二级建造师建筑工程继续教育选修课题库及答案(江西省).pdf

《二级建造师建筑工程继续教育选修课题库及答案(江西省).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师建筑工程继续教育选修课题库及答案(江西省).pdf（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、?1. 管理费中包含的税金与增值税的税金是不同的( 正确 ) ?正确?错误单选题?1. 投标报价当中，下列选项可以调整费率的是C 。?规费?安全文明施工费?管理费?增值税多选题?1. 下列选项属于清单综合单价组成部分的是 ABCD 。?A.人工费?B.材料费?C.机械费?D.管理费?E.计日工?1. 企业管理费中没有可抵扣的进项税( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 根据江西省现行规定，材料费扣税执行3% 税率的是 D 。?铝合金门窗?钢筋?木材?混凝土多选题?1. 采用一般计税程序投标报价时，下列选项需要扣除进项税的是 BCE 。?A.人工费?B.管理费?C.其他总价措施费?D.规费?E

2、.安全文明施工费?1. 根据赣建价 20191号文件规定，机械费费用组成分为13% 和 11.47%两档，计算可抵扣进项税 (正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 下列不属于其他总价措施费的是 B 。?检验试验费?临时设施费?二次搬运费?冬雨季施工增加费多选题?1. 根据赣建价 20191号文以及江西2017 费用定额的规定，下列说法正确的是AB 。?A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料的平均税率除税?B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率?C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税?D.规费计算依据的定额机械费包含有进项税?E.其他总价措施费以人工费为计费基础，没有

3、可抵扣的进项税单选题?1. 下列投标报价策略中，属于报高价策略方案的是D 。?生存型策略?保本型策略?竞争型策略?盈利型策略多选题?1. 关于不平衡报价技巧，下列说法正确的是ACDE 。?A.总价不变，某些项目报价调高，某些项目报价调低?B.适用于总价合同?C.一般早期完工的项目报价调高，后期完工的项目报价调低?D.预计以后工程量增加的项目提高报价，工程量减少的项目降低报价?E.施工方案实施可能性较大的项目提高报价，对实施可能性较小的项目降低报价?1. 挖土方、土方回填和余土外运均以天然密实体积计算( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 下列关于大型土石方工程管理费计算基础说法正确的是 B。

4、?以人工费为基础?以人工费 +机械费之和为基础?以人工费 +材料费之和为基础?以人工费 +机械费 +材料费之和为基础多选题?1. 下列关于沟槽、基坑的说法正确的是ADE 。?A.挖基坑清单子目基坑底面积应小于等于20m2?B.槽长大于槽宽 3 倍以上属于挖沟槽子目?C.槽宽 3m 以内的属于挖沟槽子目?D.基坑底面积大于 20m2 属于挖土方子目?E.槽宽 3m 以上的属于挖土方子目?1. 凸出混凝土外墙、梁外侧300mm的板，按伸出外墙的梁、板体积合并计算，执行悬挑板子目（正确）。?正确?错误单选题?1. 套用预应力混凝土管桩定额子目时，人工机械需要调整系数的工程量界限是B 。?500 m?

5、1000 m?1500 m?2000 m多选题?1. 根据江西省2017 定额规定，下列关于混凝土板的说法正确的是 BCE 。?A.无次梁现浇板，板和梁可以合并计算执行有梁板子目?B.没有现浇板的梁，执行现浇单梁子目?C.有柱和柱帽的板，执行无梁板子目?D.有主次梁的现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目?E.以墙为支撑的现浇板，执行现浇平板子目?1. 某中学总建筑面积12000 平方米、限高24 米的教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在本地注册的建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否合法？( 错误 ) ?正确?错误单选题?1.中华人

6、民共和国招标投标法于 1999 年 8 月 30 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自 年 月 日起施行。 (B) ?36495?36526?36586?36678多选题?1. 建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：(ACD) ?A.营业执照?B.主要设备清单?C.有效期内的安全生产许可证?D.财务审计报告?E.资质证书?1. 按成本组成、按项目结构和按项目进度编制成本计划的三种方法是相互独立的。（错误）?正确?错误单选题?1. 按照项目的结构分解，一个单项工程可以由多个（ C ）构成。?分部工程?分项工程?单位工程?检验批多选题?1. 下列属于成本计划编制依

7、据的有（ABCE ）。?A.合同文件?B.设计文件?C.相关定额?D.工程变更?E.价格信息?项目成本计划编制过程中，针对合同清单中的盈利项不需要提出相应的成本控制措施。（错误 ）?正确?错误单选题?1. 施工成本计划管理机构一般由（A ）担任组长。?项目经理?商务经理?项目总工?项目部预算员多选题?1. 针对合同清单中的亏损项，可以采取以下措施（ ABDE）。?A.通过变更减少工程量?B.重新认价，扭亏为盈?C.增加施工范围，增加工程量?D.优化施工方案，降低成本?E.通过招标，压低分包单位价格?1. 发包人变更施工进度计划不属于工程变更的范围。（错误）?正确?错误单选题?1. 下列关于工程

8、变更的说法正确的是（ D）。?监理人认为有必要变更时，可以直接向承包商下达变更指令?承包人可以向发包人提交变更建议书?发包人提出的变更承包人必须执行?改变工程的标高、位置和尺寸都属于工程变更的范围多选题?1. 下列关于变更权的说法正确的有（ACE ）。?A.发包人可以提出变更?B.监理人有变更决策权?C.监理人可以提出变更?D.承包人没有变更建议权?E.承包人有变更反对权?1. 根据清单计价规范（2013），如果某分项工程发生变更后，其工程量增减在合同约定的幅度范围以内，其单价一定不需要调整(错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 某项目在实际施工过程中，由于地质环境等问题，发现原设计中的50m

9、m厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了更好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm 变更为 70mm ，其他做法不变。此项变更适用于变更项目估价的（B ）。?适用原则?类似原则?新综合单价原则?以上都可以多选题?1. 根据清单计价规范（2013），在确定工程变更项目单价时，下列属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的有（ACD ）。?A.变更项目综合单价的组价内容没有变化，只是人工、材料、机械的消耗量按比例改变，而施工工艺、材料、施工条件未发生变化?B.变更项目改变施工工艺和方法，但所用人工、材料和机械没有变化?C.变更项目在原项目的基础上增

10、加工作内容?D.变更项目只改变材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工方法、施工条件不变?E.变更项目的项目特征没有变化，人工、材料、机械的消耗量没有变化，施工工艺、材料、施工条件没有变化?1. 承包人可以向发包人索赔，反之，发包人也可以向承包人索赔(正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因导致分包商A费用增加，下列说法中正确的是（C ）。?分包商 A 可以向业主索赔?分包商 A 不能索赔?分包商 A 可以向承包商索赔，承包商向业主索赔?分包商 A 不可以向承包商索赔，承包商可以向业主索赔多选题?1. 下列属于承包人可以向发包人索赔的情

11、形有（ABDE ）。?A.监理人指示错误、延误导致费用增加、工期延误?B.发现化石、文物等导致工期延误，人员、机械窝工?C.承包人租赁机械故障导致停工?D.发包人提前向承包人提供材料、工程设备?E.发包人提前使用工程?1. 当事人对建设工程开工日期有争议的，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期（正确）。?正确?错误单选题?1. 关于建设工程依法实行工程监理的说法, 正确的是（ B）。?建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理?建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理?工程监理单位不能与建设单位有隶属关系?工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关

12、系多选题?1. 根据 建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（ACE ） 。?A.经检验未达到安全技术标准规定的?B.属于国家不鼓励使用的?C.没有完整安全技术档案的?D.安全保护装置齐全有效的?E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的未经监理工程师签字, 建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序的施工（正确）。?正确?错误单选题?1. 关于履约保证金的说法, 正确的是（ C）。?履约保证金不得低于中标合同金额的10%?中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,对超过部分不予赔偿?招标文件要求中标

13、人提交履约保证金的,中标人应当提交?施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保多选题?1. 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释, 发包人的下列行为中, 造成建设工程质量缺陷, 应承担过错责任的有（ABCE ）。?A.提供的设计有缺陷?B.提供的建筑材料不符合强制标准?C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准?D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程?E.直接指定分包人分包专业工?1. 在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和救火等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，适用建设工程安全生产条例(错误) 。?正确?错误单选

14、题?1. 某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（B）提出?市质量监督站?市建设行政主管部门?区质量监督站?区建设行政主管部门多选题?1. 存在下列哪些情形之一的，应当认定为转包(ABC) ？?A.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的?B.承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的?C.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工

15、单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的?D.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的?E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的?. 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外正确的是（正确）。?正确?错误单选题?1. 关于工程总承包的说

16、法, 正确的是（ A）?采购 -施工总承包（ P-C ）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责?工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务?设计采购施工总承包 （EPC ）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工 ,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责?交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成多选题?1. 关于质量保证责任的说法, 正确的有（ BCDE ）。?A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费

17、用?B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束?C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任?D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金?E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金?. 对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修正确的是（正确）。?正确?错误单选题?1. 设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金20 万元。采购人按照约定向供应商交付定金15 万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备

18、，则采购人能获得法院支持的最高请求额是( D) 万元。?30?20?15?35多选题?1. 根据建设工程安全生产管理条例, 属于建设单位安全责任的有（BC）。?A.编制施工安全生产规章制度?B.向施工企业提供准确的地下管线资料?C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案?D.保证设计文件符合工程建设强制性标准?E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险?. 发包人欠付工程款，实际施工人怠于追偿的，承包人可以将发包人、实际施工人列为共同被告（错误）。?正确?错误单选题?1. 关于总分包单位的质量责任的说法，正确（B）。?分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责?分包单位应当接受总承包单位的质量管

19、理?总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任?分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿多选题?1. 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的（）等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持(ABCD)。?A.工程范围?B.建设工期?C.工程质量?D.工程价款?E.合同格式?1. 建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经施工单位修复后验收合格，承包人自行承担修复费用( 正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（A）报告。?竣工验收合

20、格?建筑节能合格?建筑节能达标?能耗验收合格多选题?1. 下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ACDE ）。?A.有完整的技术档案和施工管理资料?B.完成建设工程设计和合同约定的主要内容?C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件?D.有施工企业签署的工程保修书?E.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告?发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人可以根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 某项目施工完毕，发包人拒付工程款，（D）可以根据合同法第二百八十六条规定请求

21、其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿？?与承包人订立分包合同的实际施工人。?防水专业分包人。?项目材料供应商。?与发包人订立施工合同的承包人。多选题?1. 建设工程价款优先受偿的范围包括（BCD ）?A.违约金?B.承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬。?C.承包人为建设工程应当支付的材料款。?D.依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。?E.利息?1. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5 年( 正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 注册建造师担任施项目负责人, 在其承建的工程项目竣工验

22、收手续办结前, 可以变更注册至另一个企业的情形是（B）。?同一工程分期施工?发包方同意更换项目负责人?承包方同意更换项目负责人?停工超过 120天承包方认为需要调整的多选题?1. 施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有( ABE) 。?A.工程已实际交付的，为交付之日?B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日?C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日?D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日?E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日?长期以来，我国建筑业的很多问题不是孤立的，可以说是系统性的，与现有建筑市场监管体制机制不畅密切相关( 正确 )

23、 。?正确?错误单选题?1. 随着全国统一建筑市场的推进，资质管理和行政审批等措施的改革，必将为建筑业带来更为（ C ）的发展环境。?高效?严格?宽松?国际化多选题?1. 意见的出台，对深化建筑业“放管服”改革，（ABCDE ）促进建筑业持续健康发展具有重要意义?A.完善监管体制机制?B.优化市场环境?C.提升工程质量安全水平?D.强化队伍建设?E.增强企业核心竞争力?我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新( 正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 要缩小必须招标的工程建设项目范围，让社会投资工程的建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场

24、主体意愿，体现“谁（D ）、谁决策”的理念。?管理?负责?使用?投资多选题?1. 今后要鼓励（ABCDE ）等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。?A.投资咨询?B.勘察设计?C.监理?D.招标代理?E.造价?1. 建筑业产生的大量数据交互和共享是需要有统一的数据标准(正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 建筑业改革发展的核心是（C）？?集约化?市场化?专业化?信息化多选题?1. 纵观意见中七大改革举措，（ABDE ）等贯穿其中，统领全文，必将对建筑行业产生巨大而深远的影响。?A.国际化?B.专业化?C.规模化?D.市场化?E.信息化?

25、项目经理需要掌握项目管理知识和工程项目相关的技术知识、经济知识和法律知识，只要满足会干的知识要求就行( 错误 ) ?正确?错误单选题?1. 随着项目经理能力的不断提升，会有机会进入组织（企业）的（A）工作，应重视逐步培养项目经理的宏观思维、战略分析和经营管理能力?高层?中层?基层?底层多选题?1. 德国的 AHO标准将与建设项目控制和管理服务相关的工作阶段分为（ABCD ）?A.建设项目准备阶段?B.设计阶段?C.施工阶段?D.项目完成?E.使用阶段?一个施工企业如有多个项目同时在施工，则可按企业经营管理的需要选择若干个项目，组成一个或多个项目组合，以便相对集中进行有效管理(正确 ) ?正确?

26、错误单选题?1. 项目组合关注确保项目集和项目能够按照组织战略的关联与一致性进行（C）地资源配置?统一?分散?优先级?智能化多选题?1. 组织变革管理实践指南指出，变革的生命周期包括（ABCDE ）等工作环节。?A.启动变革?B.规划变革?C.实施变革?D.管理过渡?E.保持变革?无论组织设计得如何完美，在运行了一段时间以后都必须进行变革( 正确 ) ?正确?错误单选题?1.项目组合、项目集和项目治理实践指南指出，治理和管理是两个不同的概念，管理的核心是关注（B），包括工作的组织和实施。?做什么?怎么做?为谁做?哪里做多选题?1.项目组合、项目集和项目治理实践指南指出，治理的核心是关注做什么，

27、主要的治理职能包括（ BCDE ）。?A.研究职能?B.监督职能?C.控制职能?D.决策职能?E.整合职能?项目管理的目标是又快、又好、又便宜( 错误 ) ?正确?错误单选题?1.P 系统的主要功能包括（C）控制线和费用控制线等二条控制主线、八条管理副线?质量?安全?进度?信息多选题?1. 项目管理信息系统（PMIS）主要包括 (ABCDE)等功能模块。?A.投资控制?B.进度控制?C.质量控制?D.合同管理?E.系统维护?1. 管理费中包含的税金与增值税的税金是不同的。（错误）?正确?错误单选题?1. 投标报价当中，下列选项可以调整费率的是C 。?规费?安全文明施工费?管理费?增值税多选题?

28、1. 下列选项属于清单综合单价组成部分的是 ABCD 。?A.人工费?B.材料费?C.机械费?D.管理费?E.计日工?1. 企业管理费中没有可抵扣的进项税。( 错误 ) ?正确?错误单选题?1. 根据江西省现行规定，材料费扣税执行3% 税率的是 D。?铝合金门窗?钢筋?木材?混凝土多选题?1. 采用一般计税程序投标报价时，下列选项需要扣除进项税的是 BCE 。?A.人工费?B.管理费?C.其他总价措施费?D.规费?E.安全文明施工费?1. 根据赣建价 20191号文件规定，机械费费用组成分为13% 和 11.47%两档，计算可抵扣进项税。 (正确 ) ?正确?错误单选题?1. 下列不属于其他总

29、价措施费的是 B 。?检验试验费?临时设施费?二次搬运费?冬雨季施工增加费多选题?1. 根据赣建价 20191号文以及江西2017 费用定额的规定，下列说法正确的是AB 。?A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料的平均税率除税?B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率?C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税?D.规费计算依据的定额机械费包含有进项税?E.其他总价措施费以人工费为计费基础，没有可抵扣的进项税单选题?1. 下列投标报价策略中，属于报高价策略方案的是D 。?生存型策略?保本型策略?竞争型策略?盈利型策略多选题?1. 关于不平衡报价技巧，下列说法正确的是ACD

30、E 。?A.总价不变，某些项目报价调高，某些项目报价调低?B.适用于总价合同?C.一般早期完工的项目报价调高，后期完工的项目报价调低?D.预计以后工程量增加的项目提高报价，工程量减少的项目降低报价?E.施工方案实施可能性较大的项目提高报价，对实施可能性较小的项目降低报价1.挖土方、土方回填和余土外运均以天然密实体积计算(错误 )。?正确?错误单选题?1. 下列关于大型土石方工程管理费计算基础说法正确的是 B。?以人工费为基础?以人工费 +机械费之和为基础?以人工费 +材料费之和为基础?以人工费 +机械费 +材料费之和为基础多选题?1. 下列关于沟槽、基坑的说法正确的是ADE 。?A.挖基坑清单

31、子目基坑底面积应小于等于20m2?B.槽长大于槽宽 3 倍以上属于挖沟槽子目?C.槽宽 3m 以内的属于挖沟槽子目?D.基坑底面积大于 20m2 属于挖土方子目?E.槽宽 3m 以上的属于挖土方子目?1. 凸出混凝土外墙、梁外侧300mm的板，按伸出外墙的梁、板体积合并计算，执行悬挑板子目（正确）。?正确?错误单选题?1. 套用预应力混凝土管桩定额子目时，人工机械需要调整系数的工程量界限是B 。?500 m?1000 m?1500 m?2000 m多选题?1. 根据江西省2017 定额规定，下列关于混凝土板的说法正确的是 BCE 。?A.无次梁现浇板，板和梁可以合并计算执行有梁板子目?B.没有

32、现浇板的梁，执行现浇单梁子目?C.有柱和柱帽的板，执行无梁板子目?D.有主次梁的现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目?E.以墙为支撑的现浇板，执行现浇平板子目?根据江西2017 费用定额规定，桩基检测费包含在检验试验费，不另计算。（错误）?正确?错误单选题?1. 下列关于垂直运输费和超高施工增加费说法正确的是 B 。?垂直运输费按建筑面积综合考虑，不分层高?有地下室工程，垂直运输费按地上和地下建筑面积分别套取相应的子目?建筑物超过一定高度或层数，所有建筑面积都要计算超高增加费?建筑物超高增加费已综合考虑建筑和装饰的降效，不必分专业计取多选题?1. 已经执行综合脚手架，下列可另执行单项脚

33、手架项目的是ABCDE 。?A.满堂基础?B.高度在 1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础?C.砌筑高度在 3.6m以外的砖内墙?D.砌筑高度在 3.6m以外的砌块内墙?E.墙面高度在 3.6m以外的内墙粉饰?. 某中学总建筑面积12000 平方米、 限高 24 米的教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在本地注册的建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否合法？( 错误 ) ?正确?错误?1.中华人民共和国招标投标法于 1999 年 8 月 30 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自 年 月 日起施行。 (B) ?36495?3

34、6526?36586?36678多选题?1. 建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：(ACE) ?A.营业执照?B.主要设备清单?C.有效期内的安全生产许可证?D.财务审计报告?E.资质证书?某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项合同估算价280 万元， 是否需要招标？并请说明理由。( 错误 ) ?正确?错误?1. 中华人民共和国政府采购法规定的政府采购方式有几种？(D) ?2 种?3 种?4种?5 种多选题?1. 建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：(ACE) ?A.营业执照?B.主要设备清单?C.有效期内的安全生产许可证?D.财务审计报告?E.资质证

35、书?对于持续性索赔事件，承包人可以在索赔事件结束后的28 天内提交最终索赔报告（正确）。?正确?错误单选题?1. 下列关于索赔意向通知的说法正确的是（B ）。?索赔意向通知需要计算详细的工期损失和费用损失?索赔意向通知需要说明索赔的依据和理由?索赔意向通知应当在索赔事件发生后14 天内向监理人提交?索赔意向通知不需要描述索赔事件多选题?1. 承包人向发包人索赔成立的必要条件包括（ ABCD）。?A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出和直接工期损失?B.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失?C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人

36、的行为责任或风险责任?D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告?E.监理人同意承包人提出索赔申请?1. 承包人向发包人索赔机械窝工费时，都应按照机械租赁市场价计算（错误）。?正确?错误单选题?1. 下列不可抗力事件发生后产生的后果中，应当由承包人承担的是（A ）。?承包人施工用设备损坏?发包人人员伤亡?永久工程的损坏?不可抗力事件后发包人要求赶工而增加的赶工费多选题?1. 下列选项中，承包商可以提出材料费索赔的有（CD ）。?A.由于承包商责任导致工程延期引起的材料价格上涨和超期存储费?B.施工中材料消耗增大而增加的费用?C.完成合同外工程所用的材料款?D.材料价格涨幅超过合同约定

37、的幅度?E.由于仓库被盗造成的材料损失?1. 在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，2018 年 12 月进度款的结算价格以2018 年12 月的价格信息为准( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 某施工合同规定，因材料价格波动超过5% 从而影响合同价格时，采用造价信息进行价格调整。已知某材料在投标时的基准价格为200 元/m，承包商的材料报价为180 元/m，下列关于该项材料结算价的说法正确的是（D ）。?当实际材料价格低于180 元/m 时，超过部分据实调整?当实际材料价格高于200 元/m 时，超过部分据实调整?当实际材料价格低于190 元/m 时，超过部分据实调整?当实际材料价格高

38、于210 元/m 时，超过部分据实调整多选题?1. 采用价格指数调整公式进行价格调整时，需要确定时点价格，这里的时点价格包括（ CE） 。?A.开工时的市场价格?B.政府指定价格?C.基准日期对应的时点价格?D.工程价款结算时的价格?E.与特定付款证书相关的期间最后一天42 天前的时点价格?1. 只有一般纳税人才可以开具增值税专用发票( 正确 )。?正确?错误单选题?1. 现行的建筑业增值税税率为（ D）。?0.17?0.11?0.1?0.09多选题?1. 根据江西省2017 年费用定额，当采用一般计税模式时，在计算销项税额时，应扣除进项税的项目有（BCD ）。?A.人工费?B.材料费?C.施

39、工机具费?D.企业管理费?1. 进行招投标过程中，招标文件的要求不得高于法律规定( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 关于联合体投标的说法, 正确的是 (C) ?招标人接受联合体投标并进行资格预审的, 联合体可以在资格预审后组成?资格预审后联合体增减、更换成员的, 应当书面通知招标人?招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标?联合体各方在同招标项月中可以以自己名义单独投标多选题?1. 依法必须招标的工程项目包括(ABCD)：?A.使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目?B.市政公用项目，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上?C.

40、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目?D.市政基础项目，监理服务单项合同估算价在 100 万元人民币以上?E.企业重修办公楼，重要材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上?两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的, 应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程( 正确 )。?正确?错误单选题?1. 关于开标的说法, 正确的是（ D）?开标应当在据标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行?开标地点不必为招标文件中预先确定的地点?开标由招标人以外的人主持, 邀请所有投标人参加?开标过程应当记录 , 并存档备查多选题?1. 依法必须进行施工招标的工程

41、建设项目有下列哪些情形之一的，可以不进行施工招标？（ABCD ）?A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标?B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术?C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设?D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求?E.项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择?1. 经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝签订合同的，应当承当法律责任 (正确 ) 。?正确?错误

42、单选题?1. 评标委员会由（A）组建。?招标人?招标代理机构?投标人推荐?招标人和投标人共同确定多选题?1. 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ABC ）。?A.不同投标人的投标文件由同一人编制?B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异?C.不同投标人的投标文件相互混装?D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标?E.投标人之间约定部分投标人放弃投标?1. 施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养

43、老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的，应当认定为挂靠( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 根据招标投标法，中标通知书自（A）发生法律效力。?发出之日?作出之日?盖章之日?收到之日多选题?1. 招标人有下列情形之一的，可以对单位的人和其他直接责任人员依法给予处分的是（CDE ） 。?A.确定的提交资格预审申请文件, 投标文件的时限不符合招标投标法和招标投标实施条例的规定?B.招标文件的发售、澄清、修改的时取不符合招标投标法和招标投标实施条例的规定?C.依法应当公开招标而采用邀请招标?D.接受应当拒收的招标文件?E.接受未通过资格预

44、事的单位或者个人参加投标?1. 建设工程开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期( 正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 关于留置的说法，正确的是( D) 。?留置权属于债权?债权人不负责保管留置物?设工程合同可以适用留置权?留置权基于法定而产生多选题?1. 下列施工合同中，属于无效合同的有（ABCD ）。?A.施工企业借用他人资质签订的?B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的?C.建设工程依法必须进行招标而未招标的?D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的?E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的?1.

45、当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以以此为由主张工期顺延( 正确 ) 。?正确?错误单选题?1. 在施工合同中, 就施工行为而言，债权人是（A）?建设单位?设计单位?施工企业?监理单位多选题?1. 建设工程施工合同签订后，承包人以发包人未取得建设工程规划许可证为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院如何处理？(AD) ?A.予以支持。?B.不予支持。?C.人民法院视工程进度情况综合考虑。?D.发包人在起诉前取得建设工程规划许可证的，不予支持。?E

46、.发包人在判决前取得建设工程规划许可证的，不予支持。?. 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持( 正确 )。?正确?错误单选题?1. 某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中， 经法院释明，承包人申请鉴定但未支付鉴定费用，二审诉讼中承包人再次申请鉴定的，人民法院下列处理方法中哪种是不正确的？（ A）?不予准许承包人的鉴定申请。?人民法院认为确有必要的，发回重审。?人民法院认为确有必要的，同意鉴定。?法院认为无必要的，不予准许承包人的鉴定申请。多选题?1. 在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( BCDE) 。?A.法律规定?B

47、.当事人的陈述?C.施工企业偷录的淡判录音?D.工程设计图纸?E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告?. 建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全( 正确 ) 。?正确?错误单选题?1. （A）是建筑工业化的重要组成部分，势必极大地提升我国建筑业的生产效率。?装配式建筑?BIM技术?大数据公司?互联网购物多选题?1. 建筑业的持续健康发展对于我国成功实施“一带一路”有着重大影响。国家“一带一路”倡议要在（ ABCDE ）等方面互联互通。?A.政策?B.设施?C.资金?D.贸易?E.民心?.BIM 的用途决定了BIM模型细节的精度，现阶段一般只需一个BIM 工具就能能完

48、成所有的工作 (错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 现阶段，大家越来越清楚BIM 的价值所在，BIM 应该是以（ B）为源头，要从设计开始贯彻应用 BIM，最终的目的是缩短工期、减少拆改、节约财务成本，提高品质。?政府?业主?设计?施工多选题?1.BIM 技术在不断创新，BIM 与（ ABCDE ）技术融合更能发挥其价值。?A.AI?B.AR?C.VR?D.GIS ?E.3D 打印?. 建设智慧工地在实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力等方面具有重要意义 (错误 ) 。?正确?错误单选题?1. （D）是运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过

49、程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈。?文明工地?秀美乡村?舒美公路?智慧工地多选题?1. 数字化施工系统是指依托建立数字化地理基础平台、（ABCDE ），整合工地信息资源，突破时间、空间的局限，而建立一个开放的信息环境，以使工程建设项目的各参与方更有效地进行实时信息交流，利用BIM模型成果进行数字化施工管理。?A.地理信息系统?B.遥感技术?C.工地现场数据采集系统?D.工地现场机械引导与控制系统?E.全球定位系统等基础平台?1. 没收违法所得、没收非法财物、没收财产属于行政责任( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，

50、应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人在同一时期只能承担（A）工程的管理工作。?一个?二个?三个?最多不超过三个多选题?1. 法律责任分为:(ABCDE) 。?A.刑事法律责任?B.民事法律责任?C.行政法律责任?D.违宪法律责任?E.国家赔偿责任?1.4 、建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，不需要追究法律责任( 错误 ) 。?正确?错误单选题?1. 违反建设工程安全生产管理条例，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚的，处2 万元以