第二部分通用合同条款(建筑工程) .docx

《第二部分通用合同条款(建筑工程) .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第二部分通用合同条款(建筑工程) .docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第二部分通用合同条款(建筑工程)其次部分通用合同条款详见（ GF — 2022 — 0201 ）建设工程施工合同通用合同条款。第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括： 。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称： ；资质类别和等级：；联系电话： 。1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作 为 施 工 现 场 组 成 部 分 的 其 他 场 所 包括：。1.1.3.9 永久占地包括： 。1.1.3.10 临时占地包括： 。1.3

2、 法律适用于合同的其他规范性文件： 。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的标准规范包括：。1.4.2 发包人供应国外标准、规范的名称：；发包人供应国外标准、规范的份数： ；发包人供应国外标准、规范的名称： 。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特别要求：。1.5 合同文件的优先依次合同文件组成及优先依次为：。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的供应发包人向承包人供应图纸的期限：；发包人向承包人供应图纸的数量： ；发包人向承包人供应图纸的内容： 。1.6.4 承包人文件须要由承包人供应的文件，包括： ；承包人供应的文件的期限为：；承包人供应的文件的数量为： ；承包人供应的文

3、件的形式为： ；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5 现场图纸打算关于现场图纸打算的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时运用。1.7 联络1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、恳求、同意、看法、确定和确定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点： 现场工程部 ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点： 现场项目部 ；承包人指定的接收人为： 。监理人接收文件的地点： 现场监理部 ；监理人指定的接收人为：。1.10 交通运输1.10.1 出入现场

4、的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人根据发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费供应满意工程施工须要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。 1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人担当。1.11 学问产权1.11.1 关于发包人供应给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或托付编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人供应的上述文件的运用限制

5、的要求：按 GF—2022—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人供应的上述文件的运用限制的要求：按 GF—2022—0201建设工程施工合同通用合同条款执行。1.11.4 承包人在施工过程中所采纳的专利、专有技术、技术隐私的运用费的担当方式：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：据实调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：

6、/ 。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号： ；职务： ；联系电话： ；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：、 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的供应2.4.1 供应施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 。2.4.2 供应施工条件关于发包人应负责供应施工所须要的条件，包括：。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：供应符合城建档案盒行政质量监督部门要求的施工图和竣工资料。承包人须要提交的竣工资料套数：不少于肆套。承包人提交的竣工资料的费用担当：承包人担当 。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 30 日内

7、 。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档 。（6）承包人应履行的其他义务：/ 。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：；身份证号：；建立师执业资格等级：；建立师注册证书号：；建立师执业印章号：；平安生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：负责组织合同工程的实施。关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应担当其与员工之间发生的用工争议等责任以及社保部门的惩罚责任。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按贰仟元/次扣减工程款。3.2.3 承包人擅自更

8、换项目负责人的违约责任：向发包人支付违约金壹万元，并担当由此给发包人造成的干脆与间接损失 。3.2.4 承包人无正值理由拒绝更换项目负责人的违约责任：支付违约金伍仟元。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员支配报告的期限：开工前 7 天内。3.3.3 承包人无正值理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按贰仟元/次扣减工程款。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，发包人认可后方可离开。3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按伍仟元/次扣减工程款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按伍佰元/次扣减工程

9、款。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包。3.6 工程照管与成品、半成品爱护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。3.7 履约担保承包人是否供应履约担保： 是 。承包人供应履约担保的形式、金额及期限的：本工程履约保证金为合同总额的 10%，承包人在取得中标通知书前将履约保证金足额打至发包人指定账户。每标段工程竣工验收合格后退还该标段工程履约保证金（不计息）。4. 监理人4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见

10、监理合同。4.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：/。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一样看法时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/ ；（2）/ ；（3）/ 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特别质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：无 。5.3 隐藏工程检查5.3.2 承包人提前通知监理人隐藏工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人 。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6. 平安文明施工与

11、环境爱护6.1 平安文明施工6.1.1 项目平安生产的达标目标及相应事项的约定：平安施工费已包含在本合同价款内，一切平安事故均由承包人负责，包括但不限于以下项目：1、施工打算中平安事故；2、施工中平安事故；3、投入运用后因工程质量或质量修理等缘由引发的平安事故；4、必需保证项目施工现场达到恩施州平安文明施工现场标准。6.1.4 关于治安保卫的特殊约定：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行，且施工单位应严格执行恩施龙凤置业有限公司施工现场管理方法。关于编制施工场地治安管理安排的约定：开工前供应。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：本合

12、同价款已包含建筑垃圾处理费、国家规定的足额的平安文明费、平安技术服务费、规费及税金。承包人应对施工班组约定平安生产嘉奖、惩处制度，并将相关制度作为附件交由发包人留存，发包人将据此进行监督、检查。6.1.6 关于平安文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同总价包含建筑垃圾处理费、平安技术服务费，由承包人缴纳。如办理施工许可证时发包人代为缴纳的，由发包人从承包人工程进度款中扣除。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包

13、人提交具体施工组织设计的期限的约定：开工前 7 天。发包人和监理人在收到具体的施工组织设计后确认或提出修改看法的期限：收到后 7 天内。7.2 施工进度安排7.2.2 施工进度安排的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度安排后确认或提出修改看法的期限：收到后 7 天内。7.3 开工7.3.1 开工打算关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。关于发包人应完成的其他开工打算工作及期限：开工前 7 日内。关于承包人应完成的其他开工打算工作及期限：开工前 7 日内。7.3.2 开工通知因发包人缘由造成监理人未能在安排开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或

14、者解除合同。7.4 测量放线7.4.1 发包人通过监理人向承包人供应测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 5 日内。7.5 工期延误7.5.1 因发包人缘由导致工期延误（7）因发包人缘由导致工期延误的其他情形：工期顺延但不补偿费用。7.5.2 因承包人缘由导致工期延误因承包人缘由造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，甲方按合同总金额的千分之五对乙方进行惩罚，由甲方干脆在工程结算款中扣除。因承包人缘由造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： /。7.7 异样恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异样恶劣

15、的气候条件：（1）特大暴雨；（2）六级以上大风；（3）/ 。7.9 提前竣工的嘉奖7.9.2 提前竣工的嘉奖：/ 。8. 材料与设备8.4 材料与工程设备的保管与运用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的担当：由承包人负责保管，发包人不担当相关费用。8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存须要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按规范要求执行。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人供应的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用担当的约定：发包人不供应任何施工设备和临时设施，由承包人自行支配并担当相应费用。9. 试验与检验9.1 试验设备与试验人员9.1.2

16、 试验设备施工现场须要要配置的试验场所：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。施工现场须要配备的试验设备：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。施工现场须要具备的其他试验条件：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/ 。10. 变更10.1 变更的范围关于变更的范围的约定：设计变更经甲乙双方及甲方托付的跟踪审计单位、监理单位共同签证为准。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:

17、经清标后的投标报价中已有适用于变更工程的价格，则按已有价格计算；没有适用变更工程的价格，则按与清标后的投标价格水平相一样的原则，由承包人提出适应的变更价格，经发包人托付的造价工程师及发包人确认后予以调整合理价款。10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人报送的合理化建议后7日以内。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7日以内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的嘉奖的方法和金额为：/ 。10.7 暂估价本工程无暂估价。10.8 暂列金额本工程无暂估价。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否

18、调整合同价格的约定： 否 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：施工期间施工环境的改变、人工工资上涨等。风险费用的计算方法：由投标人在报价中考虑风险费用，合同单价不允调整。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：按 2009 年湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表计算。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：分标段按月进度计量。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：分标段按月实际完成工程量计量，但累计不得超过合同清单数量（变更除外）。12.4 工程进度款支付12.4.1

19、付款周期关于付款周期的约定：分标段按月进度支付，经发包人托付的跟踪审计单位审核合格，按月完成的工程量的 65%予以支付；且每月工程款最低支付限额不得少于 50 万元，少于 50 万元的当月不予支付，累计到下月一并计算工程量支付；每标段竣工验收合格后，支付至该标段工程总量的 80%；全部标段竣工验收合格并经发包人上级单位结算审计完成后，支付至工程结算审计金额的 95%；余下 5%作为工程质保金，待 2 年期满后工程质量符合合同相关约定，28 天内无息付清余款。特殊约定：本工程开工前，如需按恩施州相关规定缴纳的农夫工工资保证金和农夫工工资打算金，由发包人代为承包人缴纳，后期从承包人工程进度款中分批

20、扣除。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按相关规定执行。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：向发包人、监理人、跟踪审计人员提交。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7 日内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后7 日内。（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后 14 个工作日内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提

21、前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2 竣工验收13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。发包人不根据本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。13.2.5 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：自工程竣工验收合格之日起 15 天移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，担当工程照管、成品爱护、保管

22、等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，支付违约金壹万元。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由 /担当；（2）无负荷联动试车费用由 /担当。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格支付费用后。14. 竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。竣工付款申请单应包括的内容：承包人按发包人上级公司文件要求报送结算资料。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期

23、限：发包人在接到承包人真实、完整的结算资料后 90 个工作日内完成竣工结算审核。发包人完成竣工付款的期限：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。承包人提交最终结算申请单的期限：提交竣工备案证、档案合格证、审计报告后。14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。（2）发包人完成支付

24、的期限：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。15. 缺陷责任期与保修15.2 缺陷责任期缺陷责任期的详细期限：详细参考质量保修书。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。15.3.1 承包人供应质量保证金的方式质量保证金采纳以下第 2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；（2） 5%的工程款；（3）其他方式: /。质量保证金的补充约定： 。15.4.1 保修责任工程保修期为：见工程质量保修书，自工程竣工验收（含物业验收）合格之日起计。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时。1

25、6. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：需由发包人负责协调办理的相关事宜不刚好办理的。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的担当方式和计算方法：（1）因发包人缘由未能在安排开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。（2）因发包人缘由未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按实际损失据实向承包人赔偿。（4）发包人供应的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的违约责任：由发包人担当相

26、应经济损失。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（6）发包人无正值理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（7）其他：/。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：不履行合同约定及相关法律法规、规范标准的情形。16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的担当方式和计算方法：向发包人赔偿干脆及间接损失并担当相应违约金。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特殊约定：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行，并向发包人赔偿干脆及间接损失并担当

27、相应违约金。发包人接着运用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用担当方式：/。17. 不行抗力17.1 不行抗力的确认除通用合同条款约定的不行抗力事务之外，视为不行抗力的其他情形：/ 。17.4 因不行抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特殊约定：按 GF—2022—0201 建设工程施工合同通用合同条款执行。18.3 其他保险关于其他保险的约定：承包人应为本工程各类人员办理意外损害保险。承包人是否应为其施工设备等办理财产

28、保险：由承包人自行确定并承担相关费用。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按保险合同约定执行。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组确定：否。 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的酬劳担当方式： / 。其他事项的约定：/。20.3.2 争议评审小组的确定合同当事人关于本项的约定：/。20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/ 仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。附件附件一：工程质量保修书附件二：廉洁协议书附件三：不

29、拖欠农夫工工资承诺附件四：建设单位与施工单位平安生产责任书附件五：平安协议书附件六：工程量报价清单附件一：工程质量保修书 发包人（全称）：承包人（全称）： 发包人和承包人依据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经协商一样就恩施农产品加工园生活配套服务区（A区）景观及附属工程（3 号地块二标段 3-1#楼、4-1#楼、4-4#楼、4-7#4-12#楼）工程（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，根据有关法律规定和合同约定，担当工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，

30、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：图纸范围内所示的小区内园路、广场、人行道、生态停车位等铺装，园林绿化，园林景观配套给排水及电气工程等。 二、质量保修期 依据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下： 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理运用年限； 2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 / 年； 3装修工程为 / 年； 4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年； 5供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期； 6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 7

31、其他项目保修期限约定如下：见工程质量保修书，本工程质量保修期限为 2 年，自工程竣工验收（含物业验收）合格之日起计； 绿化养护的内容包括：修剪，浇灌与排水，中耕除草，施肥，爱护措施，草坪养护，补植，抹芽，病虫害防治养护时间段内发生的质量问题，承包方无条件担当。草坪和地被：成坪后覆盖度应不低于 95%，单块袒露面积应不大于 25cm2，杂草及病虫害的面积应不大于 5%花卉：行珠距应匀称，凹凸搭配应恰当，花苗应覆盖地面，成活率不应低于 95%，花苗不得沾泥污，花期正常，缺株率 5%以下。水生植物：水湿生类每平方米成活 9-12 株，无病虫害，挺水类每平方米成活 6-8 株，无病虫害，浮水类每平方米

32、成活 9-12 株，无病虫害，水面上水生植物的覆盖度应小于水面积 30%。灌木：生长正常，达到平均生长量，叶色正常，轮廓清楚，层次分明，不漏黄土。草木：覆盖率≥ 99% ，叶色正常，无明显杂草，杂草率≤20%，不枯黄，草高≤50mm。珍贵、古树移栽成活率 100%，无明显机械伤痕，养护期大于 2 年（详细协商）。大树：长势自然，修剪合理，成活率 100%，无病虫害和明显机械损伤，生长季无枯黄株，落叶在10%以下。藤本和攀缘植物生长健壮，覆盖率不低于 90%。乔木：每年施有机肥料一次，追肥一次，刚好防治病虫害，保持树木自然生长状态，刚好剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行

33、的下垂枝，刚好清理干净修剪物。每周清除树根四周杂草一次，确保无杂草。灌木、绿篱、袋苗：每季度施肥 1 次。刚好防治病虫害，刚好清除修剪物，刚好剪除枯枝、病虫枝，刚好补种老、病死植株，每季度清除杂草一次。草本类：每季度施肥一次，刚好防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，刚好剪除枯枝、黄枝。三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方管理托付人发出的修理通知之日后 7

34、 日内（小问题 24 小时内）派人修理。乙方不在约定期限内派人修理的，甲方有权另行托付别的施工单位进行修复，乙方按合同约定的相同项目价格的 1.5 倍支付修复费用，并支付甲方修复费用的 40%作为管理费用，且乙方不因支付费用而免除其余的违约责任。乙方拒不支付修复费用和管理费用的，甲方有权从乙方的工程结算款、履约保证金及质保金中扣除。款项金额不足以扣除时，甲方有权向乙方追索该修理费用。 2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3绿化种植工程在保修期内应达到 2 级养护标准。 4保修期内发觉苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换，质量保修完成后，

35、由甲方组织验收。 5保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。 6在国家规定的工程合理运用期限内，乙方确保本工程的质量。因乙方缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，乙方应担当损害赔偿责任。7因工程质量问题影响物业运用人正常运用的，乙方应马上整改并赔偿甲方的经济损失。 8对于涉及结构平安的质量问题，应当根据建设工程质量管理条例的规定，马上向当地建设行政主管部门和有关部门报告，实行平安防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 9质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。 六、

36、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方或物业管理部门发出的书面、电子邮件或电话、短信等形式修理通知之日起 24 小时内处理完毕。若乙方不按时处理，甲方按 500 元/次对施工方收取违约金；如因乙方处理问题不刚好，导致业主投诉至甲方或建设主管部门，甲方有权按 5000 元/次向乙方索取违约金，且乙方须无条件接受。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。（此页无正文，为签字页）发包人(公章)： 承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：托付代理人(签字)： 托付代理人(签字)：

37、 年月 日 年 月 日附件二 湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）：工程项目名称： 工程项目地址：为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正值利益的违法违纪行为，爱护当事人的合法权益，依据省政府第 308 号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。第一条甲乙双方责任（一）严格遵守国家法律法规和省政府第 308 号令的有关规定。（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。 双方的业务活动坚持公允、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教化，设立

38、廉洁告示牌，公布举报电话，监督并仔细查处违法违纪行为。（五）发觉对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应刚好赐予提示和订正。（六）发觉对方严峻违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。其次条甲方责任（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，仔细履行合同规定的甲方责任。（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣扬费、赞助费、科研费、劳务费、询问费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指供应国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手

39、段。（三）甲方人员不得参与乙方支配的宴请（工作餐除外）和消遣活动；不得接受乙方供应的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等支配提便利。（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（六）甲方人员不得以任何理由向乙方举荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。第三条 乙方责任（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责担当工程建设的进度、质量、资金限制。（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和

40、其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣扬费、赞助费、科研费、劳务费、询问费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指供应国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三）乙方不得以任何理由支配甲方人员参与宴请（工作餐除外）及消遣活动，供应通讯工具、交通工具、和高档办公用品。（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等支配供应便利。（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、示意干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。第四条违约责任（一）甲方人员违反本协议第一条和其次条规定的，根据管理权限，依据有关法律和规定赐予党纪、政纪处分

41、或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，根据管理权限，依据有关法律和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。第五条 协议生效本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。第六条 协议法律效力本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。第七条 协议份数本协议一式肆份，双方各执贰份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（托付）的部门（机构）备案一份。甲方:(公章): 乙方:

42、(公章):地址： 地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人： 托付代理人：年月 日年 月 日附件三： 不拖欠农夫工工资承诺书为爱护农夫工的合法权益，不拖欠农夫工工资，本公司慎重承诺，已完工或在建各种项目、各种合同段工程，须要运用农夫工时，将保证做到：1、根据劳动法规定雇佣和运用农夫工，工资将干脆发放给农夫工本人，严禁发放给包工头。2、我单位分包单位雇佣农夫工的，将要求分包单位根据第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其根据合同规定刚好结付农夫工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农夫工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农夫工工资负总责。3、严格遵

43、守国家和地方关于农夫工工资的其他有关规定。4、假如发生违反规定拖欠或克扣农夫工工资行为，造成农夫工上访，本单位情愿无条件接受甲方实行的经济等惩罚，同时情愿接受相关行政主管部门依照有关规定作出的其它惩罚确定。 乙方：(全称)(盖章)乙方法定代表人：(签字)或被授权的代理人：(签字)日 期：年月 日注：本承诺书作为合同附件，与合同正本具有同等法律效力。附件四：建设单位与施工单位平安生产责任书为确保工程施工期间的平安，削减平安事务（故）的发生。依据国家施工平安的有关法规、规定及 GJ59-2022建筑施工平安生产检查标准，结合本工程项目的实际状况，甲方与乙方平安生产责任书。一、指导思想施工企业应教化本企业员工树立起平安第一，预防为主的思