钢材防腐工程承包合同.doc

《钢材防腐工程承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢材防腐工程承包合同.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号签订时间签订地点合同附件页 数报 价 单 工程名称：*安装工程-钢结构防腐工程工程地点：*发 包 人：*承 包 人： *安装工程-钢结构防腐工程承包合同发包人 （全称）：（下称甲方） *有限公司 承包人 （全称）：（下称乙方） 依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例,甲乙双方本着平等、诚信和自愿的原则，并结合本工程具体情况，达成协议如下：第1条 工程概况及承包方式1.1 工程名称：二车间改造安装工程-钢结构防腐工程 1.2 工程地点：连云港宏业化工有限公司 厂区内 1.3 工程范围：本车间的钢结构防腐，详见本合同2.1。 1.4 承包方式：包工包料，含涂料、稀释剂、磨料、劳

2、动保护用品。第2条 施工内容及相关要求2.1 施工内容2.1.1 公用工程管道防腐：包括本车间所用的水、汽等管道及其支架、阀门等附件。2.1.2 车间工艺管道防腐：按工艺设计的、凡属碳钢材质的管道及其支架、阀门等附件；2.1.3 车间钢结构防腐：包括本车间各种基座、平台、支架、护栏、梯子等钢结构设施与装置。2.1.5 相关施工作业：工程进行中的临时设施装设、拆卸、迁移等作业；工程中所需的钢材拆垛、码放、迁移、运搬等作业。2.1.10 不包括内容：2.1.10.1 外购的新设备表面防腐，复用的旧设备表面防腐。2.1.10.2 建筑钢结构的防腐工程。2.2 工程要求2.2.1 质量要求：2.2.1

3、.1 涂料：底漆：铁红环氧酯带锈防锈底漆面漆：正兴双组分反应型复合涂料2.2.1.2 除锈：现场采用手持式抛光机打磨，表面的平面上见到金属光泽，除沟槽内以外不得见锈迹。2.2.1.3 涂漆：a） 新钢材在安装前先涂刷二道（一道底漆，一道面漆），安装成型后再刷第三道。b） 每道涂层结膜固化后，方可进行下道防腐涂刷。c） 涂刷厚度：每道大于100um，三道计大于300 um。d） 外层漆的颜色执行甲方的文件规定。2.2.2 现场管理2.2.2.1 涂料及其稀释剂的包材及容器要做好回收，不得随便乱扔乱放。2.2.2.2不得污染场地及设备设施，不得污染设备铭牌及其他标签、标识。2.2.2.3 保持现场

4、规整有序，材料码放整齐，不得占道妨碍行人及运输。2.2.2.4 涂漆不得与动火作业同时进行，保证安全措施到位，做到安全文明施工。第3条 质量标准及验收方式4.1执行标准：3.1.1 甲方要求3.1.2石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范SHT 3022-20113.1.3石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范SHT 3548-20113.2 验收方式：3.2.1 甲方随时进行抽检，发现质量问题立即返工。3.2.2 工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，确认合格后，办理验收手续。第4条 合同工期及竣工日期4.1计划开工日期:以甲方通知之日为准；计划竣工日期: 钢结构安装

5、完毕后15天内。4.2 有以下属于甲方原因，获得甲方认可，工期可以相应顺延。4.2.1 由于甲方提供的材料到货不及时造成停工的； 4.2.2 由于甲方提供的材料与设计或标准要求不符时，重新组织货源，造成停工的； 4.2.3 因甲方原因造成停电的；4.2.4 因不可抗力因素影响，导致停工24小时以上的。4.2.5 由于其他原因造成停工的，并获得甲方认可的。第5条 合同造价及付款方式5.1 合同总造价：三道正兴漆，单价45元/平方米，工程结算时按实际表面积乘以本合同单价进行计算。 5.2 该合同总造价已包括人工费、材料费、施工机械费、辅助材料费、措施项目费、管理费、规费、税金、利润等所有相关费用。

6、5.3 付款方式：工程开工后，甲方预付部分材料款五万元，在竣工结算时一并冲减。工程竣工并验收合格后，乙方开具全额的含税工程发票；按竣工决算的总造价付款至95%，另5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题时，无息付清余款。 第6条 质保期限及维修服务6.1 质量保证期：六个月，以竣工结算后发票到账之日起开始计算。6.2 质保期内如果出现质量问题，乙方应负责返工，重新进行防腐施工，费用乙方自行负责。第7条 甲方的权利及义务7.1 在开工前应做好施工现场的“三通”(路通、水通、电通)，免费提供施工水、电能源并负责接至施工范围50米内驳接点。7.2 指定工程负责人、现场联系人负责现场管理与工作接洽，协

7、助办理施工所涉及的各种手续。7.3 做好设备、管道、钢材及其它材料的供应等工作，确保施工进度不受影响。7.4 监督乙方的履约行为，乙方未能执行甲方代表提出的问题整改的指示时，甲方有权责令乙方停止施工，并每次处以200元以内的罚款，造成的工期延误由乙方自行负责。第8条 乙方的权利及义务8.1 负责拟定施工方案（施工组织设计和进度计划），负责对施工人员进行安全培训与技术交底，对承包范围内的工程质量、安全、工期、文明施工等负全部责任。8.2 负责指派专人为乙方驻工地施工负责人，负责合同履行，解决由乙方负责的各项事宜，协调其工作范围内的各种关系，应对施工现场上发生的一切负责，按要求组织施工，保质、保量

8、、按期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误或财产损失，由乙方承担相应损失。8.3 接受甲方有关部门的质量检查与监督，严格执行施工与验收规范以及设计图纸进行施工，做好各项质量检查记录。施工中不得对原工程设计进行变更，如需变更必须征得甲方的书面批复。因擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。8.4 与甲方签订安全协议，办理进厂临时出入证，凭出入证进入甲方施工区；严格执行安全操作规程、防火安全规定，办理动火审批手续施工；接受甲方有关部门的监督和检查，发现违章作业，罚款200元/次，立即到甲方财务交款。对于高空或受限空间等特殊作业，应制定有针对性的安全施工措施，

9、以保证施工安全。8.5 严格执行环境保护规定进行施工，及时清理现场垃圾送到指定地点，妥善保持好施工现场及其周围建筑物、构筑物、绿化美化设施、设备管线等不受损坏。工程完工后三天内应拆除临时设施。8.6 甲方发出的整改单必须限期回复与整改，如不在规定时间内回复，罚款200元/次，立即到甲方财务交款。且甲方有权指定其他施工单位代为实施，相应费用及责任由乙方承担。第9条 违约责任9.1 乙方出现质量问题，应按有关规定及甲方要求进行整改，并接受甲方的处理，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。9.2 因乙方原因导致工期延期的，延期罚款500元/天，延期超过十五天，甲方有权委托其它施工单位完成，相应费用及责任

10、由乙方承担。9.3 合同生效后，乙方不能履行或不能完全履行以及单方终止合同，或因乙方原因造成甲方终止合同的，甲方有权随时解除合同。9.4 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。因甲方解除合同的，对乙方已完成的工程量进行计量并据此与乙方结算。9.5 工程竣工并验收合格后，如拖延工程款支付，甲方应按同期银行定期存款利率支付利息。第10条 争议或纠纷处理本合同履行中，如果出现纠纷，甲乙双方先友好协商；协商不成，由原告向合同签约地人民法院起诉。第11条 合同未尽事宜对于合同执行过程中出现的未尽事宜，由双方协商解决，签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。第12条 附则13.1 本合同一式二份，双方各执一份。13.2本合同从签字盖章之日起生效，履行完成后自动终止。 发包人名称（盖章） 承包人名称（盖章）法定代表人 法定代表人委托代理人委托代理人住 所住 所电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号（以下无合同正文）