2022水电安装承包合同(汇编15篇).docx

《2022水电安装承包合同(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电安装承包合同(汇编15篇).docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022水电安装承包合同(汇编15篇)水电安装承包合同1甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、建设工程质量管理条例 及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 承包方式： 包工（保质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理）。四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施

2、工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的全部损失均有乙方担当。六、 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。详细为：1、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx2、04S202室内消火栓安装3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2022版)4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB5026

3、1-20xx5、消防验收规范标准6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，平安和运用功能要求的全部检测试验符合施工验收质量规范之规定八、质量验收程序：1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门

4、进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一样。4、乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。5、乙方对工程现场半成品、成品负有爱护义务，凡因乙方支配不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方

5、可另派专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。十、本工程中甲方供应：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。十一、工程量计算方式：本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当（工伤保险由甲方负责）。十三、付款方式：1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。2、 施工阶段、甲方依据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格

6、后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房运用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。3、 乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内赐予付清。十四、甲方的责任和义务：1、 为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。2、 向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底第2页共4页4、 甲方有义务为乙方供应工伤保险（乙

7、方需供应有效证件）。5、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。甲方：乙方：见证人：公司签章水电安装承包合同2甲方：_乙方：_甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，为了明确双方的义务和责任，特制定此协议。签字即表示同意以下条款。1、进场工人必需穿公司统一配备的工作服，不许光背、穿拖鞋，上岗后要明确。2、当天的工作量，仔细工作、听从安排，端正看法。保质保量完成当天的任务。根据施工标准合理运用原料，确保施工平安，留意工地清洁。3、要树立良好的职业道德和劳动素养，与业主沟通看法热忱端正，

8、言语清晰。无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按惩罚条例惩罚。4、在施工中如有新客户上门询问，或者参观工地，应立刻停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最终成单者，享受嘉奖。5、惩处条例：1)穿拖鞋、光背，第一次罚款50元，其次次将扣除30%的工程款。2)不根据施工标准施工者，一次性扣除单项工程款的50%。3)遇到业主投诉者，第一次警告，其次次罚款100元，第三次干脆开除。与业主发生正面冲突马上开除并扣除剩下的全部工程款。6、嘉奖制度：1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性嘉奖200元;连续半年达到以上标准者嘉奖500元2)看法端正，服务热忱并接到业主电话表扬者嘉奖5

9、0元，书面表扬者嘉奖100元3)对于前来询问业主讲解清晰并能留下电话，累计达到5个，嘉奖100元，成单后视工程量另嘉奖20020_元不等。7、工程支付方法：1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。2)工程施工完工，单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。4)余5%工程款一年后支付。(修理基金)备注：甲方签字：_乙方签字：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同3甲方：_乙方：_经甲、双方充分友好协商，本着同等互利、公允公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照合同法，特签订如下合同：一、服务事项：工

10、程项目：达到国家验收标砖地承包范围：包工不包料_年_月_日至_年_月_日。特别状况(人力不行抗拒因素)，工期可顺延。二、工程价格及付款方式A、水电安装/平方，以地面平方计算。B、甲方根据乙方完成后验收的合格实际方量%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价_%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。三、甲、乙双方的责任1、甲方为乙方供应所需材料。2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和指责并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。3、乙方人员必需听从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工平安生产责任。4、乙方人员必需达到平安文明工地标准。因乙方违规操作及本身

11、因素造成的损失和平安事故，均由乙方自行担当，甲方概不负责。5、乙方在施工过程中必需亲密协作其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。6、甲方为乙方供应的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严峻者甲方有权利追求其法律责任。四、平安责任乙方必需执行平安生产责任制度，实行有效措施，防止其它平安事故的发生，发生事故时，乙方应主动实行措施削减人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，主动分析事故缘由，责任方担当由此造成的一切法律责任和经济损失。五、以上各条需甲乙双方共同信守，若随意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。

12、本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。甲方：_乙方：_联系电话：_联系电话：_水电安装承包合同4工程名称：甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料（不包施工辅材和耗材）。2工作范围：工程上的主体预埋、水电安装入户（不包含户内安装）、消防预埋、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3工程造价：按建筑面积每平方米22元。（建筑面积共计：41950平方米，据实决算）。人防区域按建筑面积每平方米加5元。（建筑面积共计：1945

13、平方米，据实决算）。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二工程进度：按甲方及业主要求，总工期360天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部

14、施工中的平安由乙方（承包人）负责，甲方不担当任何责任。五文明卫生现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。六合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。七付款方式：每三层为一个结点，主体施工至每个结点后甲方付给乙方人工总工程款30%，主体封顶竣工后甲方付给乙方总工程款40%，二次结构施工结束后甲方付乙方总工程付款20%

15、，全部工程竣工施工结束后，甲方付乙方按总工程款20%，余15%在竣工验收后一次付清。剩余5%为质量保证金（三个月内付清）八此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方：乙方：日期：年 月 日水电安装承包合同5甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条 工程概况1施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂）2工期：_年_月_日 至_年_月_日3本项工程预料11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。其次条 材料供应的约定1甲方供应的材料乙方必需至少提前三

16、天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。2甲方选购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条 关于工程质量及验收的约定1本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98及运城市装饰工程质量验收标准2由于乙方施工技术差及责任心不

17、到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定：1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式

18、：主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布管、穿线、埋盒2）全部水电施工过程的垃圾清运3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）开关面板和灯口安装3工程结算方式：按建筑面积结算：15元/平米第六条 违约责任：1甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向闻喜县人民法院提起诉

19、讼。第八条 合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 支付违约金，并办理终止合同手续。九条其它约定第：1双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条 附则（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二） 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字（盖章）：乙方签

20、字（盖章）：水电安装承包合同6发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装

21、调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排

22、水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执

23、行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，

24、工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方

25、有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员

26、进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方

27、执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日水电安装承包合同7甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和同建筑法及其它有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程事宜协商一样，订立合同共同遵守执行。一、工程概况工程名称：工程地点：工程范围：二、工作期限1、开工日期：年日2、竣工日期：年日3、合同工期：三、承包工程方式：包工包料1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程，以包工包料方式包给乙方。2、由乙方自行组织购进，图纸规定，质量合格的材料进行施工，必需验收质量达到平定合格标准。3、乙方组织有证件的技术人员，熟识工人投入工作，听从甲方、

28、监理有关人员指挥检查，如不合格的立刻进行整改，返工造成的损失一切由乙方自己负责。4、保管好自己的材料，预防丢失，材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。四、合同价款乙方承包的工程量约，合同预算约元，按实际工程量结算为准。五、付款方式1、乙方自行带资和人工、材料，做到本楼肯定的工程量，如做至的工程量，付进度款时，付%给乙方。2、工程竣工验收合格后，由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方，甲方在天内审核，结算给乙方的工程款，留%作保修金。3、乙方的保修期按国家有关规定保修，保修期满后，一次付给乙方。4、乙方在保修时间内，如有质量问题：漏水、漏电等，乙方接到通知，立刻派人。假如

29、不来修理，甲方派人修理，修理的费用从保修金中扣除。5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金，建至6、合同订立后，甲方必需在三个月内支配乙方施工、技术人员进场，如未能按时进场，乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金，并赔偿乙方相应损失。六、平安责任乙方必需平安生产、文明施工，在施工中出现一切平安事故，全部由乙方负责。如发生大事故，立刻向甲方报告，甲方向上级有关部门报告，由有关部门作出处理。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：乙方：代表人：代表人：联系电话：联系电话：20_年_月_日20_年_月_日水电安装承包合同8工程名称：甲方：身份证号：乙方：身份证号：为确保该工程

30、按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：一、承包形式：单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方供应，乙方负责小型工具)二、承包价格：按甲乙双方协商确定，水电安装总面积x平方米，pvc和JDG混合轻工价格x平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)三、工程进度：按甲乙双方及开发商要求，总工程期x天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，全部一切损失费用由甲方全面担当)四、平安：甲乙双方必需保证施工平安，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将听从现场平安管理，发觉隐患刚好反映或

31、汇报，如乙方在施工中听从平安管理，出现事故由甲方担当。五、付款方式：施工期间甲方按x楼和x楼分别单一楼次付款。施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款1、预埋期间标二封顶拨总轻工款x%元。主体封顶拨总轻工款x%元，2、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款x%元。3、给排水完成给排水完成拨总轻工款x%元。4、穿线完成拨总轻工款x%元。5、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款x%元。6、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除x%元修理保证金外，剩余款项一次付清。7、进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必需在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利

32、停工，并由甲方担当乙方全部损失。8、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的全部损失由甲方全力担当和赔偿。六、合同期内甲乙双方必需信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何缘由使乙方提前退出施工场地，否则乙方全部损失由甲方全部担当。七、违约责任：甲乙双方必需严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必需向另一方支付x元作为违约金。此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。甲方：乙方：20xx年xx月xx日水电安装承包合同9甲方： 乙方：依照

33、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作

34、内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作;9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。10、依据该项目实际状况，

35、员工的住宿由甲方统一支配。三、施工工期：1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分20xx年版)建筑工程施工质量验收统

36、一标准GBJ50300-20xx建筑施工平安检查标准JGJ59-99建设工程施工现场供用电平安规范GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-20xx建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-20xx建筑安装工程施工工艺操作规程DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期

37、为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付方法：1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额比照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方供应的各类

38、水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购价进行赔偿。3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。4、费用的组成：(1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品

39、堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的施工现场平安文明专项施工方案进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行限制。2、作业人员管理乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。八、平安事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;

40、超出5000元由甲乙双方协商担当费用。九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点：甲方： 乙方身份证号码： 身份证号码：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日水电安装承包合同10工程名称：甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：为确保该

41、工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：一 承包形式：单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方供应，乙方负责小型工具)二 承包价格：按甲乙双方协商确定，水电安装总面积 平方米，pvc和JDG混合轻工价格 平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)三 工程进度：按甲乙双方及开发商要求，总工程期 天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，全部一切损失费用由甲方全面担当)四 平安：甲乙双方必需保证施工平安，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将听从现场平安管理，发觉隐患刚好反

42、映或汇报，如乙方在施工中听从平安管理，出现事故由甲方担当。五 付款方式：施工期间甲方按 楼和 楼分别单一楼次付款。施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款1：预埋期间标二封顶拨总轻工款 %元。主体封顶拨总轻工款 %元，2：室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %元。3;给排水完成给排水完成拨总轻工款 %元。4：穿线完成拨总轻工款 %元。5：开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %元。6剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除 %元修理保证金外，剩余款项一次付清。 7进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必需在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权

43、利停工，并由甲方担当乙方全部损失 8以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的全部损失由甲方全力担当和赔偿六 合同期内甲乙双方必需信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何缘由使乙方提前退出施工场地，否则乙方全部损失由甲方全部担当七 违约责任：甲乙双方必需严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必需向另一方支付 元作为违约金。此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据甲方乙方年 月 日水电安装承包合同11发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚恳守信、公允的原则，通过友好协商，甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：一、工程名称：水电消防安装工程。二、工程位置：巴州区印盒路。三、承包内容：（材料及工资）1、设计施工图中给水加压泵之后的全部给水管道、建筑主体内的全部排污管道。2、施工图纸内的防雷工程。3、施工图纸中配电柜之后的全部电气工程。4、全部的水、电、消防工程按图施工。四、工程价款及支付方式1、本合同工程建筑面积约50000平方米2、计价方式：按四川省20xx年清单定