道路施工合同模板范本 (2).doc

《道路施工合同模板范本 (2).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路施工合同模板范本 (2).doc（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。道路施工合同范本篇一：公路工程施工合同样本 工 程 施 工 合 同 合同编号： 发包人(以下简称甲方): 聊城顺成市政工程有限公司 承包人(以下简称乙方): 东昌府区“村村通”油路建设领导小组 第一条:总则 为优质、高效的完成 凤凰办事处老韩村 合同工程的施工任务，依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。 第二条:组成合同的文件 （一）本合同 本合同及

2、其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。 （二）组成合同的文件 1. 本合同及附件； 2. 在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。 3. 甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等； 4.主合同规定的合同文件(除公路工程国内招标文件范本（2020版）第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分

3、。 合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。 第三条:本合同概况 1.工程名称：老韩村公路改造工程 2.工程地点：凤凰办事处境内3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号： 2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作） 4.工程期限:2020年7月10日至2020年7月30日，缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准特殊情况可单独约定。 5.工程数量及单价: 1）承包方式：单价承包； 2）工程数量及单价：详见附件工程量清单及工程量清单说明； 本合同工程量清单内工程数量仅为

4、名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。 本合同工程量清单内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。 3元（大写元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。 其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同

5、义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。 第四条：工程质量 （一）工程质量标准 1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。 2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。符合监理要求，达到业主满意。 （二）甲方对工程质量管理 1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行情况。 2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比，定期对测量基准点复核及修正。3、编制下达（或审批乙方上报的）施工组织设计（或施工方案）。对乙方进

6、行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。 4、参与乙方首件工程质量控制与管理。 5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验，对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收。 6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用乙方自负。当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方有权视情况对乙方进行处罚（如：监理书面通报处罚 元/次，业主书面通报处罚 元/次等）或减少工程数量甚至终止合同。 7、负责施工资料填写表格的有偿提供，指导乙方正确填写，负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。 （三）乙方对工程质量控制 1

7、、遵守总合同对相关工程质量条款的规定，严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准（或下发）的施工组织设计精心施工。 2、对所属施工人员进行施工技术交底，施工过程管理、检查和纠偏。 3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定，保证自检精度，无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等，由此造成的损失责任自负。 4、执行开工“首件制”，首件工程未经甲方认可不得进行大面积开工。 5、设专人负责工程质量自检，工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查，经甲方复查合格后报监理工程师检验，未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。 6、配合并服从甲方现场管理人员的质量管理，对管理中存在的分

8、歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。 7、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核，发现问题应及时上报甲方核实，对因此产生的损失甲方不承担任何责任。 第五条：工程进度 （一）工程进度要求 工程进度要满足业主进度计划要求，同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。 （二）甲方进度计划管理 1、甲方按合同或业主进度计划细化乙方相应工程施工控制计划，按计划管理，定期组织召开生产调度会，分析存在的问题，决定采取的改进措施。对乙方不能满足进度计划要求时，甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进行投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回部分乃至全部工程，由此增加的费用及给甲方造成的损失，乙方承担全部责任

9、。 2、甲方本着双盈的原则，协助乙方进行工程进度协调与服务。但，并不因此免除乙方的责任。 （三）乙方进度计划管理 1、乙方应确保合同承诺中约定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入，为进度计划的实施奠定基础。 2、乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产。 第六条：职业健康安全 （一）标准和目标 1、符合中华人民共和国安全生产法、公路工程安全施工技术规程、公路工程安全操作工法等相关法律、法规的规定，满足河南海滨路桥建筑工程有限公司有关职业健康安全管理文件的要求，建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。 2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。

10、（二）甲方对职业健康安全管理 1、甲方负责编制（或审批）职业健康安全技术方案和应急预案，负责对乙方安全责任人及现场安全管理人员进行职业健康安全知识培训、教育及交底。 2、甲方负责安全生产保证金的提取及返还，确保乙方安全生产费用投入，当乙方未按规定标准进行安全措施投入时，甲方有权在发出限期改正指令未得到落实的情况下代乙方投入，并在提取的乙方安全生产保证金中支出，乙方须无条件服从。 3、甲方负责合同履约期间对乙方职业健康安全和保卫工作进行监督、检查，对存在的隐患有权要求乙方进行整改，对限期内未得到落实时，甲方有权要求乙方停工整改或处罚甚至终止合同。由此造成的费用增加或损失，乙方负全部责任。 （三）

11、乙方职业健康安全管理 1、乙方应遵守“安全生产法”等的规定，本着“承担工程小于5000万元设1名专职安全员，每增加5000万元合同额增设1名专职安全员，每工班均设兼职安全员”的原则建立、健全组织机构及管理体系，落实相关安全生产法规、操作规程及甲方的有关规定。 2、乙方须接受甲方对职业健康安全工作的监督和管理，负责所属施工工程的职业健康安全和保卫工作或有偿为甲方提供因特殊需要安排的安全及保卫管理工作服务。 3、乙方负责所属全部施工人员的职业健康安全知识、技能的培训和交底，负责安全措施落实和安全费用的投入。 4、乙方到达现场特种作业人员须持经当地安监部门认可的岗位操作证，持证上岗。特种设备 “三证

12、”齐全，方能使用。所有进场人员的身份证、岗位操作证，特种设备产品合格证、安全生产许可证、特种设备使用许可证均需向甲方备案登记，纳入统一管理（含乙方聘用人员、租赁设备）。 5、乙方负责为所属施工人员提供合格的安全及劳动防护用品，并监督正确使用。 6、乙方负责相应施工工程安全生产应急预案的制订，报甲方批准后实施并组织事前演练。 7、乙方发生安全生产事故时应按规定时限向甲方及所属上级单位和国家相关管理部门进行汇报，积极主动按规定程序进行处理并承担相应的经济和法律责任。处理过程中甲方予以协助，甲方支出的费用将于提取的乙方安全保证金内支付。 第七条：环境保护及文明施工 (一)标准和目标 符合中华人民共和

13、国环境保护法，中华人民共和国水污染防治法，中华人民共和国噪声污染防治法，中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法等相关法律、法规及业主和甲方有关环境保护和文明施工的有关规定，达到规定的环境保护和文明施工标准，树立良好的文明施工形象。 （一） 甲方对环境保护和文明施工的管理 1、甲方依据相关法律、法规及业主或上级的有关规定，分析、识别、制定环境保护方案及预控措施，统一制定项目现场文明施工方案和标准。 2、甲方负责环境保护措施交底，负责环境保护和文明施工方案、措施落实情况的监督和检查，对存在的问题下达限期改正通知，限期内仍不能改正时采取处罚或在乙方工程结算款中扣除相应措施费用代行实施，甚至终止合同。

14、 3、协助乙方与当地环境管理部门进行接洽，但并不因此免除乙方的责任。 （二） 乙方对环境保护和文明施工的管理 1、乙方遵守相关法律、法规及甲方的有关规定，服从甲方的统一管理，接受甲方的监督。 2、乙方负责所属施工人员环境保护和文明施工方案的交底。遵守甲方现场文明施工的篇二：道路工程承包施工合同书 XXXX道路工程承包施工 合 同 书 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 甲方：乙方： 甲方： 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXX就XXXXXXXXX

15、XXXXXXXXXXXXXXX建设工程进行竞争性投标，重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 参加投标并中选。现根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规相关规定，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同恪守。 第一条 基本条款 一、项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目 二、项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 三、工程范围：施工图范围内全部工作内容（除安保工程、硬边沟外）。 四、工程质量要求：建设砼面层XX公里（如长度不足XX公里，建设经费按长度比例据实结算），路基宽7米以上的必须修建设7米宽路面（如有

16、特殊地形路基宽度不够7米，由乙方进行挖填方，建设路面宽度必须达到6米以上，工程总价不变）, 厚20cm，C30砼路面层（使用42. 5以上标号水泥），严格按施工图内容进行建设（除防护栏、涵洞等设施）。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满足设计及有关工程质量验收标准、规范的要求，质量合格。 五、工期要求：XX天，XX年年月日至XX年年月日。具体开工时间由甲方下达开工令后开始施工，如遇暴雨等恶劣天气不能施工，工期顺延。 六、工程总金额：XXXXXXXXXXX万 七、结算原则：工程实行包干价。 八、工程款支付方式： 本工程实行乙方全垫资建设；巴南区交委的工程进度款拨付到位后，甲方

17、10个工作日内支付给乙方；工程竣工经公路建设主管部门验收合格且补助资金到账10个工作日内支付至结算审计价款的95%；质保金5%在质保期满2年无质量争议后，一次性退还给承包人，不计息；乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项；为便于工程款结算，此工程款由甲方委托接龙镇财政所支付给乙方。 第二条 合同双方权利和义务 一、甲方权利和义务 （一）做好项目前期工作，即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等，监督建设单位资金的到位、使用和建设管理情况，审查建设总进度计划。 （二）监督施工单位按国家、重庆市有关规定组成项目班子（或在项目所在地成立项目管理部），全面实施对项目

18、建设质量的管理。 （三）按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度，抽查工程监理、施工单位的有关资料。 （四）监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同，实施工程监理。 二、乙方权利和义务 （一）全权负责项目施工过程中的安全。按照中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例等工程建设相关规范进行工程建设，确保安全文明施工。 （二）乙方应组建与项目建设管理相适应的的项目班子（或项目部），具体实施项目建设。 （三）按施工设计组织工程建设，实施项目管理；做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验（如无影像资料，甲方将可不予认可隐蔽工程工程量）；负责组织工程竣

19、工验收、资料归档并移交。 （四）负责质量缺陷责任期内施工管理；投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。 （五）乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的设计变更，必须经甲方同意，重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。 （六）乙方不得将合同内容转包。 （七）乙方应承担中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例中建设单位的管理职责，自觉主动配合监理方的监理管理。 （八）配合并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结（决）算审核。 （九）负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。 （十

20、）严格按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设，确保质量、工期。 （十一）主动配合甲方搞好施工期间的民事纠纷，不得擅自决定对占地或毁损事宜进行赔偿。 （十二）凡工程施工期间所发生的安全责任事故、意外损害等事故以及处理各种矛盾纠纷所产生的费用均由乙方承担。 第三条 履约保证 承包人按15万元人民币缴纳该项目履约保证金，工程交工验收合格后5个工作日内无息退还。 第四条 工程质量、管理及验收 一、工程质量 （一）本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。 （二）对工程质量的争议，由双

21、方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由乙方承担。 二、工程管理 （一）甲方派驻 XX为现场代表，参与建设期的协调、管理、监督。 （二）甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。（三）审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。 （四）甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令，督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。 （五）甲方代表审核乙方工程计量报表及技术

22、变更、核定,并按相关程序报批。 （六）甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。 （七）甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员 三、工程验收 乙方应当在工程完工后10日内提出工程验收申请，并准备好工程验收相关资料，工程质量应确保达到国家和重庆市交通委员会的工程质量检验评定标准。甲方应当在收到乙方提出的验收申请后5日内组织有关部门进行工程验收，并及时出具工程验收报告。 第五条 合同的转让、变更与解除 一、合同其中一方不允许将其在本合同下的权利、义务和责任，全部

23、或部分转让给第三方。 二、若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动，一方要求变更相关的合同条款的，另一方应采取相应措施维护双方的合法权益。 三、有下列情形的，当事人可以解除合同： （一）当事人一方违约不履行主要义务，经催告后在15日内仍未履行的； （二）因乙方主要原因，工程工期严重滞后10天以上，甲方有权单方解除合同，乙方不得异议，7天内无条件撤出施工场地，并无条件提供已完部分的工篇三：市政道路工程施工合同 市政道路工程承包合同 发包人（全称）： （以下简称甲方） 承包人（全称）： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、

24、自 愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的 小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就 小区的市政道路工程承包事项协商 一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下 ： 一、工程概况 1、工程名称：小区市政道路。 2、工程地点：四川省开发小区。 3建设单位：房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围： 1、工程承包方式：为包工包料（沥青道路的基层和面层施工）。 2、工程承包范围：小区内市政道路的片石基层（约30cm厚）、水泥稳定 碎石基层（25cm厚）、沥青面层（4cm厚），两侧路沿石安砌（12

25、30100）施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准（不包括道路的标志、标线）。 3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程 涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。 4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清 边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。 三、工程计价方式 1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计 价方式为： 6m宽路145万元/km（不含税），9m宽路205万元/km（不含税），12m宽道路290万元/

26、km（不含税）。 2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加（如：路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10等情况），对增加部分的工期相应顺延，增加部分的工程造价按四川省2020年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取执行，综合单价按下浮5%处理（不计税）。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为：2020年11月10日2020年1月15日，共66天。 乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若

27、因 乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可 抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等，则工期相应顺延；乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分由乙方承担外，其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告，甲方在2日内给予答复。 五、工程质量标准 本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准 验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至

28、合格为止。 六、合同价款： ￥： 约13670000.00 元，竣工后按实结算。 七、双方权利和义务 1、甲方工作 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 （3）及时协助乙方做好变更处理工作，对乙方提交的签证报告在3天内签复。 （4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。 （5）督促乙方做好安全管理，文明施工。 （6）免费向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。（7）甲方应为乙方免费提供满足正常施工生产和生活需要的临设场地及临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。 （8）积极

29、为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。 2、乙方工作 （1） 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。 （2） 负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。 （3） 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。 （4） 工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。 （5） 发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报.。 （6） 积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层

30、落实安全生产责任制。 （7） 乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。 （8） 乙方必须确保各种配备到位，严格履行职责。 八、材料供应 本工程甲、乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量经验收合格后方可使用。 九、质量验收 甲方在接到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。 十、工程担保 乙方在乙方进场后一周内向甲方交纳70万元人民币汇入双方共管帐户，作为乙方工程质量、安全、文明施工的保证金，其中的50万元保证金于乙方正式施工后30日内返还乙方，另外的20万元保证金于乙方开始铺

31、设沥青路面时返还乙方。 同时甲方承诺：若甲方不能按时向乙方支付应支工程款或返还保证金，甲方自愿用自己开发建设的商品房按施工同期的销售价格打五折优先与乙方作应付工程价款及资金利息的抵扣处理（其中利息按银行同期贷款利息的2倍执行），同时乙方有权终止继续履行合同并将已完工程价款结清后退场。 十一、工程款支付 甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程价款：第一批工程款在乙方全面完成片石基层铺设的同时支付工程进度款350万元；第二批工程款在乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设的同时支付工程进度款450万元；第三批工程款在乙 方全面完成沥青道路面层铺设的同时支付工程进度款450万元；工程竣工验收合格，甲方于一周内同乙方办理完工程的结算并足额支付乙方的所余工程价款。 十二、违约金： 双方特别约定在违约情况发生时，违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。 十三、合同生效 1、本合同于2020年11月5日于公司订立 2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。 3、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份。 4、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时效，竣工结算工程价款支付完毕后终止。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 电 话： 电 话：14