清华附中1229钢筋坍塌事故案例教育优秀PPT.pptx

《清华附中1229钢筋坍塌事故案例教育优秀PPT.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清华附中1229钢筋坍塌事故案例教育优秀PPT.pptx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、清华高校附中体育馆及宿舍楼工程清华高校附中体育馆及宿舍楼工程“12.29”“12.29”筏板基础钢筋体系坍塌案例教化会筏板基础钢筋体系坍塌案例教化会一、事故概况一、事故概况 2014 2014年年1212月月2929日日8 8时时2020分许，在北京市海淀区分许，在北京市海淀区清华高校附属中学体育馆及宿舍楼工程工地，作清华高校附属中学体育馆及宿舍楼工程工地，作业人员在基坑内绑扎钢筋过程中，筏板基础钢筋业人员在基坑内绑扎钢筋过程中，筏板基础钢筋体系发生坍塌，造成体系发生坍塌，造成1010人死亡、人死亡、4 4人受伤。人受伤。二、现场勘验状况二、现场勘验状况事发部位位于基坑事发部位位于基坑3 3标

2、段，深约标段，深约1313米、宽约米、宽约42.242.2米、长约米、长约58.358.3米。底板为平板式筏板基础，上下两层双排双向钢筋米。底板为平板式筏板基础，上下两层双排双向钢筋网，上层钢筋网用马凳支承。事发前，已经完成基坑南侧网，上层钢筋网用马凳支承。事发前，已经完成基坑南侧1 1、2 2两段筏板基础浇筑，以及两段筏板基础浇筑，以及3 3段下层钢筋的绑扎、马凳段下层钢筋的绑扎、马凳安放、上层钢筋的铺设等工作；马凳接受直径安放、上层钢筋的铺设等工作；马凳接受直径25mm25mm或或28mm28mm的带肋钢筋焊制，安放间距为的带肋钢筋焊制，安放间距为0.90.9至至2.12.1米；马凳横梁与

3、基米；马凳横梁与基础底板上层钢筋网大多数未固定；马凳脚筋与基础底板下础底板上层钢筋网大多数未固定；马凳脚筋与基础底板下层钢筋网少数未固定；上层钢筋网上多处存有堆放钢筋物层钢筋网少数未固定；上层钢筋网上多处存有堆放钢筋物料的现象。事发时，上层钢筋整体向东侧位移并坍塌，坍料的现象。事发时，上层钢筋整体向东侧位移并坍塌，坍塌面积塌面积20002000余平方米。余平方米。三、事故性质及缘由三、事故性质及缘由属责任事故，具体见下：（一）干脆缘由未依据方案要求堆放物料、制作和布置马凳，马凳与钢筋未形成完整的结构体系，致使基础底板钢筋整体坍塌，是导致事故发生的干脆缘由。国家建筑工程质量监督检验中心比照施工组

4、织设计和钢筋施工方案的要求，对现场筏板基础钢筋体系的施工状况开展了全面分析，确定该起事故的技术缘由为：1.未依据方案要求堆放物料。施工时违反钢筋施工方案第7.7条规定，将整捆钢筋物料干脆堆放在上层钢筋网上，施工现场堆料过多，且局部过于集中，导致马凳立筋失稳，产生过大的水平位移，进而引起立筋上、下焊接处断裂，致使基础底板钢筋整体坍塌。2.未依据方案要求制作和布置马凳，导致马凳承载力下降。现场制作的马凳所用钢筋直径从钢筋施工方案要求的32mm减小至25mm或28mm；现场马凳布置间距为0.9m2.1m，与钢筋施工方案要求的1m严峻不符，且布置不均、平均间距过大；马凳立筋上、下端焊接欠饱满。3.马凳

5、及马凳间无有效的支撑，马凳与基础底板上、下层钢筋网未形成完整的结构体系，抗侧移实力很差，不能担当过多的堆料载荷。三、事故性质及缘由三、事故性质及缘由（二）间接缘由（二）间接缘由 施工现场管理缺失、备案项目经理长期不在岗、专职平安员配备不足、经营施工现场管理缺失、备案项目经理长期不在岗、专职平安员配备不足、经营管理混乱、项目监理不到位是导致事故发生的间接缘由。管理混乱、项目监理不到位是导致事故发生的间接缘由。1.1.施工现场管理缺失。一是技术交底缺失，未依据要求对作业人员实施钢筋施工现场管理缺失。一是技术交底缺失，未依据要求对作业人员实施钢筋作业的技术交底工作，致使作业人员未依据方案施工作业，擅

6、自减小马凳钢筋直作业的技术交底工作，致使作业人员未依据方案施工作业，擅自减小马凳钢筋直径、随意增大马凳间距，降低了马凳的承载实力。二是平安培训教化不到位，未径、随意增大马凳间距，降低了马凳的承载实力。二是平安培训教化不到位，未依据要求对全员实施平安培训教化，施工现场钢筋作业人员存在未经培训上岗作依据要求对全员实施平安培训教化，施工现场钢筋作业人员存在未经培训上岗作业的现象。三是对劳务分包单位管理不到位，未刚好发觉其为抢赶工期、盲目吊业的现象。三是对劳务分包单位管理不到位，未刚好发觉其为抢赶工期、盲目吊运钢筋材料集中码放在上层钢筋网上的隐患，导致载荷集中。运钢筋材料集中码放在上层钢筋网上的隐患，

7、导致载荷集中。2.2.备案项目经理长期不在岗、专职平安员配备不足。一是建工一建公司对项备案项目经理长期不在岗、专职平安员配备不足。一是建工一建公司对项目部项目经理统一调配和协调管理不到位，明知备案项目经理无法到现场履行职目部项目经理统一调配和协调管理不到位，明知备案项目经理无法到现场履行职责，仍未刚好履行相应的变更手续，致使备案的项目经理长期未到岗履职；清华责，仍未刚好履行相应的变更手续，致使备案的项目经理长期未到岗履职；清华高校发觉备案项目经理长期不到岗的行为后，也未刚好督促整改。二是未依据相高校发觉备案项目经理长期不到岗的行为后，也未刚好督促整改。二是未依据相关规定配备关规定配备2 2名以

8、上专职平安生产管理人员。名以上专职平安生产管理人员。三、事故性质及缘由三、事故性质及缘由（二）间接缘由（二）间接缘由 3.3.经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和实力的杨泽中成为项目实际负责人，业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和实力的杨泽中成为项目实际负责人，客观上导致出现施工现场缺乏有专业学问和实力的人员统一管理、项目

9、部管理混客观上导致出现施工现场缺乏有专业学问和实力的人员统一管理、项目部管理混乱的局面。乱的局面。4.4.监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故发生后，伪造了针对此问题下发的监理通知。二是对钢筋施工作业现场监理发生后，伪造了针对此问题下发的监理通知。二是对钢筋施工作业现场监理不到位，未刚好发觉并订正作业人员未依据钢筋施工方案要求施工作业的违规行不到位，未刚好发觉并订正作业人员未依据钢筋施工方案要求施工作业的违规行为。三是对项目部平安技术交底和平安培训教化工作监理不到位，致使施工单位为。三是对项目部平安技术

10、交底和平安培训教化工作监理不到位，致使施工单位运用未经培训的人员实施钢筋作业。运用未经培训的人员实施钢筋作业。5.5.行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业监管部门，负责该工程的质量平安监督工作。该单位未细致履行行政监管职行业监管部门，负责该工程的质量平安监督工作。该单位未细致履行行政监管职责，未依据责，未依据A A栋体育馆等栋体育馆等3 3项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽查支配规定的检查次数、内容实施监督检查，仅在查支配规定的检查次数、内容

11、实施监督检查，仅在20142014年年1010月月1515日对该工程开日对该工程开展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法支配规定的其他展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法支配规定的其他内容，其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委供应了内容，其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委供应了虚假的监督执法材料。虚假的监督执法材料。三、事故性质及缘由三、事故性质及缘由（二）间接缘由（二）间接缘由 3.3.经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承揽工经营管理混乱。建工一建公司存在非本企业员工以内部承包的形式承

12、揽工程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企程的行为。在清华附中工程项目投标阶段，建工一建公司涉嫌允许杨泽中以本企业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和实力的杨泽中成为项目实际负责人，业名义承揽工程，致使不具备项目管理资格和实力的杨泽中成为项目实际负责人，客观上导致出现施工现场缺乏有专业学问和实力的人员统一管理、项目部管理混客观上导致出现施工现场缺乏有专业学问和实力的人员统一管理、项目部管理混乱的局面。乱的局面。4.4.监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故监理不到位。一是对项目经理长期未到岗履职的问题监理不到位，且事故发生后，伪造了针

13、对此问题下发的监理通知。二是对钢筋施工作业现场监理发生后，伪造了针对此问题下发的监理通知。二是对钢筋施工作业现场监理不到位，未刚好发觉并订正作业人员未依据钢筋施工方案要求施工作业的违规行不到位，未刚好发觉并订正作业人员未依据钢筋施工方案要求施工作业的违规行为。三是对项目部平安技术交底和平安培训教化工作监理不到位，致使施工单位为。三是对项目部平安技术交底和平安培训教化工作监理不到位，致使施工单位运用未经培训的人员实施钢筋作业。运用未经培训的人员实施钢筋作业。5.5.行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业管理部门监督检查不到位。海淀区住房城乡建设委作为该工程项目的行业

14、监管部门，负责该工程的质量平安监督工作。该单位未细致履行行政监管职行业监管部门，负责该工程的质量平安监督工作。该单位未细致履行行政监管职责，未依据责，未依据A A栋体育馆等栋体育馆等3 3项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽项（附属中学体育馆及宿舍楼）工程质量监督执法抽查支配规定的检查次数、内容实施监督检查，仅在查支配规定的检查次数、内容实施监督检查，仅在20142014年年1010月月1515日对该工程开日对该工程开展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法支配规定的其他展了一次检查，检查过程中只进行了现场施工交底，未落实执法支配规定的其他内容，其他时间均未到场开展检

15、查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委供应了内容，其他时间均未到场开展检查。事故发生后，海淀区住房城乡建设委供应了虚假的监督执法材料。虚假的监督执法材料。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果1 1 法院依据相关的事实及证据认定被告人杨泽中、王京立、王英雄、曹法院依据相关的事实及证据认定被告人杨泽中、王京立、王英雄、曹晓凯、荆鑫、张换丰、张焕良、赵金海、田勇只、李雷、李成才、郝维民、晓凯、荆鑫、张换丰、张焕良、赵金海、田勇只、李雷、李成才、郝维民、张明伟、田克军、耿文彪在生产、作业中违反有关平安管理的规定，因而张明伟、田克军、耿文彪在生产、作业中违反有关平安管理的规定，因而发生重大伤亡

16、事故，情节特殊恶劣，其行为均已触犯了中华人民共和国发生重大伤亡事故，情节特殊恶劣，其行为均已触犯了中华人民共和国刑法第一百三十四条第一款之规定，构成重大责任事故罪。公诉机关指刑法第一百三十四条第一款之规定，构成重大责任事故罪。公诉机关指控十五名被告人犯罪的事实清晰，证据的确充分。依据本案各被告人的认控十五名被告人犯罪的事实清晰，证据的确充分。依据本案各被告人的认罪看法，同时考虑被告人杨泽中、王京立、王英雄有揭发他人犯罪并经查罪看法，同时考虑被告人杨泽中、王京立、王英雄有揭发他人犯罪并经查证属实的立功表现；案发后被害人的经济损失已经客观上得以赔偿。证属实的立功表现；案发后被害人的经济损失已经客观

17、上得以赔偿。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果2 21 1、被告人杨泽中（北京建工一公司，清华附中工程项目实际负责、被告人杨泽中（北京建工一公司，清华附中工程项目实际负责人兼商务经理，项目实际负责人兼商务经理，负责项目材料选购人兼商务经理，项目实际负责人兼商务经理，负责项目材料选购、内部承包和经济安排。）有期徒刑、内部承包和经济安排。）有期徒刑6 6年；年；判决缘由：杨泽中在清华附中项目施工过程中未履行平安生产的判决缘由：杨泽中在清华附中项目施工过程中未履行平安生产的管理职责，导致施工现场平安员数量不足、现场平安措施不够，管理职责，导致施工现场平安员数量不足、现场平安措施不够，未

18、消退劳务分包单位盲目吊运钢筋且集中码放的平安事故隐患，未消退劳务分包单位盲目吊运钢筋且集中码放的平安事故隐患，未督促检查平安生产工作。未督促检查平安生产工作。2 2、被告人被告人王京立（北京建工一公司，清华附中工程项目部、被告人被告人王京立（北京建工一公司，清华附中工程项目部执行经理，负责项目生产、平安、质量等工作。）有期徒刑执行经理，负责项目生产、平安、质量等工作。）有期徒刑4 4年年6 6个月；个月；判决缘由：对筏板基础钢筋体系施工现场平安管理、平安技术交判决缘由：对筏板基础钢筋体系施工现场平安管理、平安技术交底、平安培训教化、平安员配备不足等状况监督检查不到位；未底、平安培训教化、平安员

19、配备不足等状况监督检查不到位；未刚好消退施工现场作业人员违反钢筋施工方案施工、盲目吊刚好消退施工现场作业人员违反钢筋施工方案施工、盲目吊运码放钢筋的平安隐患，对事故发生负有干脆管理责任。运码放钢筋的平安隐患，对事故发生负有干脆管理责任。20152015年年2 2月月6 6日，海淀区人民检察院以涉嫌重大责任事故罪批准逮捕。日，海淀区人民检察院以涉嫌重大责任事故罪批准逮捕。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果3 33 3、被告人王英雄（北京建工一公司，清华附中工程项目部生产经、被告人王英雄（北京建工一公司，清华附中工程项目部生产经理，负责项目生产、平安工作。）有期徒刑理，负责项目生产、

20、平安工作。）有期徒刑3 3年年6 6个月；个月；判决缘由：对筏板基础钢筋体系施工现场作业人员违反钢筋施判决缘由：对筏板基础钢筋体系施工现场作业人员违反钢筋施工方案制作、安放马凳的行为监督检查不力；未督促落实钢筋工方案制作、安放马凳的行为监督检查不力；未督促落实钢筋作业平安技术交底工作，对事故发生负有干脆管理责任。作业平安技术交底工作，对事故发生负有干脆管理责任。4 4、被告人曹晓凯（北京建工一公司，清华附中工程项目部技术负、被告人曹晓凯（北京建工一公司，清华附中工程项目部技术负责人，负责项目施工现场作业方案制定、平安技术交底工作。）责人，负责项目施工现场作业方案制定、平安技术交底工作。）有期徒

21、刑有期徒刑4 4年；年；判决缘由：未支配项目部人员对作业人员实施钢筋作业的平安技判决缘由：未支配项目部人员对作业人员实施钢筋作业的平安技术交底，导致作业人员盲目在上层钢筋网上大量码放钢筋物料、术交底，导致作业人员盲目在上层钢筋网上大量码放钢筋物料、现场马凳的制作和安放不符合方案要求，对事故发生负有干脆管现场马凳的制作和安放不符合方案要求，对事故发生负有干脆管理责任。理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果4 45 5、被告人荆鑫（、被告人荆鑫（北京建工一公司，清华附中工程项目部施工员）北京建工一公司，清华附中工程项目部施工员）有期徒刑有期徒刑3 3年年6 6个月；个月；判决缘由

22、：公诉人指出并非像其所述仅在工地打杂，就连钢筋施判决缘由：公诉人指出并非像其所述仅在工地打杂，就连钢筋施工方案，也是由其负责编写的。在公诉人出具的相关证据及证人工方案，也是由其负责编写的。在公诉人出具的相关证据及证人证言显示，荆鑫所在的工程部负责现场施工管理，发觉实际施工证言显示，荆鑫所在的工程部负责现场施工管理，发觉实际施工与图纸不符的，应当进行订正，不过其并未按相关要求履行应尽与图纸不符的，应当进行订正，不过其并未按相关要求履行应尽职责。职责。6 6、被告人张换丰（安阳诚成劳务公司法定代表人，负责公被告人张换丰（安阳诚成劳务公司法定代表人，负责公司全面工作。）有期徒刑司全面工作。）有期徒刑

23、6 6年年；判决缘由：以参股和内部承包的形式委派劳务队长张焕良负责劳判决缘由：以参股和内部承包的形式委派劳务队长张焕良负责劳务作业管理，未对工程项目实施平安管理；未对项目实施平安检务作业管理，未对工程项目实施平安管理；未对项目实施平安检查，未刚好发觉劳务作业人员在无平安技术交底的状况下，盲目查，未刚好发觉劳务作业人员在无平安技术交底的状况下，盲目组织实施筏板基础钢筋的施工作业行为；未组织对该项目作业人组织实施筏板基础钢筋的施工作业行为；未组织对该项目作业人员的平安培训教化，对事故发生负有干脆管理责任。员的平安培训教化，对事故发生负有干脆管理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果

24、5 57 7、被告人张焕良（安阳诚成劳务公司队长，全面负责该项目现场、被告人张焕良（安阳诚成劳务公司队长，全面负责该项目现场劳务作业。）有期徒刑劳务作业。）有期徒刑4 4年年6 6个月；个月；判决缘由：违规与杨泽中签订扩大劳务分包合同，计取辅料和周判决缘由：违规与杨泽中签订扩大劳务分包合同，计取辅料和周转性材料费；对筏板基础钢筋体系作业现场平安管理缺失，在未转性材料费；对筏板基础钢筋体系作业现场平安管理缺失，在未接受钢筋施工方案技术交底的状况下，盲目组织作业人员吊接受钢筋施工方案技术交底的状况下，盲目组织作业人员吊运钢筋物料和绑扎作业，致使作业现场物料码放、马凳制作和安运钢筋物料和绑扎作业，致

25、使作业现场物料码放、马凳制作和安放间距不符合钢筋施工方案要求，导致施工现场堆料过多，放间距不符合钢筋施工方案要求，导致施工现场堆料过多，且局部集中，对事故发生负有干脆责任。且局部集中，对事故发生负有干脆责任。8 8、被告人赵金海（安阳诚成劳务公司技术被告人赵金海（安阳诚成劳务公司技术负责人（在项目负责人（在项目上），上），负责劳务技术工作。）有期徒刑负责劳务技术工作。）有期徒刑4 4年年；判决缘由：在未接受钢筋施工方案交底和技术交底的状况下，判决缘由：在未接受钢筋施工方案交底和技术交底的状况下，盲目指导筏板基础钢筋绑扎作业，导致现场马凳制作和码放间距盲目指导筏板基础钢筋绑扎作业，导致现场马凳制

26、作和码放间距均不符合要求，对事故发生负有干脆责任。均不符合要求，对事故发生负有干脆责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果6 69 9、被告人田勇（安阳诚成劳务公司，项目钢筋工工长）有期徒刑、被告人田勇（安阳诚成劳务公司，项目钢筋工工长）有期徒刑3 3年年6 6个月；个月；判决缘由：在明知没有平安技术交底的状况下，未经审批填写钢判决缘由：在明知没有平安技术交底的状况下，未经审批填写钢筋翻样配料单，确定运用筋翻样配料单，确定运用25mm25mm或或28mm28mm钢筋制作马凳，致使马凳规钢筋制作马凳，致使马凳规格与钢筋施工方案中规定不符。格与钢筋施工方案中规定不符。1010、被告人

27、李雷（安阳诚成劳务被告人李雷（安阳诚成劳务公司，项目钢筋公司，项目钢筋班长，负责班长，负责马凳加工、现场钢筋绑扎作业。）有期徒刑马凳加工、现场钢筋绑扎作业。）有期徒刑3 3年年；判决缘由：在未接受技术交底、不清晰钢筋施工方案内判决缘由：在未接受技术交底、不清晰钢筋施工方案内容的状况下，盲目加工制作马凳（法院：盲目支配被告人李容的状况下，盲目加工制作马凳（法院：盲目支配被告人李成才吊运钢筋。）；在事发前一日晚上放任现场作业人员将成才吊运钢筋。）；在事发前一日晚上放任现场作业人员将大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方，导致局部堆料过大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方，导致局部堆料过于集中，对事故

28、发生负有干脆责任。于集中，对事故发生负有干脆责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果7 71111、被告人李成才（安阳诚成劳务公司，项目钢筋组长，负责组、被告人李成才（安阳诚成劳务公司，项目钢筋组长，负责组织现场钢筋吊装、绑扎作业。）有期徒刑织现场钢筋吊装、绑扎作业。）有期徒刑3 3年；年；判决缘由：在未接受钢筋施工方案平安技术交底的状况下，判决缘由：在未接受钢筋施工方案平安技术交底的状况下，指挥现场作业人员将大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方；指挥现场作业人员将大量钢筋堆载在筏板基础上层钢筋网上方；事发当天仍支配钢筋吊装作业，导致局部堆料过于集中，对事故事发当天仍支配钢筋吊装

29、作业，导致局部堆料过于集中，对事故发生负有干脆责任。发生负有干脆责任。1212、被告人郝维民（北京华清技科公司副总经理兼该项目总被告人郝维民（北京华清技科公司副总经理兼该项目总监理工程师，负责项目监理全面工作。）有期徒刑监理工程师，负责项目监理全面工作。）有期徒刑5 5年年；判决缘由：对项目平安管理混乱的状况监督检查不到位，未判决缘由：对项目平安管理混乱的状况监督检查不到位，未组织支配审查劳务分包合同、钢筋施工的技术交底和专职平组织支配审查劳务分包合同、钢筋施工的技术交底和专职平安员配备等工作；对施工单位长期未依据方案实施筏板基础安员配备等工作；对施工单位长期未依据方案实施筏板基础钢筋作业的行

30、为监督检查不到位；明知备案项目经理长期不钢筋作业的行为监督检查不到位；明知备案项目经理长期不在岗的状况，仍未依据职责签发监理指令，对事故发生负有在岗的状况，仍未依据职责签发监理指令，对事故发生负有干脆监理责任。干脆监理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果8 81313、被告人张明伟（清华附中工程项目执行总监，负责项目现场、被告人张明伟（清华附中工程项目执行总监，负责项目现场监理工作。）有期徒刑监理工作。）有期徒刑4 4年年6 6个月；个月；判决缘由：接受总包单位项目部和专业分包单位的吃请，履行平判决缘由：接受总包单位项目部和专业分包单位的吃请，履行平安监理职责不到位，对项目经

31、理长期未到岗履职、专职平安员数安监理职责不到位，对项目经理长期未到岗履职、专职平安员数量配备不足、施工现场钢筋施工方案未交底、作业人员未接量配备不足、施工现场钢筋施工方案未交底、作业人员未接受平安培训教化、盲目制作并安放马凳的施工行为监督检查不到受平安培训教化、盲目制作并安放马凳的施工行为监督检查不到位，对事故发生负有干脆监理责任。事故发生后，伪造了针对项位，对事故发生负有干脆监理责任。事故发生后，伪造了针对项目经理长期不在岗问题下发的监理指令。对目经理长期不在岗问题下发的监理指令。对20142014年年1212月月2828日至日至2929日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失控。日施工单位违

32、规吊运钢筋物料的事实监管失控。1414、被告人田克军（清华附中工程项目土建兼平安监理工程师，、被告人田克军（清华附中工程项目土建兼平安监理工程师，具体负责现场土建施工及平安管理的监理工作。）有期徒刑具体负责现场土建施工及平安管理的监理工作。）有期徒刑4 4年；年；判决缘由：对施工现场钢筋施工方案未交底、作业人员判决缘由：对施工现场钢筋施工方案未交底、作业人员盲目制作并安放马凳、吊运钢筋物料的施工行为检查巡察不盲目制作并安放马凳、吊运钢筋物料的施工行为检查巡察不到位，对到位，对20142014年年1212月月2828日至日至2929日施工单位违规吊运钢筋物料日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失

33、控。对事故发生负有干脆监理责任。的事实监管失控。对事故发生负有干脆监理责任。四、本次事故刑事判决结果四、本次事故刑事判决结果9 91515、被告人耿文彪（土建监理工程、被告人耿文彪（土建监理工程师）有期徒刑师）有期徒刑3 3年缓刑年缓刑3 3年。年。判决缘由：对作业人员长期未依据判决缘由：对作业人员长期未依据方案实施阀板基础钢筋作业的行为方案实施阀板基础钢筋作业的行为巡察检查不到位。对巡察检查不到位。对20142014年年1212月月2828日至日至2929日施工单位违规吊运钢筋物日施工单位违规吊运钢筋物料的事实监管失控。料的事实监管失控。五、本次事故行政惩罚五、本次事故行政惩罚1 11 1、

34、建市罚字、建市罚字201540201540号号京建工一建工程建设有限公司：京建工一建工程建设有限公司：依据清华高校附属中学体育馆及宿舍楼工程依据清华高校附属中学体育馆及宿舍楼工程“12.29”“12.29”筏板基础钢筏板基础钢筋体系坍塌重大生产平安事故调查报告认定，你公司作为该工程的施工筋体系坍塌重大生产平安事故调查报告认定，你公司作为该工程的施工总承包单位，存在允许非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为，总承包单位，存在允许非本企业员工以内部承包的形式承揽工程的行为，允许杨泽中以内部承包形式承揽清华附中工程项目，致使项目部平安管理允许杨泽中以内部承包形式承揽清华附中工程项目，致使项目部平

35、安管理混乱；未严格落实平安责任，对项目平安生产工作管理不到位，未就筏板混乱；未严格落实平安责任，对项目平安生产工作管理不到位，未就筏板基础钢筋施工向作业人员北进行技术交底基础钢筋施工向作业人员北进行技术交底 ；部分作业人员未经平安培训；部分作业人员未经平安培训教化即上岗作业；未依据要求配备相应的专职平安员；对施工现场监督检教化即上岗作业；未依据要求配备相应的专职平安员；对施工现场监督检查不到位，未刚好发觉作业人员违反施工方案要求施工作业和盲目吊运钢查不到位，未刚好发觉作业人员违反施工方案要求施工作业和盲目吊运钢筋材料集中码放在上排钢筋网上导致载荷过大的平安隐患。上述行为是导筋材料集中码放在上排

36、钢筋网上导致载荷过大的平安隐患。上述行为是导致事故发生的主要缘由。你公司的行为违反了中华人民共和国平安生产致事故发生的主要缘由。你公司的行为违反了中华人民共和国平安生产法其次十五条、第四十一条，建设工程平安生产管理条例其次十三、法其次十五条、第四十一条，建设工程平安生产管理条例其次十三、其次十四条、第三十七条，建设工程质量管理条例其次十八条的规定，其次十四条、第三十七条，建设工程质量管理条例其次十八条的规定，对事故负有主要责任。依据中华人民共和国建筑法七十一条的规定，对事故负有主要责任。依据中华人民共和国建筑法七十一条的规定，我部确定赐予你公司吊销房屋建筑工程施工总承包一级资质的行政惩罚。我部

37、确定赐予你公司吊销房屋建筑工程施工总承包一级资质的行政惩罚。中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国住房和城乡建设部 2015 2015年年1010月月2929日日 五、本次事故行政惩罚五、本次事故行政惩罚2 22 2、韩宝元，清华附中工程项目部平安员。未对现场钢筋作业人员、韩宝元，清华附中工程项目部平安员。未对现场钢筋作业人员全部实施平安培训教化；对施工现场未依据方案施工、未开展平全部实施平安培训教化；对施工现场未依据方案施工、未开展平安技术交底工作检查不到位；未通过检查发觉作业人员盲目吊运安技术交底工作检查不到位；未通过检查发觉作业人员盲目吊运并堆放大量钢筋物料的事故隐患，对事故发生负

38、有主要管理责任。并堆放大量钢筋物料的事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。依据平安生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定第依据平安生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定第1212条第条第1 1项的规定，责成建工一建公司赐予其开除处分。项的规定，责成建工一建公司赐予其开除处分。六、相关法律学问六、相关法律学问1 11 1、刑法第一百三十四条【重大责任事故罪】、刑法第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关平安管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者在生产、作业中违反有关平安管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严峻后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特殊恶劣的，处造成其他严峻后果的

39、，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特殊恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。三年以上七年以下有期徒刑。违反平安管理规定，是以管理制度的客观存在为前提的。一般而言这种管理违反平安管理规定，是以管理制度的客观存在为前提的。一般而言这种管理规定应当包括三种状况：规定应当包括三种状况：一是国家颁布的各类有关平安生产的法律、法规；一是国家颁布的各类有关平安生产的法律、法规；二是企业、事业单位及其上级管理机关制定的反映平安生产客观规律并涉及二是企业、事业单位及其上级管理机关制定的反映平安生产客观规律并涉及工艺技术、生产操作、技术监督、劳动爱护、平安管理等方面的规程、规章、工艺技术、生产操作、技术监督、劳动爱

40、护、平安管理等方面的规程、规章、章程、条例、方法和制度及不同的单位依据各自的特点所作的有关规定；章程、条例、方法和制度及不同的单位依据各自的特点所作的有关规定；三是该类生产、作业过程中虽无明文规定但却反映了生产、科研、设计、施三是该类生产、作业过程中虽无明文规定但却反映了生产、科研、设计、施工中平安操作的客观规律，已为人所公认的操作习惯和惯例等。三年以上七工中平安操作的客观规律，已为人所公认的操作习惯和惯例等。三年以上七年以下有期徒刑。年以下有期徒刑。六、相关法律学问六、相关法律学问2 22 2、重大劳动平安事故罪、重大劳动平安事故罪我国刑法第我国刑法第135135条规定：条规定：“工厂、矿山

41、、林场、建筑企业或者其他工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动平安设施不符合国家规定，经有关部门或者单企业、事业单位的劳动平安设施不符合国家规定，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不实行措施，因而发生重大伤亡事故或位职工提出后，对事故隐患仍不实行措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严峻后果的，对干脆责任人员，处三年以下有期徒刑或者者造成其他严峻后果的，对干脆责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特殊恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。拘役；情节特殊恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”本罪与重大责任事故罪的区分。两罪均为过失犯罪，其最主要的区分本罪与重大责任事故罪

42、的区分。两罪均为过失犯罪，其最主要的区分在于：在于：（一）客观方面，本罪必需具备对事故隐患不实行措施的行为，且这（一）客观方面，本罪必需具备对事故隐患不实行措施的行为，且这种事故隐患是不符合国家有关劳动平安的规定造成的，而重大责任事种事故隐患是不符合国家有关劳动平安的规定造成的，而重大责任事故罪主要是企事业单位职工不听从管理，违反规章制度，或者企事业故罪主要是企事业单位职工不听从管理，违反规章制度，或者企事业单位管理人员强令工人违章冒险作业的行为。单位管理人员强令工人违章冒险作业的行为。（二）本罪是单位犯罪，个人作为单位的负责者担当责任；而重大责（二）本罪是单位犯罪，个人作为单位的负责者担当责

43、任；而重大责任事故罪是个人犯罪，由本人干脆担当责任。任事故罪是个人犯罪，由本人干脆担当责任。六、相关法律学问六、相关法律学问3 33 3、工程重大平安事故罪、工程重大平安事故罪刑法第一百三十七条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违刑法第一百三十七条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大平安事故的，对干脆责任人员，反国家规定，降低工程质量标准，造成重大平安事故的，对干脆责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并惩罚金处五年以下有期徒刑或者拘役，并惩罚金;后果特殊严峻的，处五年以上十年后果特殊严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并惩罚金。以下有期徒

44、刑，并惩罚金。与重大责任事故罪的界限与重大责任事故罪的界限两者都是过失犯罪，都以法定的严峻后果作为构成犯罪的必备条件，但两者两者都是过失犯罪，都以法定的严峻后果作为构成犯罪的必备条件，但两者具有明显区分。具有明显区分。（1 1）犯罪主体不同。工程重大平安事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、）犯罪主体不同。工程重大平安事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，属于单位犯罪；重大责任事故罪的主体是工厂、施工单位、工程监理单位，属于单位犯罪；重大责任事故罪的主体是工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，属于自然人犯罪。矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的

45、职工，属于自然人犯罪。（2 2）客观方面的表现不同。工程重大平安事故罪在客观方面表现为违反国家）客观方面的表现不同。工程重大平安事故罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大平安事故的行为；重大责任事故罪则表规定，降低工程质量标准，造成重大平安事故的行为；重大责任事故罪则表现为不听从管理、违反规章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大现为不听从管理、违反规章制度或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严峻后果的行为。伤亡事故或者造成其他严峻后果的行为。六、相关法律学问六、相关法律学问4 44 4、法释、法释201520152222号号最高人民法院、最高人民

46、检察院关于办理危害生产平安刑事案件适用法律最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产平安刑事案件适用法律若干问题的说明、危害生产平安犯罪典型案例若干问题的说明、危害生产平安犯罪典型案例 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产平安刑事案件适用法律最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产平安刑事案件适用法律若干问题的说明已于若干问题的说明已于20152015年年1111月月9 9日由最高人民法院审判委员会第日由最高人民法院审判委员会第16651665次会次会议、议、20152015年年1212月月9 9日由最高人民检察院第十二届检察委员会第日由最高人民检察院第十二届检察委员会第4444

47、次会议通过，次会议通过，现予公布，自现予公布，自20152015年年1212月月1616日起施行。日起施行。最高人民法院最高人民法院 最高人民检察院最高人民检察院 2015 2015年年1212月月1414日日第六条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第六条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生平安事故，具有下列情形之一的，应当认定为发生平安事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严峻后果造成严峻后果”或者或

48、者“发生重大伤亡事故或者造成其他严峻后果发生重大伤亡事故或者造成其他严峻后果”，对相关责任人员，处三年以下，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成干脆经济损失一百万元以上的；（二）造成干脆经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严峻后果或者重大平安事故的情形。（三）其他造成严峻后果或者重大平安事故的情形。六、相关法律学问六、相关法律学问5 5第七条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第七条实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、

49、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生平安事故，具有下列情形之一的，对相关责任人员，处三年以上七年以发生平安事故，具有下列情形之一的，对相关责任人员，处三年以上七年以下有期徒刑：下有期徒刑：（一）造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负事故主要责任的；（一）造成死亡三人以上或者重伤十人以上，负事故主要责任的；（二）造成干脆经济损失五百万元以上，负事故主要责任的；（二）造成干脆经济损失五百万元以上，负事故主要责任的；（三）其他造成特殊严峻后果、情节特殊恶劣或者后果特殊严峻的情形。（三）其他造成特殊严峻后

50、果、情节特殊恶劣或者后果特殊严峻的情形。第五条明知存在事故隐患、接着作业存在危急，仍旧违反有关平安管理的规第五条明知存在事故隐患、接着作业存在危急，仍旧违反有关平安管理的规定，实施下列行为之一的，应当认定为刑法第一百三十四条其次款规定的定，实施下列行为之一的，应当认定为刑法第一百三十四条其次款规定的“强令他人违章冒险作业强令他人违章冒险作业”：（一）利用组织、指挥、管理职权，强制他人违章作业的；（一）利用组织、指挥、管理职权，强制他人违章作业的；（二）实行威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（二）实行威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（三）有意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的