合同全真模拟试题.doc

《合同全真模拟试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同全真模拟试题.doc（101页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同全真模拟试题2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。 A.建设单位 B.监理单位 C.监理工程师 D.项目经理 3.下列哪些财产可以抵押( )。 A.土地所有权 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C.抵押人所有的房屋 D.有争议的财产 4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正

2、确的是( )。 A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之 B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C.公证与签证的效力等同 D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力 5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。 A.建设行政主管部门 B.设计单位 C.监理单位 D.人民法院 6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。 A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。 A.协商 B.调解 C.仲裁 D.

3、诉讼 8.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。 A.视为撤回仲裁申请 B.视为无仲裁协议 C.缺席裁决 D.移交人民法院判决 9.建设项目施工规模在( )万元人民币以上估算价的必须进行招标。 A. 50 B. 100 C. 200 D. 300 10.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。 A.报价 B.能力 C.资历信誉 D.规模和经济实力 11.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标 12.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时

4、间的延长，监理单位( )。 A.不承担责任 B.监理单位承担全部责任 C.监理单位承担监督不力的责任 D.监理单位承担连带责任 13.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由( )承担责任。 A.发包人 B.设计人 C.施工承包人 D.监理工程师 14.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。 A.可调价的总价

5、 B.不可调价的总价 C.单价 D.成本加酬金 15.在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，( )。 A.检验由发包人负责，费用由承包人负责 B.检验由发包人负责，费用由发包人负责 C.检验由承包人负责，费用由承包人负责 D.检验由承包人负责，费用由发包人负责 16.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。 A.只需经过发包人的书面同意即可 B.只需经过工程师的书面同意即可 C.需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行 17.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查

6、检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。 A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担 B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿18.某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。 A.不必追究对方的违约责任 B.按300t的数量计算违约金 C.按100t的货款计算违约金 D.按逾期15天的时间计算违约金 19.承包商施工中遇到图纸未标明

7、的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( )万元。 A. 8 B. 10 C. 11 D. 1320.企业法人( )取得法人资格。 A.成立之日 B.注册资金到位后 C.建立组织机构后 D.经工商行政管理机关核准登记后 21.在下列各项中，符合代理特征的是( )。 A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.代理人在授权范围

8、内独立地表现自己的意志 D.代理行为的民事责任由代理人承担 22.下列财产中，( )不得抵押。 A.土地所有权 B.土地使用权 C.房屋 D.交通运输工具 23.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 24.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向( )人民法院提出诉讼申请。 A.施工企业所在地 B.工程所在地 C.合同签订地 D.建设单位所在地

9、 25.在下列合同中，( )合同是可撤销的合同。 A.造成对方人身伤害而免责的 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C.在订立时显失公平的 D.违反法律强制规定的 26.工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。 A.工程所在地 B.建设单位所在地 C.施工单位所在地 D.双方选定 27.在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。 A.视为撤回仲裁申请 B.视为无仲裁协议 C.缺席裁决 D.移交人民法院判决 28.工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。 A.设计取费高低 B.设计单位的资历 C.设计方案的优劣 D.设计任务

10、完成的进度 29.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。 A.招标人 B.评标委员会 C.招标代理机构 D.建设行政主管部门 30.工程标底是工程项目的( )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 31.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。 A.向委托人支付使用费并归还委托人 B.可将设备免费带走 C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人32.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出

11、终止合同的通知后，其后果处理应为( )。 A.设计人没收发包人支付的定金 B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费 C.发包人应支付合同价50% 的设计费 D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费 33.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。 A.合同专用条款 B.投标书 C.协议书 D.合同通用条款 34.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。 A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用 B.如果发包人要求

12、承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用 C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用 D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用 35.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。 A.发包人 B.监理单位 C.设备供应商 D.承包人 36.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。 A.承包人 B.发包人 C.工程师 D.工程师与发包人

13、共同 37.订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60m3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这20m3木材而言，( )。 A.供货方不应再继续发运 B.供货方发运后，采购方有权拒收 C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款 D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款 38. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼39.合同法律关系内容包括( )。 A.行

14、为 B.权利 C.当事人 D.智力成果 40.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 41.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的( )。 A. 10% B. 20% C. 25% D. 30% 42. A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。 A.要求甲支付电视机的货款 B. A公司向B

15、公司无偿退货 C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款 D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款 43.根据我国合同法的有关规定，下列( )情形的要约可以撤销。 A.主要约已经到达受要约人 B.要约人确定了承诺期限 C.要约人明示要约不可撤销 D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 44.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照( )价格履行。 A.订立合同时订立地的市场 B.订立合同时履行地的市场 C.履行合同时订立地的市场 D.履行合同时履行地的市场 45.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，( )承担赔

16、偿责任。 A.未违约方只能依据定金条款要求对方 B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款 C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方 46.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向( )申请撤销裁决。 A.该仲裁委员会 B.仲裁委员会所在地的行政机关 C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 47.招标投标法规定，应由( )监督招标活动是否依法进行。 A.招标人的董事会 B.招标代理机构 C.仲裁机构 D.建设行政主管部门 48.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。 A.市场行

17、为 B.企业行为 C.正当竞争行为 D.不正当竞争行为 49.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。 A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会 C.上级行政主管部门 D.省、市政府部门提供的专家名册 50.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。 A.应从委托人方获得附加监理酬金 B.应从委托人方获得额外监理酬金 C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 51

18、.合同法律关系由( )等要素构成。 A.主体 B.客体 C.行为 D.事件 E.内容 52.质押包括( )。 A.工程质押 B.动产质押 C.权利质押 D.地产质押 E.不动产质押 53.所有的合同的订立都必须经过( )。 A.要约引诱 B.要约 C.承诺 D.批准 E.公证54.在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时，可以行使抗辩权。 A.未按合同约定办理保险 B.经营状况严重恶化 C.为逃避债务转移财产、抽逃资金 D.合同履行的准备不充分 E.丧失商业信誉 55.建设行政主管部门发现( )情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。 A.没有编制标底 B.在资

19、格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定 C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 D.强制投标人必须结成联营体投标 E.没有委托代理机构招标 56.监理委托合同中，属于委托人权利有( )。 A.规划设计决定权 B.工程设计变更审批权 C.实施项目的质量监督控制权 D.工程建设有关协作单位协调主持权 E.生产工艺设计认定权 57.设计合同规定设计人的义务包括( )。 A.按约定时间提交设计文件 B.组织设计审查会 C.负责设计交底 D.完成必要的设计变更 E.组织工程验收 58.按照施工合同文本规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 A.承包

20、人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时 59.在安全施工方面，( )等应当由发包人承担。 A.安全防护措施费用 B.提出安全防护措施 C.实施安全措施 D.因承包人措施不力造成的事故责任E.因发包人原因导致的安全事故责任60.指定分包商的特点主要表现为( )。 A.业主选择实施该部分工程的施工单位 B.指定分包商与业主签订合同 C.承包商负责指定分包商施工的协调管理 D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付 E.指定分包商的违约行为视为承包商违约 61.以代理权产生的依据不同，可将代理分

21、为( )。 A.委托代理 B.间接代理 C.法定代理 D.直接代理 E.指定代理 62.在下列财产中，( )不能质押。A.工程 B.汇票 C.邮票D.地产 E.专利权中的财产权 63.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。 A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力 B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人 C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人64.下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有( )。 A.

22、保全措施包括代位权和撤销权两种 B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权 D.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形E.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使65.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 A.通过资格预审后不投标 B.不参加开标会议 C.中标后拒绝签订合同 D.开标后要求撤回投标书 E.不参加现场考察 66.委托人在监理合同中的委托工作内容可以是(

23、)。 A.完成设计任务 B.制订特殊工艺的质量标准 C.编制施工组织设计 D.监督工程施工质量 E.负责采购设备 67.建设工程施工合同文本由( )组成。 A.协议书 B.中标通知书 C.通用条款 D.工程量清单 E.专用条款 68.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定( )。 A.质量合格 B.需重新修复 C.不补偿费用但顺延合同工期 D.顺延合同工期并追加合同价款 E.承包人损失的工期和费用均不予补偿 69.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或

24、者试验的，由( )。 A.承包人负责检查试验 B.发包人负责检查试验 C.费用由发包人负责 D.费用由承包人负责 E.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购 70.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。 A.改变某单位工程的标高 B.增加工程量清单中列明某项工作的数量 C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间 E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作 71.担保方式包括( )等。A.保证 B.抵押 C.质押 D.预付款 E.定金 72.下列关于抵押权的实现和

25、有关质押的说法正确的有( )。 A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿 D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权 73.受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。 A.违约责任的变更 B.数量的变更 C.增加建议性条款 D.增加说明性条款 E.履行期限的变更 74.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有( )。 A.继续履行 B

26、.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.返还财产75.开标时，所列( )情况之一视为废标。 A.投标书逾期到达 B.投标书未密封 C.报价不合理 D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E.招标文件要求保函而无保函 76.监理单位的义务包括( )。 A.选择承担工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同 C.公正地维护有关各方的合法权益 D.不得泄露与本工程有关的保密资料 E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 77.建设工程施工合同文本的附件包括( )等。 A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表78.施工合同履行过程

27、中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。 A.发生设计变更 B.发包人延误移交施工现场 C.承包人采购的材料供货商未能按时交货 D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工 79.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。 A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程 80.分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。 A.业主直接送达 B.工程师直接送达 C.工程师代表直接送达 D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(二) 一、单项选择题(共50题，每题

28、1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，( )。 A.不再承担其他赔偿责任 B.返还设计合同规定的定金 C.免收直接损失部分的设计费 D.双倍返还设计合同规定的定金 2.在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。 A.合同履行中工程洽商协议 B.施工合同通用条款 C.图纸 D.施工合同专用条款 3.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。 A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收 B.工程师没有参加验收，

29、当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失 4.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。 A.发包人 B.设计单位 C.承包人 D.设备供应单位 5.因承包人的原因不能按期开工的，( )推迟开工日期。 A.承包人应以书面形式通知工程师 B.应当经过工程师批准 C.承包人与发包人协商 D.应当经过建设行政主管部门批准 6.设备监理在( )检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要

30、求的最终确认。 A.无负荷试车 B.带负荷试车 C.性能检验 D.保证期满 7.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( )。 A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定 C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定 8.在下列经济法律关系主体中，( )是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 9.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求( )赔偿。 A.施工企业 B.施工企业的法定代表人 C.施工企业的项目经

31、理 D.具体的施工人员 10.工程建设的过程中，( )保证的金额是可以随时间变化的。 A.施工投标保证 B.施工合同的履约保证 C.施工预付款保证 D.工程保险 11.在下列合同中，( )合同是可变更的合同。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的 C.因重大误解而订立的 D.损害社会公共利益的 12.下列可以构成一个有效的承诺是( )。 A.承诺是由非受要约人做出 B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D.向不特定的多数人同时做出承诺 13.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明

32、确的，最后应当采用( )确定。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.在不动产所在地履行 14.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月 15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。 A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年 16.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。 A.参加开标会 B.作为评标委员 C.决定中标人 D.参加定标投票 17.工程施工投标的主体是( )。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.设备供应单位 18.投标文件对招标文件的

33、响应有细微偏差，包括( )。 A.提供的投标担保有瑕疵 B.货物包装方式不符合招标文件的要求 C.个别地方存在漏项 D.明显不符合技术规格要求 19.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。 A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止 20.设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。 A.确定

34、设计参数的取值 B.组织对设计成果的鉴定 C.办理设计成果的报批手续 D.为现场的设计人员提供必要的工作条件 21.在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( )。 A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用 C.进行设计交底 D.协调处理施工现场周围地下管线的保护 22.在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由( )承担。 A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.监理单位 23.施工的竣工验收应当由( )负责组织。 A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.监理单位 24.依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。 A.因使用不当导致的质量

35、下降 B.到货检验时采购方提出的质量异议 C.因交货后保管不善导致的质量下降 D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议 25. FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至( )日止的时间间隔。 A.接收证书中指明的竣工 B.颁发履约证书 C.承包商提交竣工报表 D.业主按结清单中注明的金额结算支付 26.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商( )。 A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 27.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 28.施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是( )代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 29.在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.抵押 B.留置 C.保证 D.定金 30.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照通常标准 31.我国合同