中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一样，就本工程_勘察设计阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条、本合同签订依据1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3建设工程批准文件。其次条、勘察设计依据1发包方给承包方的托付书或勘察设计中标文件。2发包方提交的基础资料。3承包方采纳的主要技术标准是：_。第三条、合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：

27、1合同书；2中标函（文件）；3发包方要求及托付书；4投标书。第四条、工程概况1工程名称：_。2工程建设地点：_。3工程规模、特征：_。4工程勘察设计任务托付文号、日期：_。5工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_。6承包方式：_。7预料勘察设计工作量：_。第五条、发包方向承包方提交的有关资料及文件：_第六条、承包方向发包方交付的勘察设计文件：_第七条、工期本工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包方或承包方的缘由，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。第八条、收费标准及支付方式1本工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以“预算包干”、“中标价加

28、签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包方、承包方另行议定。2本工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。3本合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付（或支付）工程费，发包方不按时向承包方拨付工程费，从应拨付之日起担当应拨付工程费_的滞纳金。第九条、变更及工程费的调整1本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前_天向承包方发出书面变更通知，否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到

29、该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改看法的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发包方担当。2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_。第十条、双方责任1发包方责任（1）发包方按本合同规定的内容，向在承包方供应开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。（2）发包方托付勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。（3）发包方托付初步设计的，在初步设计前，应供应经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步

30、设计要求勘察的资料、须要经过科研取得的技术资料。（4）发包方托付施工图设计的，在施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。（5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。（6）发包方变更托付勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包

31、方支付返工费。（7）在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。（8）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方未起先勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已起先勘察设计工作的，发包方应依据承包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。（9）发包方必需按合同规定支付定金，收到定金作为承包方勘察设计开工的标记。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。（10）发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额

32、千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。（11）发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严峻背离合理勘察设计周期，且发包方应支付赶工费。（12）发包方应为承包方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。（13）发包方应当将工程勘察设计业务托付给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。（14）发包方原则上应将整个建

33、设工程项目的设计业务托付给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别托付给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别托付给几个承包方时，必需选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调。（15）发包方在托付业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。（16）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。（17）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。（18）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外

34、的工程。2承包方责任（1）应根据现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。（2）勘察设计合理运用年限为_年。（3）负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目的勘察设计联络工作。（4）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并依据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_。（5）由于承包方缘由，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。（6）合同生效

35、后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双倍返还发包方已支付的定金。（7）承包方交付勘察设计文件后，按规定参与有关上级的勘察设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目起先施工，负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取询问服务费，收费额由双方商定。（8）承接部分设计业务的承包方干脆对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。（9）承包方必需持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的

36、业务范围内承接勘察设计业务，并对其供应的勘察设计文件的质量负责。（10）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分托付给其它具有相应资质条件的分承包方，但须签订分托付合同，并对分承包方所担当的业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再次分托付。（11）承包方可以聘用技术劳务人员帮助完成承接的勘察设计业务，但必需签订聘用合同。（12）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必需与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成

37、立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。（13）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正值竞争承接勘察设计任务。（14）承包方不得采纳行贿、供应回扣或赐予其它好处等手段进行不正值竞争。（15）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。（16）承包方不得运用或举荐运用不符合质量标准的材料或设备。（17）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分托付给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。第十一条、工程勘察设计版权本工程的勘察设计版权全部属承包方全部，发包方有责任对此赐予爱护，

38、不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或供应给第三方运用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第十二条、违约责任及违约金1发包方不履行合同，无权恳求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回定金。2发包方不能按时供应建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料缘由影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补勘察设计费。3发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计费。4发包方因故要求停止勘察设

39、计时，应刚好用书面通知承包方，承包方应马上停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。5发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。6由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责主动实行补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与干脆损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_（经批准生效）。8发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1的违约金，但每天偿付最高额不得超过_元。9承包方不刚好到现场处理有关勘察设计问题，不刚好按审批机关看法修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费1。