铝合金施工合同.doc

《铝合金施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝合金施工合同.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、贵州宝芝林制药有限公司-新GMP厂建设一期不锈钢消防楼梯和扶手工程施工合同2014/12/30施工合同 合同编号：发包人：贵州宝芝林制药有限公司 （以下简称甲方）承包人：贵阳小河平安装饰经营部 （以下简称乙方）经甲、乙双方共同协商，甲方同意将 “贵州宝芝林制药有限公司-新GMP厂建设一期不锈钢消防楼梯及不锈钢扶手工程”给乙方承包施工，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、 工程概况、承包范围（一） 工程概况1. 工程名称: 贵州宝芝林制药有限公司

2、-新GMP厂建设一期消防楼梯和不锈钢栏杆2. 工程地点: 贵州省贵阳市（二） 承包范围1. 贵州宝芝林制药有限公司-新GMP厂建设一期一、二号车间外墙1-4层不锈钢消防楼梯和不锈钢栏杆. 2乙方严格按甲方确认的图纸要求施工，包工包料、包施工机械设备、包质量、包工期、包安全文明施工的承包方式。二、 合同价款1. 本工程合不锈钢栏杆：综合单价为￥ 220 元/米(大写人民币：贰佰贰拾元/米)。2. 本工程工程量暂定为850M，最终结算以实际完成量为准。3. 不锈钢楼梯：综合单价为￥ 2300 元/米(大写人民币：贰仟叁佰元/米) 4. 本工程工程量暂定为216米，最终结算以实际完成量为准 5. 总

3、工程造价约为￥ 元 , (大写人民币：陆拾捌万叁捌佰元正) 6. 合同价款说明1. 合同价款为综合单价合同，在整个合同执行期，甲方确认的设计变更可作合同价款调整。2. 合同价款已包括按国家现行有关规范规程及文件操作完成上述承包内容施工过程中所需的一切人工费、材料费、机械费、管理费等，也包括乙方人员夜间施工增加费、工人劳保用品（包括手套、雨鞋、雨衣等）、工人购买保险等一切费用均包括在内。3. 工作日为正常日历天数，不包括下雨、不可抗力、及甲方原因造成的窝工等。4. 合同价款已为完成本工程所必须完成的其它工作。三、 工期1. 本工程的施工日期于预付款进帐日之起计，工期是日历天为 30 天，完成并交

4、付使用。2. 有下列情况之一，工期顺延：A 遇不可抗力：平均风力8级以上的大风、3个小时内降雨量为50mm以上的暴雨、非乙方原因停水停电超过8小时的。B 由于甲方提出的设计变更致使设计方案的改变。四、 工程质量、安全和文明施工（一） 工程质量1. 该项工程的质量标准按国家和地方政府现行的有关规范及文件、规定和要求达到甲方图纸要求质量标准。（二） 安全和文明施工1. 乙方对承包范围内的施工安全负全责，并为所属参建人员购买保险。乙方需对施工现场及施工方法采取有效的安全措施，施工中发生的一切安全事故均由乙方承担全部责任。2. 乙方做好施工现场管理工作，文明施工并做到工完场清。五、 付款方式、竣工验收

5、、工程结算（一） 付款方式及条件1. 甲方在支付合同价款时,乙方需提供公司收据。该项目支票的领取、转账等手续由乙方委托代理人办理。2. 本工程以乙方不垫资为原则，按甲方指定供应商采购原材料，货到工地付不锈钢全款.3. 所有工程量完工后，经甲方验收合格后，按实际完工工程量结算，与7个工作日内支付至总结算价的100% 。（二）竣工验收1. 工程完工后，乙方提请甲方验收，甲方在7天内审核完成；若甲方不组织人员进行验收，则视为工程合格。六、 双方责任（一） 甲方责任1. 负责作好乙方进入现场前的一切准备工作，包括入场道路的平整，内部的通道修整，保证乙方能正常工地内施工。2. 提供乙方施工人员现场住宿的

6、临建。3. 满足施工用电量的需要及场地必要的平整及拆除工作。4. 配合乙方完成相关工作，进行施工现场的协调、质量检查及工程验收。5. 有权对违反现场安全文明施工规定、现场规章制度等的乙方人员进行罚款处理。6. 负责提供三相动力电源点和水源接驳点一个，水电费由乙方负责。7. 提供材料堆放场地。8. 工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，则动用或使用之日即为工程竣工日期，由此发生的一切安全质量及相关问题，概由甲方负全责。（二） 乙方责任1. 负责工程承包施工范围内的临时水电线路（不超过施工作业面50M）的搭设等工作。2. 按施工图纸及现行的施工技术规范及文件、验收规范组织施工。3. 施工期间，乙方

7、必须遵守甲方等单位的有关制度、进度、安全文明施工的安排管理，并有义务对土建、安装工程的成品、半成品项目加以保护,在未通过发包人验收以及未移交付之前，乙方完全承担对该项目的照管、保护责任，若在照管、保护期间发生损坏，乙方自费予以修复，另外，在照管、保护期间发生的所有费用已包含在合同价款内。七、 违约、争议1. 甲方应按合同约定支付工程款，若甲方未能在约定时间内支付工程款，并按实际逾期付款之天数由甲方加付应付款的日千分之三（0.3%）的滞纳金，并相应顺延工期。 2. 乙方无故自行提前解除承包合同,不履行施工合同,甲方有权扣除乙方所有剩余的工程款,乙方需赔偿甲方所遭受的损失并向甲方支付合同价1%的违

8、约金。1. 若对工程质量有争议，由当地建设工程质量监督总站进行裁决，裁决费用及由此发生的经济损失和工期拖延由责任方承担。2. 双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,可直接向合同工程履行地有管辖权的人民法院起诉。八、 保修1. 保修内容为合同工程所涉及的所有工程内容（含变更修改项目）。2. 质量保修期从该工程所有权（且竣工验收通过）向业主移交完毕后的次日算起，质量缺陷保修期为设计文件规定的合理使用年限，保修期为壹年。3. 保修期间，由于业主或使用单位管理不当造成的故障，经双方确认后不属于保修范围的维修，乙方可予以有偿修复只收取维修成本费。4. 保修期间，乙方接到甲方书面通知或电话传真后24小时内应派人至现场维修，并按合同约定要求和规定的时间内维修完毕并能投入正常使用。九、 附则1. 本合同自双方委托代理人签名盖章之日起生效，甲乙双方履行完本合同全部义务，合同结算款支付完毕后，本合同即告终止。2. 本合同一式贰份，双方各执壹份，均具有同等效力。3. 开户银行： 开户行：贵阳银行小河支行 开户名： 开户名：贵阳小河平安装饰经营部 开户号： 公司帐号： 个人帐户名: 谢红霞 贵阳银行帐号:甲方： 乙方: （盖章） （盖章）委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：传真： 传真： 日期： 日期：