2022实用的建筑合同范文汇编9篇.docx

《2022实用的建筑合同范文汇编9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的建筑合同范文汇编9篇.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022实用的建筑合同范文汇编9篇建筑合同 篇1发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法有关规定，就乙方承建甲方房屋一事，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。一、由甲方供应当工程全部材料，工程所需设备由乙方自行供应，甲方不担当任何设备运用费用。二 工程质量质量经双方探讨要求达到：一年内如因施工失误或偷工减料造成的房屋损坏，屋面漏水等建筑缘由，乙方应免费刚好上门修理。三 工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日内，甲方支付合同总价的_%备用款，计人民币_元;，余款分_次支付，每次支付金额_元.2、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完

2、交工验收后，一次支付给乙方。四 平安施工1、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。五 违约责任甲方责任： 工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 乙方责任： 不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。六 纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时，当

3、事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会进行调解;解决不了的，可向人民法院起诉。七 合同的生效与终止一、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。二、本合同自双方签字日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方： 乙方：年 月 日建筑合同 篇2本课程主要学习了建筑市场、工程招投标概述、建设工程施工招标、建设工程施工投标、开标、评标、定标与签订合同、建设工程施工合同、工程施工合同管理、工程施工索赔共八个项目内容。第一项目 建筑市场主要阐述了建筑市场是建筑商品和服务交换

4、关系的总和，招标是市场是商品交换和服务交易的主要场所的概念与性质，介绍了建筑产品与去他商品的区分与工程建设的程序分为哪些阶段。建筑市场主体与客体有的定义，以及建筑市场的资质管理的有关规定，和建筑工程交易中心的性质、作用和基本功能以及其运行的原则、运作的一般程序。其次项目 工程招标概述介绍了工程招投标是选购人事先提出货物、工程或服务选购的条件和要求，邀请众多投标人参与投标并根据规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为的概念，和工程招投标的概念，并对工程招投标的现状与将来的发展进行了肯定的描述。对工程招投标进行了分类与特点的分析。还介绍了招投标公正、公允、公开、诚恳信用的4项原则。与招投标有关的

5、法律法规学问。描述招投标的基本程序、当事人和监督管理的状况。第三项目 建设工程施工招标主要介绍了工程招标的组成与内容，工程招标招标段的划分。诠释了招标公告和资格预审公告的内容，招标工作的保密要求。 第四项目 建设工程施工投标主要介绍了工程施工投标的各个依次，投标文件的主要内容，投标报价的技巧。第五项目 开标、评标、定标与签订合同主要具体描述了招投标依次中开标、评标、定标和签订合同的内容。第六项目 建设工程施工合同主要介绍了建设施工合同的概念、特征、作用及种类；地标准施工招标文件合同条款的应用做了全面的阐述，包括行业标准施工招标文件通用合同条款、专用合同条款和复合式合同的内容。第七项目 主要是对

6、建设工程施工合同管理做了具体的阐述。其中包括工程承包合同管理的概念、承包合同各方的合同管理以及合同管理的任务和主要工作。第八项目 主要讲解并描述了索赔的概念和索赔在当今市场的方式，以及索赔的流程。经本组人员条论我们认为招投标工作的主要工作流程如下：招投标可大致依次分为招标打算阶段、招投标决标阶段、合同签订阶段四大阶段。其中招标打算阶段的主要工作为编制招标方案、招标公告和招标文件，打算图纸，编制工程量清单，完善招标文件；对于没有资质的业主在编制招标方案前托付招标代理，签订代理合同。招投标决标阶段的主要工作有办理招标备案，发布招标公告，报审招标文件，接受投标人报名，发售文件、图纸和资料组织踏勘现场

7、，组织招标答疑，报审招标答疑文件，编制招标限制价，编制开标、评标文件，召开标前会议，接受投标人投标，最终开标。决标阶段的主要工作有评标，定标，中标公示，编制资料汇编并提交招投标状况书面报告，发放中标通知。合同签订阶段主要工作有合同交底与谈判，签订合同，施工合同备案。施工承包合同应具有一下组成部分有合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用条款；通用条款；技术标准要求；图纸；已标价工程清单，接解决争议的条款和其他合同文件。通过本课程学习，主要驾驭了施工招投标、建设招投标、建设施工合同、工程施工合同管理、施工工程索赔学问的运用和管理技巧。在今后的的工作上施工招投标、建设招投标、建设施工合同、

8、工程施工合同管理等都须要加强学习和熬炼，持之以恒不断的进步不断的完善自己。一招标的时候要先与招标代理签订代理托付合同，之后制定好招标方案、编制招标公告、招标文件。打算好图纸，编制好工程量清单。再办理招标备案、再发布招标公告（需在报纸或者电视上发布招标信息）、报审招标文件、之后发售招标文件、图纸和资料。之后在招标文件发放第三天组织踏勘现场，在发招标文件的第四天组织答疑并形成答疑文件进行备案。编制招标限制价之后报银行主管部门审查备案，并在开标前5天发放给全部投标人，在投标前收取2%的投标保证金但不超过80万元，。之后在发招标文件15天后制定编制开标、评标文件。再评标之后再确定1、2、3个标，并将中

9、标结果发送给全部投标单位；并组织中标答疑，之后再进行开标公示。在确定中标人15天内将招标状况的书面报告、招标资料汇编题提交给招标投标行政监督部门。之后发放中标通知书，之后在发出中标通知书之后30天与中标者签订合同。在5个工作日内退还未中标的投标保证金，对中标者收取5%到15%之间的履约保证金再签完合同之后15天内进行备案、核准或登记。二投标的时候须要先投交资格预审文件，再组织人员进行投标决策。在预审通过之后购买和阅读招标文件，组织人员建立投标班子，并在获得招标文件第三天进行现场踏勘；再则进行工程量的计算，在获得招标文件的第四天提出疑问，之后组织人员进行市场价格调查。再由特地的人员制定施工组织设

10、计，组织人员进行投标分析与应用。并复查工程量项目是否齐全、数量是否精确。计算单价，汇总投标价并组织人员进行投标评估及进行调整投标价。编制投标文件，并提交投标保证金不超过80万元。并封送投标书和保函。在开标之后若未中标可在中标答疑上提出疑问并进行答疑。若中标并在定标之后15天内办理履约保函并提交履约保证金5%到15%。并在中标通知书发出30天内签订合同并备份。这次的学习，让我们从工程招投标与合同管理事例系统地学习了一遍，令我们深刻理解到工程招投标与合同管理在企业经营中所处的重要位置，做好工程项目与合同管理的重大作用，从而思索作为工程项目管理人员，要增加企业的合同风险防范意识，把将来可能发生的合同

11、纠纷中的风险降低到最低。招投标工作需谨慎和仔细，以法律法规为准绳。在面对招标工作新的形势下，对招标人员的要求也不断的提高，在日后的工作中，要不断提高自己，不断的加强学习。这次学习时间虽然很短，但是老师以其丰富的工作阅历和教学水平列举了大量的典型案例，深化剖析招标投标与合同管理领域的问题，除此之外，老师还跟我们共享了他的人生经验，教育我们处事之道和人际交往中沟通技巧，让我们受益匪浅，对我们今后有着重要意义。建筑合同 篇3发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范

12、围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约

13、定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种。A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备

14、发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 嘉奖和违约责任10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

15、每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13

16、.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇4甲方(出租方)：乙方(承租方)：甲乙双方依据中华人民共和国合同法和民法通则的有关规定，结合市场的租赁惯例，为明确双方的权利义务关系，经双方充分协商后，在双方真实意思表示完全一样的基础上，签订本合同，双方共同履约，不得违约，详细合同条款如下：第一条：出、承租标的物(塔吊)现状：良好(一) 名称：塔式起重机(下简称塔吊)(标准

17、高度)(二) 型号：(三) 塔吊的设备编号：其次条：乙方向甲方承租塔吊的数量：壹 台第三条：塔吊的租赁期限及特殊约定(一) 租赁期限：共计承租 月。甲方从月乙方从 年 月 日起止将塔吊还交甲方场地。(二) 特殊约定：1、 租赁期满，租赁费结清后，经甲方同意，乙方有优先承租权，在承租台数、租金租期等条款双方重新约定，重新签订塔吊租赁合同。2、 冬季停工停机起不得早于当年的11月 日，如早于该日期，租金应交到该日期，租金按实际日期计算。3、 春季开工开机日期不得晚于当年的3月 日，如晚于此日期，租金从今日期起先计算;如早于此日期，租金按实际日期计算。4、 春开冬停的日期由甲乙双方签字予以确认。5、

18、 塔吊在乙方施工现场安装完毕后，经甲乙方在安装检测调试认定书上签字，之后乙方方可运用塔吊，乙方并负责维护、修理、保养工作，担当维护、修理、保养所发生的费用。假如乙方未在安装调试认定书上签字而运用塔吊，就视为默认塔吊达到施工运用标准。6、 乙方在甲方场地提出设备时，乙方法定代表人或授权代表人在出库单明细上确认签字，设备返还进按出库单验收。第四条：租金及给付期限(租金用人民币支付)1、 每台塔吊租金为(大写)2、 本合同双方签字即生效，签字后乙方即向甲方交付(大写)3、 余下租金乙方提前10天支付，例如1月1日支付1月10日以后的租金。4、 租金总额是否包含税金由双方协商确定。第五条：抵押金1、

19、合同签订后乙方即向甲方交付抵押金，待本合同履行期满后，乙方将塔吊还交给甲方，经甲方验收后，认为可以退还押金时，甲方将抵押金退还给乙方，乙方向甲方交付收到抵押金的收条。2、 在乙方不按约定期限交付租金时，抵押金可抵部分租金。第六条：双方的权利和义务(一) 甲方的权利和义务1、 如乙方依据施工须要增加塔吊标准节时，甲方有权要求乙方增加月租金，每增加壹节每月增加租金(大写)2、 甲方有权监督和检查乙方对塔吊的维护保养工作。3、 假如甲方发觉乙方的塔吊操作者违反塔吊操作规程。甲方有权责令乙方更换懂得塔吊操作规程的操作者，否则，甲方塔吊的损坏修理费、更换零部件费用由乙方按价赔偿。4、 甲方有权要求乙方对

20、塔吊操作者进行操作技术培训和平安生产教化。5、 甲方有义务按乙方要求，帮助乙方安装调试塔吊，达到生产运用要求，双方在安装调试认定书上签字确认。安装调试认定书作为本合同的附件，具有同等法律效力。6、 乙方租赁后发觉因塔吊自身缘由的机械、电路故障造成停工，甲方应刚好支配修理技师到现场进行修理，若未刚好派人修理因此所引起的乙方误工所连带的一起经济损失由甲方担当。7、 甲方保证塔吊生产年限为20xx年生产并在塔吊进场时保证塔吊钢丝绳是新换的、导轮运转敏捷、电气电路稳定、驾驶操作系统灵敏，各项技术指标正常，并保证甲方24小时到现场机修服务。(二) 乙方权利和义务经甲、乙双方协商确定装卸费用，装卸费用含汽

21、车吊、人工费费用。1、 乙方有权要求甲方帮助乙方安装调试塔吊，并达到生产运用要求。2、 假如不是乙方的缘由，塔吊出现故障，经生产厂家或技术监督部门鉴定，确定责任后，乙方有权要求甲方担当修理费和更换零部件的费用。3、 乙方有权要求甲方保证其塔吊每月保证完成27个工作日，否则乙方有权扣除塔吊少于27个工作日之外天数的租金。4、 乙方有义务按时支付增加标准节的租金。5、 乙方有义务做好塔吊的维护保养工作。6、 乙方有义务对其操作手进行操作技术培训和平安技术教化。7、 乙方有义务按甲方要求更换不按塔吊平安技术操作规程操作的操作者。8、 塔吊在甲方场地交付乙方后，所发生的运输费、安装费、检测费双方协商确

22、定为壹万元，合同到期后再次的拆卸费、返还塔吊的运输费双方协商确定为壹万元，生产期间所发生的电费等费用，全部有乙方担当。9、 乙方必需尽职尽责地保管、维护保养塔吊，否则丢失了塔吊按甲方购价格上线赔偿，如发生塔吊毁损，乙方按市场零售价向甲方赔偿。10、 本合同履行期满后，乙方将塔吊还交甲方场地，经甲方验收合格后乙方方可向甲方要收到塔吊的收条。第七条：因不行抗力(如自然灾难、地震、斗争等因素)造成塔吊毁损、灭失等事故乙方不予担当任何责任。第八条:双方违约条款(一) 甲方的违约条款1、 如甲方不履行本合同条款，必需向乙方支付合同约定租金总额10%的违约金。2、 假如甲方违约，乙方有权解除合同。(二)

23、乙方的违约条款1、 假如乙方不履行本合同条款，必需向甲方支付本合同约定租金总额10%的违约金。并接着履行本合同。2、 假如乙方不履行本合同条款，甲方有权收回塔吊，发生的拆运等经济损失由乙方按实际发生支付赔偿金。3、 假如乙方违约，剩余的租金及抵押金不予退还。4、 假如乙方将塔吊转租，卖掉、抵账，超载造成塔吊损坏甲方有权要求乙方按新塔吊价格赔偿。第九条：本合同未约定到的条款，双方再经过协商，达成一样后，作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力。第十条：双方的营业执照复印件和法定代表人的身份证复印件作为本合同附件。第十一条：争议的解决方式假如双方发生争议，协商解决，协商不成，到甲方单位所在地

24、法院起诉。第十二条：本合同履行期满，费用结清，合同自行终止。第十三条：本合同一式三份，双方各执一份，有关部门备案一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇5甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： 彰武县建材市场院内 。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，

25、按实际变更的工程量结算。五、 付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1。甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一同等开工条件。2。甲方应按合同付款方式刚好支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1。乙方应根据合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2。因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格。九、工程质量、平安及保修1。乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方

26、负责。甲方不担当任何责任。3。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇6一、监理合同协议书（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）本协议书由（发包人全称）(以下简称“发包人”)为一方，与（监理人全称）(以下简

27、称“监理人”)为另一方共同订立。鉴于发包人已托付监理人为 项目工程第 监理合同段供应监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：一、项目概况（1）项目名称：；（2）工程名称：；（3）工程地址：；（4）工程内容：；（5）资金来源：；（6）总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码： 。二、工程监理范围监理范围： 。三、监理服务期监理服务期： 个月（其中：施工打算阶段个月，施工阶段监理 个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理 个月）。四、监理服务费用1. 监理服务费总价：（大写）元（￥；其中：施工阶段监理服务费 元；交工验收与缺

28、陷责任期阶段监理服务费2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数：五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。（1）监理合同协议书及附件；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）工程专用规范；（7）监理规范；（8）技术规范；（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。上述文件相互补充，假如上述文件之间出现冲突，应按时间依次以最终编写或双方最终确认的文件为准。七、发包人在此同意根据本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和供应监理工作条件。八、监理人基于发包人

29、的上述保证，在此向发包人承诺根据本监理合同的约定履行监理服务。九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保金后生效，至双方根据监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。十、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本 份，双方各执 份。发包人： （全称）（盖章）监理人： （全称）（盖章）法定代表人法定代表人或其授权的代理人： （签字）或其授权的代理人： （签字）日 期：年 月 日日 期：年 月 日单位地址： 单位地址： 邮编： 邮编： 电子邮箱： 电子邮箱：电话： 电话： 传真：传真： 开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：二、廉政合同书格式（本格式编

30、排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）廉政合同书依据交通运输部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干看法以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金平安和有效运用以及投资效益，建设工程的项目法人 （全称）（以下简称“甲方”）与监理单位 （全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。1.甲乙双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。(2)严格执行 （项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透亮的原则（法律认定的商业隐私和合同文件另有规定除外），不得

31、损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教化，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并仔细查处违法违纪行为。(5)发觉对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有刚好提示对方订正的权利和义务。(6)发觉对方严峻违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议赐予处理并要求告知处理结果的权利。2.甲方的义务(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。(2)甲方工作人员不得参与乙方支配的超标准宴请和消遣活动；不得接受乙方供应的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)甲方及其工作人

32、员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作支配以及出国出境、旅游等供应便利等。(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。3.乙方的义务(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、珍贵礼品。(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(3)乙方不得以任何理由支配甲方工作人员参与超标准宴请及消遣活动。(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或供应通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和珍贵物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付

33、的费用。4.违约责任(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定赐予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定赐予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严峻的，甲方建议交通工程设主管部门赐予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的惩罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行状况进行检查，提出在本合同规定范围

34、内的裁定看法。6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。7.本合同作为_项目 _标段施工监理合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖公章后马上生效。8.本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一样时，以正本为准。甲 方： （单位全称） （盖章） 乙方：（单位全称）（盖章） 法 定 代 表 人法 定 代 表 人或或其托付代理人： （职务）其托付代理人： （职务）（姓名）（姓名） （签字）（签字）地 址：地址：电话： 电话：日期： 日期：甲方监督单位（全称）：（盖章） 乙方监督单位（全

35、称）： （盖章）三、工程质量责任合同格式（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）工程质量责任合同为实行国务院建设工程质量管理条例、交通运输部马路工程质量管理方法有关文件精神，建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制，结合福建省马路工程建设管理体制的实际状况， （业主全称）(下称“甲方”)与 （监理单位全称） (下称“乙方”)，特订立如下质量责任合同。第一条 责任总目标1、本项目质量总目标：合格2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。其次条 甲乙双方的权利和义务1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。3、双方的施工监

36、理业务活动坚持科学、公正、诚信、同等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。4、发觉对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有刚好提示对方订正的权利和义务。5、发觉对方严峻违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议赐予处理并要求告知处理结果的权利。第三条 甲方的义务1、甲方向乙方刚好供应与承包人签订的施工合同文件及有关资料。2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。3、甲方不得明示或示意向乙方举荐单位、个人承包或分包施工监理任务。第四条 乙方的义务1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责，并担当由于监理

37、工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。建筑合同 篇7供方：（以下简称甲方）法定代表人：需方：（以下简称乙方）法定代表人：遵照中华人民共和国民法典相关规定，本着同等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一样，签订本合同。一、标的、数量和价款标的：数量：价款：二、供应时间：从_年_月_日起至_年_月_日止，不定时、多批次向甲方选购_。每次用量安排乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量安排约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_小时内供货）。二、质量标准：按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。三

38、、甲方对质量负责的条件及期限：根据中华人民共和国产品质量法及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。四、随货必备的技术资料：甲方应供应产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。五、标的物全部权和标的物的毁损、灭失风险转移：自标的送达乙方承建的工程（以下均简称“乙方工程”）现场，阅历收人验收合格，并由验收人完成签字手续后转移。六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。七、运输方式及到达站（港）和费用负担采纳第（）项方式：1、甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。2、乙方自提，费用由乙

39、方负责。八、检验标准、方法、地点及期限：1、货到现场5日内检验完毕，标准按合同其次条执行；2、乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行担当；如检验不合格，则由甲方担当一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。九、违约责任：1、甲方违反合同、报价表或投标书约定供应产品，或供应不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的干脆和间接损失。2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和恳求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不担当逾期付款的违约责任。3、材料结算

40、书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效，否则造成的损失由甲方负责。4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，6个月内按时付款的，乙方不向甲方担当任何违约责任。5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过6个月支付货款的，从第7个月起乙方向甲方担当未付款额度每年_%的违约金。6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应主动协作乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方担当违约责任。7、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除；十、合同解除的条件：1、在合同履行

41、中，乙方发觉甲方供应的产品的品种、型号、规格、花色、质量和供货时间等不符合合同规定以及乙方要求的，乙方享有合同单方解除权，并可接着追究甲方违约责任。2、甲方拖延15日仍不能交货或连续3次供货数量不符合约定的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方赔偿由此给乙方造成的损失。十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议先由双方当事人协商解决，协商不成的，依法由_市人民法院管辖。十二、本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份；自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，自合同生效之日起30日内未履行，本合同自动终止。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日建筑合同 篇8甲方(买方)：乙方

42、(卖方)：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法和有关规定，就甲方购买乙方建筑周转材料事宜协商一样，签订本合同。一、选购内容：宝晨租赁站现有全部建筑周转材料(详见附件清单)，堆码厂房、办公场所运用权3年。二、选购价格：架管 元/米,合计 米，总计 元; 扣件 元/个，合计 个，总计 元;、总价合计：三、付款方式：合同签订后5日内，甲方以转帐方式支付乙方首期款 万元(大写： )，余款 万元，(大写： )乙方同意甲方无息在 年 月 日前支付。四、选购前企业的亏损和债权债务的处理：全部由乙方担当与甲方无关。五、 双方的权利与义务(一)甲方：1、不得毁坏堆码场地、办公场所的建筑物原貌和运用性质 ;(二)乙

43、方：1、承诺建筑周转材料都达到国家建筑周转材料的运用标准，并保证全部权属卖方无其他全部权争议;2、应按买卖合同规定，保证甲方无偿运用堆码场地、办公场所3年，并供应相关物业全部人的书面证明材料;六、违约处理：1、在合同期限内，乙方违约不能供应承包方承包建筑周转材料和场地堆码、办公厂房运用的，给甲方造成经济损失的，乙方担当所造成经济损失的双倍赔偿金给甲方，并全额退还甲方已付首期款，本合同自行终止。2、在合同期限内，甲方违约给乙方造成经济损失的，甲方担当双倍赔偿金给乙方。七、 双方约定的其他事项：八、本合同未尽事宜，双方协商签订补充合同补充合同与本合同具备同等法律效力，协商不成提请仲裁裁决或向当地人民法院提起诉讼。九、本合同一式两份，甲乙双方方各执一份，具备同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇9建设单位：_（以下简称发包方）施工单位：_（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程名称_。其次条工程地点_。第三条建筑面积