2022年煤矿筹备处地面建筑及其附属工程监理合同.docx

《2022年煤矿筹备处地面建筑及其附属工程监理合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年煤矿筹备处地面建筑及其附属工程监理合同.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 地面建筑及其附属工程监理合同托付人与监理人经双方协商一样,签订本合同 . 一、托付人托付监理人监理地工程（以下简称“ 本工程” ）简况如下：工程名称： xxxXX（集团）有限责任公司 厂、瓦斯综合利用、室内水电,消防等）工程地点：XX 煤矿筹备处地面建筑及其附属工程（选煤工程规模： 总建筑面积约：37907.5 总 投 资： 造价约 12841.64 万元二、本合同中地有关词语含义与本合同其次部分标准条件中赐予它们地定义相同 . 三、以下文件均为本合同地组成部分：监理投标书、中标通知书；托付监理协议书本合同专用条件；本合同标准条件；在实施过程中

2、双方共同签署地补充与修正文件 . 四、监理人向托付人承诺,依据本合同地规定,承担本合同专用条件中议定范畴内地监理业务 . 五、托付人向监理人承诺依据本合同注明地期限、方式、币种,向监理人支付酬劳 . 本合同自 年 月 日开头实施,至 完成 . 本合同一式捌份,具有同等法律效力,双方各执肆份 . 托付人： XXXXX（集团） XXXX煤矿筹备处 （盖单位章）监理人：贵州 XXXX监理询问有限公司（盖单位章）地址： XXXXXXX特区人民路 22 号（ XXX大厦）地址： 贵阳市 XXXXXXX路 XXXX号法定代表人 法定代表人或其托付代理人：（签章）或其托付代理人：（签章）开户银行： 中国工商

3、银行 XXXXXX特区支行人民路分理处 开户银行： 工商银行 XXXX支行 XXXX分理处帐号：帐号：名师归纳总结 邮编：邮编：本合同签订于年月日第 1 页,共 14 页电话：电话：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 工程建设监理合同标准条件词语定义、适用范畴和法规第一条以下名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义：. . （1）“ 工程” 是指托付人托付实施监理地工程. （2）“ 托付人” 是指承担直接投资责任和托付监理业务地一方以及其合法继承人（3）“ 监理人” 是指承担监理业务和监理责任地一方,以及其合法继承人（4）“ 监理机构” 是指监理人派驻

4、本工程现场实施监理业务地组织. （5）“ 总监理工程师” 是指经托付人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同地全 权负责人 . （6）“ 承包人” 是指除监理人以外,托付人就工程建设有关事宜签订合同地当事人 . （7）“ 工程监理地正常工作” 是指双方在专用条件中商定,托付人托付地监理工作范 围和内容 . （8）“ 工程监理地附加工作” 是指：1 托付人托付监理范畴以外,通过双方书面协议另外增加地工作内容；2 由于托付人或承包人缘由,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或连续时间而增加地工作 .（9）“ 工程监理地额外工作” 是指正常工作和附加工作以外,或非监理人自己地缘由而暂停或终止监理业

5、务,其善后工作及复原监理业务地工作 .（10）“ 日” 是指任何一天零时至其次天零时地时间段 . （11）“ 月” 是指依据公历从一个月份中任何一天开头到下一个月相应日期地前一天地时间段 . 其次条 建设工程托付监理合同适用地法律是指国家地法律、行政法规,以及专用条件中议定地部门规章或工程所在地地地方法规、地方规章 .第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、说明和说明 . 如专用条件商定使用两种以上（含两种）语言文字时,汉语应为说明和说明本合同地标准语言文字 .监理人义务第四条 监理人按合同商定派出监理工作需要地监理机构及监理人员,向托付人报送委派地总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规

6、划,完成监理合同专用条件中约定地监理工程范畴内地监理业务 理工作 . 在履行合同义务期间,应按合同商定定期向托付人报告监名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第五条 监理人在履行本合同地义务期间,应仔细、勤奋地工作,为托付人供应与其水平相适应地询问看法,公平保护各方面地合法权益 .第六条 监理人使用托付人供应地设施和物品属托付人地财产 . 在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余地物品按合同商定地时间和方式移交给托付人 .第七条 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关地保密资料 .

7、托付人义务第八条托付人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款. .第九条托付人应当负责工程建设地全部外部关系地和谐,为监理工作供应外部条件依据需要,如将部分或全部和谐工作托付监理人承担,就应在专用条件中明确托付地工作和相应地酬劳 .第十条 托付人应在双方商定地时间内免费向监理人供应与工程有关地为监理工作所需要地工程资料 . 第十一条 托付人应当在专用条款商定地时间内就监理人书面提交并要求作出打算地一切事宜作出书面打算 . 第十二条 托付人应当授权一名熟识工程情形、能在规定时间内作出打算地常驻代表（在专用条款中商定）,负责与监理人联系 . 更换常驻代表,要提前通知监理人 .第十三条 托付人

8、应当将授予监理人地监理权益,以及监理人主要成员地职能分工、监理权限准时书面通知已选定地承包合同地承包人,并在与第三人签订地合同中予以明确 .第十四条 托付人应在不影响监理人开展监理工作地时间内供应如下资料：与本工程合作地原材料、构配件、设备等生产厂家名录 . 供应与本工程有关地协作单位、协作单位地名录 . 第十五条 托付人应免费向监理人供应办公用房、监理人员工地住房 . 监理人权益第十六条 监理人在托付人托付地工程范畴内,享有以下权益：挑选工程总承包人地建议权 . 挑选工程分包人地认可权 . 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向托付人地建议权 .

9、对工程设计中地技术问题,依据安全和优化地原就,向设计人提出建议；假如拟提出名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 地建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得托付人地同意 . 当发觉工程设计不符合国家颁布地建设工程质量标准时,监理人应当书面报告托付人并要求设计人更正 .审批工程施工组织设计和技术方案,依据保质量、保工期和降低成本地原就,向承包人提出建议,并向托付人提出书面报告 .主持工程建设有关协作单位地组织和谐,重要和谐事项应当事先向托付人报告 . 征得托付人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先

10、向托付人报告. 如在紧急情形下未能事先报告时,就应在24 小时内向托付人作出书面报告.工程上使用地材料和施工质量地检验权. 对于不符合设计要求和合同商定及国家质量标准地材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准地工序、分部、分项工程和担心全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工 . 承包人得到监理机构复工令后才能复工 .工程施工进度地检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定地竣工期限地签认权 . 在工程施工合同商定地工程价格范畴内,工程款支付地审核和签认权,以及工程结算地确认权与拒绝权 .未经总监理工程师签字确认,托付人不支付工程款 .第十七条 监

11、理人在托付人授权下,可对任何承包人合同规定地义务提出变更 . 假如由此严峻影响了工程费用或质量、或进度,就这种变更须经托付人事先批准 . 在紧急情形下未能事先报托付人批准时,监理人所做地变更也应尽快通知托付人. 在监理过程中如发觉工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员 .第十八条 在托付地工程范畴内,托付人或承包人对对方地任何看法和要求（包括索赔要求）,均必需第一向监理机构提出,由监理机构讨论处提交看法,再同双方协商确定 .当托付人和承包人发生争议时,监理机构应依据自己地职能,以独立地身份判定,公平地进行调解 . 当双方地争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构促裁时,应当供

12、应作证地事实材料 .托付人权益名师归纳总结 第十九条托付人有选定工程总承包人,以及与其订立合同地权益. . 第 4 页,共 14 页其次十条托付人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求地认定权,以及对工程设计变更地审批权.其次十一条监理人调换总监理工程师须事先经托付人同意. 其次十二条托付人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范畴内地专项报告- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 其次十三条 当托付人发觉监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给托付人或工程造成缺失地,托付人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求

13、监理人承担相应地赔偿责任或连带赔偿责任 .监理人责任其次十四条 监理人地责任期即托付监理合同有效期 . 在监理过程中,假如因工程建设进度地推迟或延误而超过书面商定地日期,双方应进一步商定相应延长地合同期 .其次十五条 监理人在责任期内,应当履行商定地义务 . 假如因监理人过失而造成了托付人地经济缺失,应当向托付人赔偿 .其次十六条 监理人对因承包人违反合同规定地质量要求和完工（交图、交货）时限,应帮助托付人对承包人质量要求地掌握和提出如期完工看法地责任 .因不行抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任 地事宜,向托付人承担赔偿责任 . 但对违反第五条规定引起地与之有关其次十七条

14、 监理人向托付人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致托付人地各种费用支出 .托付人责任其次十九条 托付人应当履行托付监理合同商定地义务,如有违反就应当承担违约责任,赔偿给监理人造成地经济缺失 .监理人处理托付业务时,因非监理人缘由地事由受到缺失地,可以向托付人要求补偿缺失 . 第三十条 托付人假如向监理人提出赔偿地要求不能成立,就应当补偿由该索赔所引起地监理人地各种费用支出 .合同生效、变更与终止第三十一条 由于托付人或承包人地缘由使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了连续时间,就监理人应当将此情形与可能产生地影响准时通知托付人 . 完成监理业务地时间相应延长,

15、并得到附加工作地酬劳 .第三十二条 在托付监理合同签订后,实际情形发生变化,监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立刻通知托付人 . 该监理业务地完成时间应予延长 . 当复原执行监理业务时,应当增加不超过 付监理酬劳 .42 日地时间用于复原执行监理业务,并按双方商定地数量支名师归纳总结 第三十三条监理人向托付人办理完工程竣工验收、办理、备案移交手续,监理人和第 5 页,共 14 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 托付人已签订工程保修责任书,本合同即终止.保修期间地责任,双方在专用条款中商定.第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在

16、 42 日前通知对方,因解除合同使一方遭受缺失地,除依法可以免除责任地外,应由责任方负责赔偿 .变更或解除合同地通知或协议必需实行书面形式,协议未达成之前,原合同仍旧有效 . 第三十五条 监理人在应当获得监理酬劳之日内仍未收到支付单据,而托付人又未对监理人提出任何书面说明时,或依据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月地,监理人可向托付人发出终止合同地通知,发出通知后 人答复,可进一步发出终止合同地通知,假如其次份通知发出后14 日内仍未得到托付 42 日内仍未得到托付人答复,可终止合同或自行暂停或连续暂停执行全部或部分监理业务 . 托付人承担建约责任 .第三十六条 监理人由于

17、非自己地缘由而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及复原执行监理业务地工作,应当视为额外工作,有权得到额外地酬劳 .第三十七条 当托付人认为监理人无正值理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未发行义务地通知 . 如托付人发出通知后 21 日内没有收到答复,可在第一个通知发出后 35 日内发出终止托付监理合同地通知,合同即行终止 . 监理人承担违约责任 .第三十八条 合同协议地终止并不影响各方应有地权益和应当承担地责任 . 监理酬劳第三十九条 正常地监理工作、附加工作和额外工作地酬劳,依据监理合同专用条件中商定地方法运算,并按商定地时间和数额支付 .第四十条 假如托付人在规定地支付期限内

18、未支付监理酬劳,自规定之日起,仍应向监理人支付滞纳金 . 滞纳金从规定支付期限最终一日起运算 .第四十一条 支付监理酬劳所实行地货币币种、汇率由合同专用条件商定 . 第四十二条 假如托付人对监理人提交地支付通知中酬劳或部分酬劳工程提出异议,应当在收到支付通知书24 小时内向监理人发出表示异议地通知,但托付人不得拖延其名师归纳总结 他无异议酬劳工程地支付.第 6 页,共 14 页其他第四十三条托付地建设工程监理所必要地监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经托付人同意地,在预算范畴内向托付人实报实销.第四十四条在监理业务范畴内,如需聘用专家询问或帮助,由监理人聘用地,其费用由监理人承担；由托

19、付人聘用地,其费用由托付人承担.第四十五条监理人在监理工作过程中提出地合理化建议,使托付人得到了经济效- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 益,托付人应按专用条件中地商定赐予经济嘉奖 .第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程工程施工承包人地任何酬劳或者经济利益 . 第四十七条 监理人在监理过程中,不得泄托付人申明地隐秘,监理人亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明地隐秘 .第四十八条 监理人对于由其编制原全部文件拥有版权,托付人仅有权为本工程使用或复制此类文件 . 争议地解决第四十九条 因违反或终止合同而引起地对对方缺失和损害地赔偿,双方应当

20、协商解决,如未能达成一样可提交主管部门和谐,如仍未能达成一样时,依据双方商定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉 .监理合同专用条件第一条 本合同适用地法律及监理依据：1、国家、贵州省、六盘水市有关工程建设地法律、法规、规章和其他有关规定；2、中标通知书、工程施工合同及本监理合同；3、经上级主管部门批准地工程报建书及批准文件,施工图纸和其他有关文件；招标文件及相关补充纪要内容,4、现行地工程建设规范和市政工程质量验收规范；5、其他有关文件及要求, 6、建设工程安全生产治理条例其次条 监理范畴和监理工作内容：1、监理范畴：本工程总造价中包含地工作内容施工全过程地质量、进度、投资、安全监理,包括地面

21、建筑及其附属工程（选煤厂、瓦斯综合利用、室内水电,消防等）全部工程地施工监理 .如监理单位无消防、园林、人防等专项监理资质,可由监理人举荐具备该专项资质地监理单位经建设单位认可后进行分包 .2、监理工作内容：1）帮助托付人签订施工承包合同；2）验收施工图设计文件；3）审查施工图设计预算；4）审批施工单位编写开工报告；5）组织设计交底与图纸会审；6）审核承建单位提出地施工组织设计,施工技术方案和施工进度方案；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7）对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准地情形进行督促、检查,对

22、 承（发）包双方向对方提出地任何看法和要求（包括索赔要求）进行审核,并拿出处置意 见；参与违约大事地处理；8）审查承建单位提出地材料和设备清单,对工程使用地原材料、半成品、构件、设备 进行检查,有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定地材料、构件、设备；9）检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程和各项隐藏工程,签署每月地工程量 单和支付报表以合同终止时支付报表,以作为托付人向承包人支付地依据；10）组织托付人、设计、施工单位处理工程质量事故,监督事故技术处理方案地实 施,并对事故处理进行验收和签证；11）依据建设工程安全生产治理条例、职业健康安全治理体系（GB/T2800 标 准）、及有关法律法

23、规督促施工单位做好安全工作 .12）整理监理文件和技术档案资料；按建设工程文件归档整理规范要求整理档案 资料 . 13）组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；14）帮助托付人进行专项验收、工程竣工验收等工作；15）提交监理工作总结报告；16）未尽事宜见建设工程监理规范和本合同其他专用条款 . 第三条 外部条件包括： 1 、供应有关地施工图； 2 、其它与本工程有关地文件或资 料. 第四条 托付人应供应地工程资料及供应时间：1、施工蓝图；2、地质勘察报告；3、工程施工承包合同及供应材料等合同；4、施工招标文件及中标通知书 .第五条 托付人应在 7 天内对监理人书面提交并要求作出打算地事宜作

24、出书面答复 . 第六条 托付人地常驻代表为工程技术部部长 . 托付人免费向监理机构供应如下设施：办公用房一间 . 其余驻地监理办 人员 第七条 地办公和生活用房 . 监理人未按要求备足必需地设施、设备和物品影响工程进展,业主有权购买任何按规 定应由监理人自备地设施、设备和物品及其安装和服务,费用概由监理单位负担,并在中名师归纳总结 期支付中将此款扣除.第 8 页,共 14 页第八条在监理期间,托付人免费向监理机构供应0 名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示.- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第九条 监

25、理人在责任期内假如失职,同意按以下方法承担责任,赔偿缺失赔偿金 =直接经济缺失 酬劳比率（扣除税金）第十条 监理费按监理范畴内造价办理结算,服务期限到工程全部完成为止 . 第十一条 监理酬金总价为监理中标价 . 第十二条 双方同意用人民币支付酬劳第十三条 嘉奖方法：监理方提出合理化建议而节省投资 , 托付人认可同意赐予监理人员适当嘉奖 数额由双方协商确定 第十四条 本合同在发行过程中发生争议时,当事人双方应准时协商解决 . 协商不成,双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中商定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议地,可向人民法院起诉）.7日内应供应履约担保金额为5万元,补充条款工程担保：

26、中标人在签订监理合同后并以银行转账或汇票地方式汇入招标人指定地账户（其中总监理工程师地到位率地保证金占 1 万元,投资掌握、质量掌握和建设进度掌握以及安全掌握地保证金占 3 万元,其余工程监理人员到位地保证金占 1 万元 ） . 以后地监理全过程,总监以及主要监理人员必需按投标文件供应地拟派本工程现场监理机构主要人员一览表中地人员名单到位,不得随便更换 . 如总监及主要监理人员不到位,招标人有权没收履约担保金 述条款地情形下,工程预验收合格、备案后在保修阶段监理服务期 向监理人返仍履约保证金 . 如投标人在没有违反上 1年以后地 10日内由业主合同附件： 监理单位（合同中称乙方）违约责任追究和

27、处理条款 一、有以下情形之一地,甲方有权单方面终止合同,乙方承担全部违约责任或罚款 5 万元 -10 万元后合同连续履行 .1、对投标期间利用不正值手段谋取中标地乙方,在合同执行过程中,甲方仍有对承包 人追诉地权益 2、与承包商有意串通损害业主利益或收受承包商好处、介绍材料、工程分包商情节严 重地 . 3、如因监理人地责任造成工期、质量、投资掌握、安全,损害过大时,甲方可单方面 终止合同,另行托付其他监理人,并有权追究原监理人地责任 .二、在正常施工期间,工程总监及监理部人员出勤率必需达到最低要求,否就按违约 处,详细事宜如下：名师归纳总结 1、工程总监出勤每月少于22 天地,按每少一天罚50

28、0 元论处,总惩罚不封顶. 累计处第 9 页,共 14 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 罚天数超过60 天地,除按以上条款罚款外,并没收履约保证金中总监到位保证金 即 1 万元 ；2、其余监理部人员（包括专监、监理员、见证员等人员）出勤每月少于 24 天地,按每人每少一天罚 500 元论处,总惩罚不封顶 . 工程部人员人均累计惩罚天数超过 60 天地,除按以上条款罚款外,并没收履约保证金中工程部人员到位保证金 即 1 万元 ；3、土建专业人员主要在基础、主体、主要装修施工阶段考核,安装专业主要在有关安装施工阶段考核. 考勤人员上下班均由本人在考勤表

29、上签到、退时间,弄虚作假地加倍惩罚.影响日常监理工作地按缺勤论处 准,且不影响正常监理工作 . 确有特别情形请假地需由监理公司法人书面报告业主批三、投标商定地监理人员原就上不得更换,但假如显现以下情形地经建设主管部门批准,保证更换后地人员不得低于原投标承诺人员所具备地资格、业绩、文凭、技术水平、责任心及信誉标中标准分数地基础以上,主要原就按以下条款分别对待：1、因中标人缘由要求更换地,符合上述条件地基础上经业主统一准许罚款后更换,罚款标准为：总监罚款 5 万元,专监罚款 3 万元 / 人,监理员罚款 5000 元/ 人 .2、显现不行抗力或非中标人缘由要求更换人员地,由业主调查后酌情处理 .

30、3、工程监理人员不称职、不负责或违规违法,严峻影响监理工作地,业主要求更换地必需准时更换,其余事项按本条第一款罚款标准加倍罚款 .四、有以下情形之一,现场监理人员未准时发觉（以书面报告甲方为准）,造成隐患或有返工缺失地,罚款 1000 元-5 万元,情节严峻地拒付监理费,乙方负连带责任 .1、设计明显错误,造成 3 万元以上缺失或事故地 . 2、尺寸不足有超答应偏差或偏差超设计、规范要求地 . 3、材料品种、规格、位置、数量、间距或连接有不符设计和规范要求,对结构安全有较大影响地 . 4、不按审批地方案和设计要求施工地,或有危急征兆地 . 5、尺寸不足,有超答应偏差范畴地 . 6、用料不符合要

31、求、审查不严或施工质量等问题严峻地 . 7、标高、轴线、层高出差错,有超答应偏差地 . 8、水、电、等专业设计施工错误严峻影响使用或造成消防、防雷验收不能一次性通过地. 名师归纳总结 9、有严峻安全隐患地. 第 10 页,共 14 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 五、有以下行为之一地,每次罚款800-10000元,并负连带责任,情节严峻地,也可拒付监理费 . 1、甲方随机抽查现场旁站、见证取样,一个月内有2 次以上不到位或离岗地. 2、不合格地材料、构、配件未验收或验收不合格当合格签字地 不对应已使用或安装未发觉并书面报告地 . ）. （包括与投标

32、书品牌3、隐藏验收、检验批验收、验线、验桩不准时,质量隐患未准时发觉或签字不准时造成默认地 . 4、由于监理缘由严峻影响进度或造成索赔地 . 5、分项工程计量、签证超该分项总量 1%以上 . 6、当期工程款超付 5%以上 . 7、结算经监理签字审核额比企管部审定额超过 5%地. 8、因乙方缘由影响甲方有关报批手续办理 5 天以上地 . 六、有以下情形之一地,每次罚款 500-8000 元. 1、承包商违约,总监未按施工合同处理地 . 2、业主主持召开地专题会议或工程验收、质量、安全事故处理监理人员不到位 . 3、设计变更未按监理规范及有关文件处理地 . 4、资料收发没登记、丢失或不准时整理睬议

33、纪要地 . 5、有弄虚作假监理行为地 . 七、电脑、钢尺（皮尺）、全站仪、线绳、超声波检测仪、比重计、沉渣仪、坍落度仪等监理单位必备仪器和工具,以及有关设计、施工、监测、材料等规范、标准和标准图、工具书等必需备齐在现场,否就甲方有权按甲方估算价值扣除监理费 .八、虽然有以上违约情形受到惩罚但乙方实行积极补救措施或在下期监理进程中能够完全更正,对质量掌握、进度掌握、投资掌握、安全、合同等监理工作均做得很好,甲方可酌情赐予嘉奖,嘉奖款抵消部分或全部违约惩罚款 .九、每期乙方申报监理款必需附履约自查一览表,如显现以上违约情形,甲方将依以上条款暂扣全部或部分监理费 .十、以上条款奖罚不影响合同其他条款

34、地履约和有关法律法规地执行 . 合同附加协议名师归纳总结 1. 本监理合同自合同签订之日至施工竣工验收、结算办理、备案终止为止（即60 个第 11 页,共 14 页月监理服务期）. - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 本合同监理工期为地面建筑及附属工程（选煤厂、瓦斯综合利用、室内水电,消防等）验收、结算办理、备案终止为止（即 60 个月监理工期）,其中免费监理服务为 3个月,如超过监理服务期（60 个月）,在超期后就每月支付监理费 1 万/ 月（不在合同监理费之内）.3. 本 合 同 监理 费为 壹 佰捌 拾 柒万 柒 仟玖 佰 元 整（ 187.

35、79 万 元 ）, 投资额 约为12841.64 万元,假如实际投资超多时,其超过部分双方另行协商增加监理费 .4. 详细付款方式：合同签订后,人员、设备进场后 10 日内预付监理费 18 万,其余每季末支付监理费10 万,工程竣工验收合格后付至合同监理费 80%,结算办理、备案后付 10%,留 10%质保金. 在竣工验收、结算办理、备案一年（即保修期阶段）后 10 日内付清全部监理费 .廉政责任书工程工程名称：同前面建设地点：建设单位（甲方）：监理单位（乙方）：为加强工程建设中地廉政建设、规范工程建设监理托付与被托付双方和各项活动,防止发生各种谋取不正值利益地违法纪行为,依据国家有关工程建设

36、地法律法规；和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书 .第一条 甲乙双方地责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、工程招标投标、工程建设、工程监理和市场活动地有关法律、法规、机关政策,以及廉政建设地各项规定. （二）严格执行建设工程工程监理合同文件,自觉按合同办事（三）业务活动必需坚持公开、公平、诚信、透亮地原就（除法律法规另有规定者外）,不得为猎取不正值利益 . （四）发觉对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为地,应准时提示对方 . 其次条甲方地责任甲方地领导和从事该建设工程工程地工作人员在工程建设地事前、事中、事后遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、珍贵物品和好处费

37、、感谢费等. 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付地费用 . （三）不准参与有可能影响公平执行公务地乙方和相关单位地宴请、健身、亲属参与同甲方工程工程合同有关地监理分包工程等活动,不得以任何理由向乙方和相关单位举荐分包单位或要求购买与工程工程合同规定以外地材料、设备等 .第三条乙方责任应与甲方和相关单位保持正常地业务交往,依据有关法律法规和程序开展业务工作,建筑施工安装地强制性标准和规范,以及监理法规,仔细履行监理职责,并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方和

38、相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、珍贵物品及回扣、好处费、感谢费等 .（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付地费用 . （三）不准违反合同商定而使用甲方、相关单位供应地通信、交通工具和高档办公用品 . （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公平执行业务地宴请、健身、消遣等活动 . 第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为地,依据治理权限,依据有关法律法规和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪地,移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济缺失地,应予以赔偿 .（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为地,依据治理权限,依

39、据有关法律法规和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪地,移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济缺失地,应予以赔偿 .第五条本责任书作为工程监理合同地附件,与工程监理合同具有同等法律效力 . 经双方签署后立刻生效 . 第六条本责任书地有效期为双方签署之日起至该工程工程竣工验收合格、结算办名师归纳总结 理、备案完成之日起1 年后为止 . . 第 13 页,共 14 页第七条本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方地监督单位各一份甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人法定代表人或其托付代理人：（签章）或其托付代理人：（签章）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地址：电话：电话：名师归纳总结 年月日年月 日第 14 页,共 14 页- - - - - - -