《2022勘察合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022勘察合同.docx(91页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022勘察合同勘察合同范本1发包方:承包方:依据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一样,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程名称;工程地点;工程规模;工程投资。其次条 托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法,自合同生效后 天内,托付方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分托付方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的,设计任务的定金为估算设计费的。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。托付方不履行合同的,无权要
2、求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条 托付方的义务托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容,技术要求及期限见附表三。在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应以下工作和生活条件:()()()托付方协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的承包方参与。按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条 承包方的义务承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并担当责
3、任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条 违约责任因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文
4、件拖延工期造成损失,由承包方接着完善勘察设计任务,并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下:()()()因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给托付方与干脆受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向托付方交纳按勘察设计费的违约金。由于变更安排、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下:()()()因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用
5、。托付方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可干脆向人民法院起诉。第八条 经双方协商一样,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条 附则本合同未言明事项,一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件:建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文
6、件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本份,托付方、承包方各执份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。托付方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证看法地址:地址:经办人法定代表人(签名):法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)托付代理人(签名):托付代理人(签名):开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:电挂:电挂:邮政编码:邮政编码:签约时间年月日签约地点年月日有效期限至年月日附表一:建设工程设计托付书托付方托付承包方进行设计工作。勘察合同范本2(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)工
7、程名称:_工程地点:_合同编号:_(由勘察人编填)勘察证书等级:_发包人:_勘察人:_签订日期:_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月发包人_勘察人_发包人托付勘察人担当_任务。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守。第一条工程概况11工程名称:_12工程建设地点:_13工程规模、特征:_14工程勘察任务托付文号、日期:_15工程勘察任务(内容)与技术要求:_16承接方式:_17预料勘察工作量:_其次条发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料,并对其精确性、牢靠性负
8、责。21 供应本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。22 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。23 供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。24 供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。25发包人不能供应上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式41开
9、工及提交勘察成果资料的时间411本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。412勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。42收费标准及付费方式421本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。422本工程勘察费预算为_元(大写_),合同
10、生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金,计_元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_时,向勘察人支付预算勘察费的_的工程进度款,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_,计_元;提交勘察成果资料后勤10天内,发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任51发包人责任511发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规定供应文件资料。512在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未供应上述资料、图纸,或供应的资料图
11、纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任。513发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并担当其费用。514若勘察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危急作业的现场人员进行保健防护,并担当费用。515工程勘察前,若发包人负责供应材料的,应依据勘察人提出的工程用料安排,按时供应各种
12、材料及其产品合格证明,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。516勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。517为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件,并担当费用;如不能供应时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。518由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。519发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察
13、人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。5110本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。52勘察人责任521勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。522由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收干脆受损部分的勘察费
14、外,并依据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_。523在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。524勘察过程中,依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续。525在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度,担当其有关资料保密义务。526本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条违约责任61由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察
15、人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。62由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其近工勘察费用由勘察人担当。63合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50以内时,发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费_计_元;完成的工作量超过50时,则应向勘察人支付预算额100的勘察费。64发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。65由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期
16、)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。66本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项:_第九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包人、勘察人签盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合
17、同终止。本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。发包人名称:_勘察人名称:_(盖章)(盖章)法定代表人:(签)_法定代表人:(签)_托付代理人:(签)_托付代理人:(签)_居处:_居处:_邮政编码:_邮政编码:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_银行帐号:_银行帐号:_建设行政主管部门备案:_鉴证看法:_(盖章)(盖章)备案号:_经办人:_备案日期:_年_月_日鉴证日期:_年_月_日勘察合同范本3工程名称:_工程地点:_合同编号:_(由勘察人编填)勘察证书等级:_发包人:_勘察人:_签订日期:_中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_勘察人:_发包人托付勘察人
18、担当_任务。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守。第一条:工程概况1.1 工程名称:1.2 工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4工程勘察任务托付文号、日期:1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:1.6承接方式: 按实结算、现场签证。1.7预料勘察工作量:拟布钻孔10个,其中一般性孔4个,限制性孔4个,2个剪切波速试验孔(为抗震设计供应参数)。孔深预料20m-25m, 剪切波速试验孔孔深预料30m-35m,详细孔深视地层改变而改变。其次条:发包人应刚好向勘察人供应下列文件资
19、料,并对其精确性、牢靠性负责。2.1供应本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工
20、程勘察工作定于20_年_月_日开工,20_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 以¥_元米计,剪切波速试验孔按¥_元孔另计,共_孔。 计取费用;4.2.2本工程勘察费预算约为¥_元(大写人民币整)(含税);勘察工作外业结束后付预算勘察费的;提交勘察成果资料并经送审合格后7天内,发包人应付实际勘
21、察费的100%;不留余款。勘察人同时供应相应价款的发票。第五条:发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规定供应文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物。5.1.3 发包人应刚好为勘察人帮助解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等),其中水、电费用由发包人担当。5.1.4若勘察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包
22、人应派人负责平安保卫工作。5.1.5工程勘察前,若发包人负责供应材料的,应依据勘察人提出的工程用料安排,按时供应各种材料及其产品合格证明,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费。5.1.8发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应
23、负法律责任,勘察人有权索赔。5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5.2.2 由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部勘察费用;5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4 勘察过程中,依据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质
24、条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度,担当其有关资料保密义务。第六条:违约责任6.1 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其返工勘察费用由勘察人担当。6.2 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在以内时,发包人应向勘察人支付预算额的勘察费;完成的工作量超过时,则应向勘察人支付预算额的勘察费。6.3由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成
25、果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条:其它约定事项:8.1 本次勘察按国标岩土工程勘察规范(GB 50021-20xx)、国标建筑抗震设计规范(GB 50011-20xx)(20xx年版)、国标建筑地基基础设计规范(GB 50007-20xx)、国标土工试验方法标准(GB/T 50123-1999)等有关规范执行,并参照福建省工程建设地方标准岩土工程勘察规范 (DBJ 13-84-20xx)、建筑地基基础技术规范(DBJ 13-07-20xx);8.2施工场地四通一平(水、电、路、通讯信号
26、)由业主负责解决;8.3业主需派专人负责孔深丈量验收,并负责现场钻探米数签证。实际结算以现场签证单为准。第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应刚好协商解决;如协商不成,可向发包人所在地方人民法院起诉。第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;由勘察人负责,发包人帮助,按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案,备案不是本合同生效的条件。发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。发包人名称:_ 勘察人名称:_(盖章) (盖章)法定代表人:(签字)_ 法定代表人:(签字)_托付代理
27、人:(签字)_ 托付代理人:(签字)_居处:_ 居处:_邮政编码:_ 邮政编码:_电话/传真:_ 电话/传真:开户银行:_ 开户银行:_银行帐号:_ 银行帐号:_鉴证看法:_ 建设行政主管部门备案:_(盖章) (盖章)备案号:_ 经办人:_备案日期:20_年_月_日 鉴证日期:20_年_月_日勘察合同范本4工程名称:_工程地点:_合同编号:_勘察证书等级:_发包人:_勘察人:_签订日期:_深圳市规划与国土资源局监制发包人:_勘察人:_发包人托付勘察人担当_任务。依据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定,
28、结合本工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程建设地点:_1.3 工程规模、特征:_1.4 工程勘察任务托付文号、日期:_1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:_1.6 承接方式:_1.7 预料勘察工作量:_其次条 发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料,并对其精确性、牢靠性负责。2.1 供应本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 供应勘察工作范围已有的技术
29、资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。2.5 发包人不能供应上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。4
30、.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。4.2 收费标准及付费方式。4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成
31、工程进度_%时,向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_%,计_元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规定供应文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未供应上述资料、图纸,或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任。5.1.3 发包人应刚好为勘
32、察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并担当其费用。5.1.4 若勘察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危急作业的现场人员进行保健防护,并担当费用。5.1.5 工程勘察前,若发包人负责供应材料的,应依据勘察人提出的工程用料安排,按时供应各种材料及其产品合格证明,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正
33、式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件,并担当费用;如不能供应时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9 发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如
34、发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人贡任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5.2.2 出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商
35、定为实际损失的_%。5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4 勘察过程中,依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度,担当其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任6.1 由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均
36、工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其运工勘察费用由勘察人担当。6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘
37、察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项:_第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应刚好协商解决,协商或调解不成的,可以由_仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。发包人名称: 勘察人名称: (盖章) (盖章)法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)托付代理人:(签字) 托付代理人:(签字)住 所: 住 所:邮政编码: 邮政编码:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证看法: (盖章) (盖章)备案号:经办人
限制150内