山西省建设工程施工合同（实用合同）-616 .docx

《山西省建设工程施工合同（实用合同）-616 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省建设工程施工合同（实用合同）-616 .docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、山西省建设工程施工合同（实用合同）-616山西省建设工程施工 合同（协议）工程名称： 发包单位：承包单位：监理单位：勘察设计单位：山西 省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1、本合同（协议）是依据中华人民共和国合同（协议）法、中华人民共和国建筑法、山西省合同（协议）监督管理条例、最高人民法院关于审理建设工程施工合同（协议）纠纷案件适用法律问题的说明，建设工程价款结算暂行方法、建设工程施工合同（协议）（GF—2022—0201）国家示范文本等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采纳。2、建设工程施工活动中，承发包双方应依法订立书面合同

2、（协议）。承发包双方在运用本合同（协议）文本时，应仔细审查并严格执行合同（协议）中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。 3、签定合同（协议）前，发包人要验看承包人的企业法人营业执照和企业资质证书。与分公司（分部）签订合同（协议），除验看其营业执照和企业资质证书外，合同（协议）应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同（协议）专用章。4、本合同（协议）文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需运用

3、示范文本，可到当地工商行政管理部门 和建设部门领取。5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同（协议）文本备案。第一部分协议书 发包人（全称）：承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同（协议）法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同（协议）。一、工程概况 工程名称： 工程地点：工程内容：建筑面积： ，建筑高度m 或跨度 m，结构类型：，层数层 其他：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：三、合同（协议）工期 安排开工日期：安排竣工日期：

4、合同（协议）工期总日历天数天。四、质量标准 工程质量标准：五、合同（协议）价款金额（大写）：元（人民币）￥： 元 六、组成合同（协议）的文件 组成本合同（协议）的文件包括：、本合同（协议）协议（合同（协议）书 、中标通知书 、投标书及其附件 、本合同（协议）专用条款 、本合同（协议）通用条款 、标准、规范及有关技术文件 、图纸 、工程量清单 、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议（合同（协议）或文件视为本合同（协议）的组成部分。七、本协议（合同（协议）书中有关词语含义本合同（协议）其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同（协议）约定进行施工、竣

5、工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同（协议）约定的期限和方式支付合同（协议）价款及其他应当支付的款项。十、合同（协议）生效 合同（协议）订立时间： 年月日合同（协议）订立地点：本合同（协议）双方约定 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码： 其次部分通用条款 一 、 词语定义及 合同（协议）文件 1 1 、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所给予的定义：1.1 通用条款：是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的

6、须要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2 专用条款：是发包人与承包人依据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一样看法的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。 1.3 发包人：指在协议（合同（协议）书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在协议（合同（协议）书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同（协议）履行的代表。 1.6 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位

7、。 1.7 监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同（协议）的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价管理机构。 1.10 工程：指发包人承包人在协议（合同（协议）书中约定的承包范围内的工程。1.11 合同（协议）价款：指发包人承包人在协议（合同（协议）书中约定，发包人用以支付承包人根据合同（协议）约定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。 1.12 追加合同（协议

8、）价款：指在合同（协议）履行中发生须要增加合同（协议）价款的状况，经发包人确认后按计算合同（协议）价款的方法增加的合同（协议）价款。 1.13 费用：指不包含在合同（协议）价款之内的应当由发包人或承包人担当的经济支出。 1.14 工期：指发包人承包人在协议（合同（协议）书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.15 开工日期：指发包人承包人在协议（合同（协议）书中约定承包人起先施工的肯定或相对的日期。 1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议（合同（协议）书中约定承包人完成承包范围内工程的肯定或相对的日期。 1.17 图纸：指由发包人供应或承包人供应并经发包人批准，满意承包

9、人施工须要的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。 1.18 施工场地：指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工运用的任何其他场所。 1.19 书面形式：指合同（协议）书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.20 违约责任：指合同（协议）一方不履行合同（协议）义务或履行合同（协议）义务不符合约定所应担当的责任。 1.21 索赔：指在合同（协议）履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。 1.22 不行抗力：指不能预见、不能避开并不能

10、克服的客观状况。1.23 小时或天：本合同（协议）中规定按小时计算时间的，从事务有效起先时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，起先当天不计入，从次日起先计算。时限的最终一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最终一天，但竣工日期除外。时限的最终一天的截止时间为当日 24 时。1.24 质量保修：指建设工程在保修范围和缺陷责任期内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失担当赔偿责任。1.25 质量缺陷：指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同（协议）的约定。1.26 质量保修金：是指发包人与承包人在建设工程承包合同（协议）中约定，从应付的工

11、程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。2 2 、合同（协议）文件及说明依次2.1 合同（协议）文件应能相互说明，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同（协议）的文件及优先说明依次如下： (1) 本合同（协议）协议（合同（协议）书 (2) 中标通知书 (3) 投标书及其附件 (4) 本合同（协议）专用条款 (5) 本合同（协议）通用条款 (6) 标准、规范及有关技术文件 (7) 图纸 (8) 工程量清单 (9) 工程报价单或预算书 合同（协议）履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议（合同（协议）或文件视为本合同（协议）的组成部分。 2.2 当

12、合同（协议）文件内容模糊不清或不相一样时，在不影响工程正常进行的状况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出说明。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的说明时，按本通用条款第37 条关于争议的约定处理。3 3 、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同（协议）文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。如专用条款约定运用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为说明和说明本合同（协议）的标准语言文字。 在少数民族地区，双方可以约定运用少数民族语言文字书写和说明、说明本合同（协议）。 3.2 适用法律和法规 本合同（协议）文件适用国家的法律和行政法规。须要明示的法律、行政

13、法规，由双方在专用条款中约定。 3.3 适用标准、规范 双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人供应一式两份约定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。 本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人担当。4 4 、图纸4.1 发包人应按专

14、用条款约定的日期和套数，向承包人供应图纸。承包人须要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人担当。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人担当，承包人在约定保密期限内履行保密义务。 4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档须要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。 4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时运用。二、双方一般权利和义务 5 5 、工程师5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将托付的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。 5.2 监理

15、单位委派的总监理工程师在本合同（协议）中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同（协议）约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前须要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。 5.3 发包人派驻施工场地履行合同（协议）的代表在本合同（协议）中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。 5.4 合同（协议）履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事务时，负责监理的工程师应依据合同（协议）在其职权范围内客观公正

16、地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。 5.5 除合同（协议）内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同（协议）约定的承包人的任何权利与义务。 5.6 不实行工程监理的，本合同（协议）中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同（协议）的代表，其详细职权由发包人在专用条款内写明。6 6 、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同（协议）约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同（协议）附件。 工程师代

17、表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行订正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。 6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在 48 小时内赐予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能刚好赐予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工

18、程师在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内做出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知承包人。紧急状况下，工程师要求承包人马上执行的指令或承包人虽有异议，但工程师确定仍接着执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同（协议）价款和给承包人造成的损失由发包人担当，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。 6.3 工程师应按合同（协议）约定，刚好向承包人供应所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工

19、程师未能按合同（协议）约定履行义务造成工期延误，发包人应担当延误造成的追加合同（协议）价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任接着行使合同（协议）文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7 7 、项目经理7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。 7.2 承包人依据合同（协议）发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。 7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同（协议）发出的指令组织施工。在状况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当实行保

20、证人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在实行措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人担当由此发生的追加合同（协议）价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人担当费用，不顺延工期。 7.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任接着先行使合同（协议）文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8 8 、发包人工作8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成下列工作:(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后接着负责解决

21、以上事项遗留问题； (2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的须要； (3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通； (4) 向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责； (5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； (6) 确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人进行现场交验； (7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； (8) 协调处理施

22、工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作，担当有关费用； (9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 8.2 发包人可以将 8.1 款部分工作托付承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人担当。 8.3 发包人未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。9 9 、承包人工作9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(1) 依据发包人托付，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后运用，发包人担当由此发生的费用； (2) 向工程

23、师供应年、季、月度工程进度安排及相应进度统计报表； (3) 依据工程须要，供应和修理非夜间施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫； (4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人担当由此发生的费用； (5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人担当由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； (6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人实行特别措施爱护的工程部位和相应的追

24、加合同（协议）价款，双方在专用条款内约定； (7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作； (8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款； (9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9.2 承包人未能履行 9.1 款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期 10 、进度安排10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度安排提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改看法，逾期

25、不确认也不提出书面看法的，视为同意。10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应根据发包人供应图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度安排，其详细内容双方在专用条款中约定。10.3 承包人必需按工程师确认的进度安排组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度安排不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的缘由导致实际进度与进度安排不符，承包人无权就改进措施提出追加合同（协议）价款。11 、开工及延期开工11.1 承包人应当根据协议（合同（协议）书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议（合同（协议）书约定的开工日期前 7

26、 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 11.2 因发包人缘由不能根据协议（合同（协议）书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。12 、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理看法。承包人应当按工程师要求停止施工

27、，并妥当爱护已完工程。承包人实施工程师做出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内赐予答复。工程师未能在规定时间内提出处理看法，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的，由发包人担当所发生的追加合同（协议）价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人缘由造成停工的，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延。13 、工期延误13.1 因以下缘由造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： (1) 发包人未能按专用条款的约定供应图纸及开工条件； (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，到使施工不能正常进行；(3

28、) 工程师未按合同（协议）约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； (4) 设计变更和工程量增加； (5) 一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时； (6) 不行抗力； (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他状况。13.2 承包人在 13.1 款状况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改看法，视为同意顺延工期。14 、工程竣工14.1 承包人必需根据协议（合同（协议）书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 14.2 因承包人缘由不能根据协议（合同（协议）书约定的竣

29、工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人担当违约责任。 14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议（合同（协议），作为合同（协议）文件组成部分。提前竣工协议（合同（协议）应包括承包人为保证工程质量和平安实行的措施、发包人为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同（协议）价款等内容。四、质量与检验 15 、工程质量15.1 工程质量应当达到协议（合同（协议）书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由致使工程质量达不到约定的质量标准，承包人担当违约责任。 15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费

30、用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。16 、检查和返工16.1 承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同（协议）发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验供应便利条件。 16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发觉，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准，由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合

31、同（协议）价款由发包人担当，相应顺延工期。 16.4 因工程师指令失误或其他非承包人缘由发生的追加合同（协议）价款，由发包人担当。17 、隐藏工程和中间验收17.1 工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。 17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能

32、按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。 17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐藏或接着施工。1 18 8 、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐藏的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人担当由此发生的全部追加合同（协议）价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人担当发生的全部费用，工期不予顺延。19 、工程试车19.1 双方约定须要试车的，试车内容应与承包人承包的安装

33、范围相一样。 19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人打算试车记录，发包人依据承包人要求为试车供应必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。 19.3 工程师不能按时参与试车，须在起先试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参与试车，应承认试车记录。 19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好打算

34、工作。试车合格，双方在试车记录上签字。 19.5 双方责任 (1) 由于设计缘由试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人担当修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同（协议）价款，工期相应顺延。 (2) 由于设备制造缘由试车达不到验收要求，由该设备选购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人选购的，由承包人担当修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人选购的，发包人担当上述各项追加合同（协议）价款，工期相应顺延。 (3) 由于承包人施工缘由试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并担当重新

35、安装和试车的费用，工期不予顺延。 (4) 试车费用除已包括在合同（协议）价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人担当。 (5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可接着施工或办理竣工手续。19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或须要承包人协作时，应征得承包人同意，另行签订补充协议（合同（协议）。五、平安施工 20 、平安施工与检查20.1 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由

36、于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。 20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。21 、平安防护21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程师提出平安防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人担当。 21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面形式通知

37、工程师，并提出相应的平安防护措施，经工程师认可后实施，由发包人担当平安防护措施费用。22 、事故 处 理22.1 发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。 22.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、 合同（协议）价款与支付 23 、合同（协议）价款及调整23.1 招标工程的合同（协议）价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议（合同（协议）书内约定。非招标工程的合同（协议）价款依据审定的工程预（概）算书由发、承包人在协议（合同（协议）书内约定。 23.2 合同（协

38、议）价款在协议（合同（协议）书内约定后，任何一方不得擅自变更。下列四种确定合同（协议）价款的方式，双方可在专用条款内约定采纳其中一种：(1)固定总价合同（协议）。合同（协议）工期较短且工程合同（协议）总价较低的工程，可以采纳固定总价合同（协议）方式。 (2)固定单价合同（协议）。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合综合单价不再调整。风险范围以外的合同（协议）价款调整方法，应当在专用条款内约定。 (3)可调价格合同（协议）。可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在专用条款中约定综合单价和措施费的调整方法。 (4)成本加酬金合同（协议）。合同（协

39、议）价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。 23.3 可调价格合同（协议）中合同（协议）价款的调整因素包括： (1)法律、行政法规和国家有关政策改变影响合同（协议）价款； (2)工程造价管理部门公布的价格调整； (3)经批准的设计变更； (4)发包人更改经审定批准的施工组织设计（修改错误除外）造成的费用增加； (5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成的停工累计超过 8 小时； (4)双方约定的其他因素。 23.4 合同（协议）价款的调整承包人应当在合同（协议）规定的调整状况发生后 14 天内，将调整缘由、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追

40、加合同（协议）价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14 天内不予确认也不提出修改看法，视为已经同意该项调整。24 、工程预付款24.1 包工包料工程的预付款按合同（协议）约定拨付，原则上预付比例不低于合同（协议）金额的 10%，不高于合同（协议）金额的 30%，对重大工程项目，按年度工程安排逐年预付。安排执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2003）的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同（协议）中分别约定预付款比例。24.2 在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同（协议）后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付时间到期后 10 天内向

41、发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14 天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计），并担当违约责任。 24.3 预付的工程款必需在合同（协议）中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。 24.4 凡是没有签订合同（协议）或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。2 25 5 、工程量的确认25.1 承包人应当根据专用条款约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后 14 天内核实已完工程量，并在核实前 1 天通知承包人，承包人应供应条件并派人参与核实，承包

42、人收到通知后不参与核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参与核实，核实结果无效。 25.2 发包人收到承包人报告后 14 天内未核实完工程量，从第 15 天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。 25.3 对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人缘由造成返工的工程量，发包人不予计量。26 、工程 进度款支付26.1 在确认计量结果后 14 天内，发包人应按不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。 26.2 本通用条款第

43、 23 条确定调整的合同（协议）价款、第 31 条工程变更调整的合同（协议）价款及其他条款中约定的追加合同（协议）价款，应与工程进度款同期调整支付。 26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应刚好向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议（合同（协议），经承包人同意后可延期支付，协议（合同（协议）应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。 26.4 发包人不按约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议（合同（协议），导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当

44、违约责任。七、材料设备供应 27 、发包人供应材料设备27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同（协议）附件（附件 2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供应时间和地点。 27.2 发包人按一览表约定的内容供应材料设备，并向承包人供应产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参与清点后由承包人妥当保管，发包人支付相应保管费用。因承包人缘由发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，

45、承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人担当有关责任。发包人应担当责任的详细内容，双方依据下列状况在专用条款内约定。(1)材料设备单价与一览表不符，由发包人担当全部价差；(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新选购；(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人担当相应费用；(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点：(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分

46、运出施工场地；(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人担当因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。 27.5 发包人供应的材料设备运用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得运用，检验或试验费用由发包人担当。 27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。28 、承包人选购材料设备28.1 承包人负责选购材料设备的，应根据专用条款约定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。 28.2 承包人选购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 28.3 承包人选购的材料设备在运用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得运用，检验或试验费用由承包人担当。 28.4 工程师发觉承包人选购并运用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当发生的费用，由此延误的工期不予