(市政)施工承包合同(侯老板).doc

《(市政)施工承包合同(侯老板).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(市政)施工承包合同(侯老板).doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同书甲方：肇庆市广尧建设工程有限公司 （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）甲方因建设高要市金渡镇水质净化中心建设工程的需要，将本工程基坑边坡支护工程的施工作业交由乙方承包完成，本着互惠互利的原则，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方充分协商，并根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建筑工程施工合同管理办法的规定及省建委有关文件精神及有关规定订立本合同，以便双方共同遵守执行。 第一条 总则1.1工程名称：高要市金渡镇水质净化中心建设工程（以下称“本工程”）。1.2 工程地点：本工程位于高要市金渡镇。1.3 合同的组成部分：本合同由以下文件组成。（1）本合同（2）基坑支护平面图（

2、3）施工规范上述文件互相解释和互相补充，如相互之间出现不一致或矛盾时，应以顺序在先的为准。第二条 承包方式承包方式1.4.将该工程包工不包料的方式分包给乙方施工，本着甲方双方友好、公平、互利的原则下，确定以下价格。1.5.550直径搅拌桩单价每米6元，不含水电，水泥，挖掘机费用。1.6.850直径的搅拌桩单价以每米24元，不含水电，水泥，挖掘机费用。1.7.喷锚，包挂网，喷浆钢筋调直，单价每平方50元。1.8.钢花管土钉钢管焊接焊条，单价每米38元，不含水电材料费用。1.9.以上单价包括乙方为完成该工程项目所有设备费、劳务费，责任和义务等费用。 第三条 工程结算2.2.甲方按照乙方每月完成的工

3、程数量来上报进度，月付工程款80%，工程完工后付总工程款的90%给乙方退场，待工程验收合格后，一个月内全部付清尾款。2.2.1以上未尽事宜，经双方协商再定。其它附加工程以以上单价作为计价依据，最终结算以实际发生工程量为准。2.2.2 乙方的承包范围和工作内容按本合同所列分项工程和工作内容及本合同有关规定执行。2.2.3 乙方负责按本合同规定的承包范围提供本工程实施所需的、能够满足工程达到合格标准交付的所有施工作业，包括从进场及相关施工准备工作、施工全过程到完工交验所需施工作业、缺陷责任期内的缺陷修复到竣工验收过程中所需的全部施工作业，以及完成前述工作及施工所需的所有内、外业管理。2.3 承包方

4、式2.3.1 本合同采用分项单价的承包方式。本分项单价为乙方按本合同2.1条款规定的承包范围和工作内容，承担本工程实施所需的全部施工作业和相关工作所需的全部费用，并负责提供完成本工程所需的乙方范围内的机械、设备和施工材料等。本工程现场不产生任何计时工，因有需要甲方现场发生借用时工则另行协商工价。2.3.2 乙方负责在作业过程中以分项单价分包形式完成本工程清单项目施工所需的内外业及管理工作全过程,实际结算以实际发生工程量为准，其中变更工程数量经由业主、监理、甲方三方确认为准。2.3.3 本合同支付项目，已包含了乙方在本合同规定承包范围内承担的本工程施工设计图纸和技术规范（指用于本工程）所要求的所

5、有工作内容（含缺陷责任期），任何分项工程或其细目如果未列入其中，则应是其中某项或某些相关工程的附属义务，不再给予结算和支付。2.4 乙方不得将本工程的任何部分或任何工作内容进行转让或分包。第三条 合同价格及奖罚方式3.1本合同工程总价最终结算以实际发生工程量为准。3.2 分项单价已包含下列内容（已含进退场费、机械、人工、工具、所有周转材料等）。3.2.1 乙方为完成合同内工程所需要进行的所有临时工程与辅助设施费用，如砼垫层，支架垫层等；3.2.2 乙方的管理费用和乙方人员工资、配合工及杂工费用；3.2.3 乙方自行负责乙方人员的进退场费、办证费；3.2.4 由乙方自行负责的全部施机械设备、小型

6、机具、燃润料、小五金、等所有费用；3.2.5 上述综合包干价包含了承担本合同明示或暗示的所有风险、责任、义务而发生的一切费用。 3.3 本合同为分项单价合同，不受市场价格波动的影响，乙方不得以任何理由进行单价的调整，不存在任何原因的停工窝工补偿费用。但若由于业主原因造成停、窝工且业主给予甲方补偿后，甲方可根据实际情况考虑给予乙方部分补偿。在业主未给予补偿前，乙方不得以任何理由索要补偿。第四条 工期及缺陷责任期4.1 乙方必须在本合同签订之日起 3 日内（即 月 日或条件具备的情况下）组织乙方主要管理及施工人员及相关设备机具进场，甲方保证在乙方进场三天之内连续均衡地施工。4.2 关键性工期控制点

7、必须无条件服从甲方或业主的安排。4.3 施工中如遇下列情况，经业主、甲方签证后，工期可相应顺延：4.3.1有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更，变更工程除外；4.3.2本合同条款指明可能的延误；(1)、甲方书面通知暂停施工，因甲方原因影响施工进度的。 (2)、因停电八小时以上或连续间歇性停电三天以上(每次连续停电四小时以上)影响工程进度的。4.3.3异常恶劣的气候条件，指发生了烈度为六度以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况；4.3.4由于业主的延误或阻碍；4.3.5除以上几条外，无论何种原因造成乙方停、窝工，均不存在甲方对乙方的任何停、窝工方面的经

8、济补偿。 44 以上条款未完善处或与业主相关规定有冲突的，以业主相关规定为准。第五条 工程进度款、工程结算及工程款支付5.1该工程无预付款，由乙方每月将所完成的工程量及分项质量验收表呈送现场施工员签证，安全员签名，由项目部合同预算部核算后，交项目总工及项目经理审核后方能按进度工程款的80%支付。班组长确定付给工人100%工资。5.2工程完工后，由现场施工员验收合格后，付至90%。若验收不合格，该部分的工程量暂不计算入每月工程进度款里，等验收合格再行计算。如因工程进度款一时跟不上，乙方自行解决工人伙食费用，保证正常开工，如因人力不足造成工程误工的，甲方有权要求乙方作中途退场处理，竣工验收后三个月

9、内支付结算付清工程款。第六条 工程质量管理8.1 乙方必须按照施工设计图及相关说明及国家、部、地方颁发各种规范、标准认真组织施工；乙方每道工序完成后必须进行自检，待自检完毕通知甲方质检工程师检查。隐蔽工程和须甲方（包括业主、监理）检查的项目，必须按规定时间提前通知甲方质检工程师，待验收合格现场签认后，方准许进入下一道工序。8.2 乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直至验收合格为止，其返工费用乙方自行负责。8.3 乙方确保该工程的工程质量通过交工验收评定为合格工程。8.4 乙方应积极配合甲方和业主、监

10、理工程师的计量审核工作，并确保相关原始记录的完整和有效。8.5 乙方自行提供用于工程的原材料、设备、构配件等必须按甲方有关规定提供质量合格证、出厂证明书、检验合同证明、并进行检验合格后方可用于工程上，相关费用全部由乙方负责。8.6 在缺陷责任期内的工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍进行修复，由此而发生的一切费用从乙方质量保证金中抵扣。8.7 由乙方自供的材料、机具或其他实物，其实际规格品种与本工程要求不相符时，必须清退出场，一切损失由乙方负责。第七条 安全、文明施工管理9.1 安全施工管理9.1.1 乙方劳务人员必须牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守和执行甲方施工现场的

11、一切安全规章制度，制订和落实各工序安全措施，按要求完善安全设施，并报甲方审批。甲方有权督促乙方完善安全防护设施，在安全和文明施工标准上主动配合甲方要求，并与相邻标段、施工中队或班组积极协作，不得违章指挥和违章操作，确保施工有序进行。9.1.2 乙方必须并遵守安全操作规程。9.1.3 乙方严格执行工程施工安全技术规程中的有关规定，并接受甲方监督检查，若乙方违章指挥、违章作业等造成安全事故的，其一切后果由乙方自行承担。9.1.4 在施工过程中，对由于乙方施工所造成的地方关系问题和安全问题，乙方负责及时处理并承担其所造成的一切经济责任。9.1.5 乙方必须配备一名安全员，负责对安全生产进行现场监督检

12、查，及时发现、报告安全生产事故隐患并组织彻底整改，及时制止违反劳动纪律的行为。9.2 文明施工管理9.2.1 乙方应坚持文明施工的原则，遵守甲方、业主及当地政府有关文明施工以及环境保护的法律、法规和规章，认真处理好周边关系，施工时应注意周边绿化、排水、环保等问题。9.2.2完工后进行现场清理，除非甲方人员提出保留的要求，承包人应立即清除不用的设备，多余的材料、垃圾以及各种临时设施，保持现场整洁。9.2.3 乙方的宣传标志、员工佩带的上岗标志、施工场地布置使用、机械停放、材料和设备布置应服从甲方统一安排、符合甲方与业主的管理规定和要求，一切机具、材料应放置整齐。乙方应保证中队驻地整洁，现场文明施

13、工，确保施工期间在工程范围内现有道路的交通状况满足甲方、监理、业主及有关部门的要求。9.2.4 乙方进场后，所有进场人员必需进行三级安全教育，施工期间必需严格按照安全操作规程施工，若未能按照安全操作规程施工所发生安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何法律责任和经济责任。9.2.5乙方需严格按照甲方施工方案技术人员技术、安全交底组织施工，主要机械、电器设备需有专人负责管理、操作规程挂牌，并持证上岗，确保人员、机械设备安全。服从监理、甲方安全检查管理，对甲方检查出安全隐患必需在规定时限内整改，乙方未按要求整改甲方有权责令停工，待乙方整改合格后方复工。9.2.6乙方进场后，服从甲方现场管理人员的安排

14、，遵守工地管理条例及施工操作规程，按时、按质、按量完成本工程项目。如工人进场时要遵守的制度如下：A、要提供身份证，办理平安卡，其收费按肇庆安全协会收取的工本费 20 元，结算时从工程款里扣除。工人上下班要按安全协会管理制度来执行，上下班都必须打平安卡，方能进入施工现场。进入现场不带安全帽者处罚20/次，班组应服从保安、门卫的管理，如发现不服从者，原则发现一次处罚50元。B、项目部统一发放标准的安全帽，但先交安全帽的原价作为押金，等工人退场时交还安全帽，若有损坏，按原价在押金里扣除。C、项目部统一发放工作服，按成本价收取 元/套，结算时从工程款里扣除。D、班组领取进度款时应附当月工资考勤表和工资

15、表等，处罚和奖励款数随进度款一起扣罚或奖励（表格形式按甲方提供的统一格式形式）。E、发现班组有偷窃行为的，不论价值多少，都应给予班组不少于3000元/次的处罚，并要求该人员退场，情节严重的应交由公安机关处理。未经项目部同意，把项目部财物带出工地的，一律视为偷窃行为。9.2.7 进入施工现场必需佩带安全帽；高空作业带好安全带；不穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋及赤膊上班，凡违反项目部规定直接对乙方罚款50100元，不接受教育者清退出场。9.2.8如有打架斗殴现象出现，不论双方对错，每发生一次，甲方罚乙方5000元（伍仟元整），并由打架双方共同承担由此造成的一切损失和后果，如情节严重，交由公安机关处理，须承

16、担法律责任，由责任方承担。9.2.9 做好施工现场文明施工，工完料清，材料堆放整齐，各施工区域都有安全、材料、机械都有标识牌。9.2.10宿舍内严禁私拉乱接电线，不得使用电器设备煮饭、烧水、取暖等，一经发现直接对乙方罚款300500元。第八条 工程变更及施工中进度计划管理10.1 如设计图纸、说明文件与工程现场状况不一致（如地质等设计文件标明的施工条件与实际不符），乙方必须立即通知甲方，并按甲方要求进行施工。10.2 在本合同签订后如发生设计变更的，则乙方应按变更文件及甲方技术交底的要求进行施工。因设计变更而增减工程数量的结算单价按以下原则执行：10.2.1 若发生变更的项目与本合同工程量清单

17、中的项目相同，只是数量发生变更的，则其单价仍按本合同的工程量清单中相应项目的承包单价执行；10.2.2 如果变更项目合同工程量清单中没有相对应项目的，则以该清单中最为类似项目的单价进行结算；清单中没有类似项目的，则按类似项目的承包单价进行调整后的单价执行，但调整后的单价不得超过业主批复变更中对应项目单价的90%。10.2.3 因变更而新增项目的结算单价，按由乙方申报经甲方审批的单价结算。但该结算单价不能超过业主批复变更单价的90%。10.2.4 本合同所有变更以业主批复为前提，如业主未批复则甲方将不予批复。10.3 施工中进度计划管理：10.3.1 在本合同签订后，乙方应在甲方的总体施工计划的

18、指导下，编制本工程总体进度计划。在本工程实施过程中乙方应按月度、旬编制生产计划，在报甲方批准后执行。10.3.2 甲方有权根据业主的要求，结合甲方所承包的整个合同工程施工进度的统筹安排，对乙方的合同工期和月度计划做适当调整，当乙方无法满足甲方工程进度计划的要求时,甲方有权随时调整乙方的工程量,乙方应无条件接受。乙方应严格按照甲方调整后下达的计划执行，由此所引起的风险和所产生的费用已包含在结算单价中，甲方不再另行给以任何补偿。10.3.3 乙方保证按甲方下达的合同工期完成施工任务，乙方应及时调整工程施工计划以满足工期要求，甲方对乙方计划的审批不减少乙方的进度责任。第九条 甲方责任13.1 负责项

19、目施工驻地设施的统一规划。做好施工场地“三通一平”(水、电、路及场地平整，甲方提供的三相电源到施工场地50米范围内)；负责提供乙方施工人员住宿临时用房及生活用水用电。13.2 负责向乙方提供相关施工图纸及相关文件资料，并负责审定施工方案及技术交底。13.3 负责按设计提供控制点信息，对乙方的加密控制网进行复核，负责对乙方所有的测量工作进行抽检。13.4 负责各种原材料的送检，负责与工程监理及政府质量监督部门的工作联系。13.5 负责施工全过程的统一指挥与管理，组织每天施工调度会及每月生产会议，下达月度生产计划和发布各项生产指令。13.6 甲方有权根据监理及（或）业主指示及时对乙方发出进度方面的

20、指令，并有权对乙方的进度安排进行调整和改变，乙方应予无条件执行。13.7 负责对乙方施工中的安全、质量、进度实施指导、监控，监督施工生产各项安全、质量技术措施的落实。13.8 负责按月度对乙方的工程进度、质量进行验收，并按合同约定及时向乙方进行结算和支付。13.9 有权监督乙方是否按时发放生产工人工资，如发生乙方未按时发放工人工资的情况，甲方有权对乙方采取必要措施进行处理。第十条 乙方责任14.1 乙方必须组织一个满足管理的机构，并指定一名常驻工地负责人，并由该负责人随时与甲方联系沟通，按甲方管理人员的指示和要求安排工作，管理其员工，准时参加甲方召开的业务会议。如果乙方工地负责人疏于管理职责，

21、造成工地管理混乱或不服从甲方指令，以至严重影响施工进度或导致质量、安全事故或引起重大质量、安全隐患的，甲方有权要求乙方撤换工地负责人，乙方应按甲方要求更换工地负责人。14.2 乙方工地负责人为： 14.3 必须严格按照施工图纸、相关文件和国家颁发的现行技术规定、规程及标准、甲方的施工组织设计及管理制度进行施工和管理。14.4 必须服从甲方的统一指挥与管理，遵照甲方审定的施工方法，工艺要求及质量标准进行施工，保证相关机具设备、材料按时到位，满足施工的需要，确保完成甲方下达的年、季、月度生产计划。14.5 乙方施工主要负责人必须按时参加甲方组织的每天施工调度会、月度生产会议和临时指令性生产会议，接

22、受各项生产指令，落实各项安全、质量及进度等施工措施,按周、日计划组织施工。14.6 乙方现场负责人每月必须在场22天以上，在施工期间离开工地的，须报甲方同意，并办理相关准请假手续，否则一经发现，将处以每人每天500元以上的罚款。14.7 及时向甲方报告施工中发生的质量事故并负责承担因乙方原因导致的质量事故的一切责任及相关费用，并对由此引起的一切损失负责。14.8 负责在施工期间乙方所承担的工程内容的工程质量返修及工程缺陷责任期内的修复工作。14.9 严格执行甲方关于安全生产的规章制度，负责承担本施工段的施工安全责任并负担由乙方人员操作不当、不服从甲方指挥或违反施工规章及技术交底而导致的安全事故

23、的一切费用，并对由此引起的一切损失负责。14.10 爱护甲方的所有机械设备，并承担在使用期间全部的保养维修费用；乙方施工场地使用、机械停放、材料和设备布置应服从甲方统一安排并符合甲方要求。14.11 主动配合甲方搞好地方关系，教育全体员工遵纪守法，尊重民风民俗，严格执行甲方综合治理的一切规章制度。保证驻地整洁，现场文明施工，确保施工期间在工程范围内现有道路的交通状况、环境等满足监理、业主及有关部门的要求。14.12 乙方有责任与现场其他中队、人员团结协作，共同维护现场管理秩序。14.13 乙方应确保施工中保持足够的持证上岗的各特殊工种工人、工班长和其它技术工人。保证提供所有施工人员有效身份证，

24、并根据实际需要配齐当地政府或公司规定的证件，如计生证、暂住证，健康证，并负担办理证件和劳务使用调配等有关费用。14.14 乙方必须按经甲方批准的工程进度计划和进度安排指令提供充足的人力，满足甲方施工需求。14.15乙方应与其所雇用人员签订有效劳务合同，并将所签订的合同和乙方所雇用人员的工资发放情况报甲方备案，接受甲方监管。14.16 乙方应为其所雇佣人员办理社会劳动保险，并承担其费用。乙方雇佣员工因工伤事故所引起的赔偿责任由乙方自行承担。乙方保证甲方对乙方雇佣人员的工伤事故不负任何赔偿责任。14.18工伤事故保险14.18.1甲方统一为乙方所雇用的人员办理工伤事故保险，费用由甲方承担。有关乙方

25、雇用的人员伤亡赔偿或补偿，甲方可协助乙方向保险公司追索，但甲方对乙方雇用人员不承担有关伤亡赔偿或补偿的责任及其他一切费用。14.18.2 如乙方雇员发生轻伤不能从保险公司得到的补偿金额，或补偿金额不足以抵销损失，由乙方负责承担；如发生重大伤害或死亡的，赔偿金额超出保险公司赔付额外的部分由乙方负责承担。14.18.3 因乙方收集原始证据不足或其他原因不能从保险公司得到的补偿金额，由乙方负责承担。因乙方雇用人员导致甲方被追索而致损失，乙方应为甲方所受损失进行等额补偿，甲方损失包括被追索而支付的数额、诉讼或仲裁费用及其它因此而产生的费用。14.18.4一旦乙方雇用人员发生伤亡或其它事故，乙方必须即时

26、向甲方汇报，保护好事故现场，并负责原始证据的收集与提供，积极组织人员抢救，参加有关事故调查分析，此外，乙方还应按甲方要求对甲方有可能被追索的责任提供一定担保。14.19 乙方必须严格执行国家、省、市有关劳动用工的法律法规和相关制度，按时、足额地发放民工工资，按规定做好劳动和社保年审，并将年审资料交甲方备案。如因乙方违背国家、省、市劳动用工政策而引起的法律责任由乙方负责；如因民工工资的发放发生纠纷，甲方有权暂时扣除一定工程款，待纠纷解决后再支付。14.20 乙方根据甲方要求做好施工原始资料及竣工所需的资料。14.21 乙方须做好各类工程及安全所需的资料，并及时上报，资料用表格采用甲方规定格式，由

27、甲方免费提供。14.22 乙方必须无条件地服从甲方对节点工程的协调与安排。14.23 乙方在合同实施期必须遵守、执行甲方及业主相关管理办法及规定。第十一条 违约责任15.1 如乙方将本合同工作内容另行分包、转包，甲方有权立即终止合同，并将乙方清退出场，由此造成的一切经济损失由乙方承担。 15.2 若乙方在施工过程中，不听从甲方指挥、不按要求进行施工、违章作业、或出现施工质量、安全问题和事故、施工人员不能满足承诺、施工能力不能满足施工要求、连续两个星期未能完成生产计划的。甲方将出具整改通知书，情节严重的施以罚款，如果甲方三次出具整改通知书后乙方仍未能改进的，甲方有权单方面终止合同，所造成甲方的一

28、切损失由乙方负责赔偿。第十二条 承包范围调整16.1 本合同中由乙方负责承包的范围，甲方有权随时根据乙方的进度、质量完成情况作出调整，乙方应无条件执行，乙方不得因此向甲方提出任何补偿。16.2 调整项目范围后，其他条款仍按本合同有关条款执行。第十三条 纠纷解决办法17.1 若在履行本合同过程中双方发生争议时，由双方本着对工程负责的精神进行协商解决，若双方协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。第十四条 附 则18.1 本合同若有未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充。18.2 本合同自双方代表签字之日起生效，甲方主体工程验收符合要求，缺陷责任期满结清工程款后自动失效。18.3 本合同（含附件）一式贰份，具同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表签名： 代表签名：电 话: 电 话:签订日期： 签订日期：