建设工程勘察合同(共11页).doc

《建设工程勘察合同(共11页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同(共11页).doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上GF-2000-0203建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： (由勘察人编填) 勘察证书等级： 综合类甲级 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 监制中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人： 西部投资集团有限公司 勘察人： 西北综合勘察设计研究院 发包人委托勘察人承担 彬县彬州世纪城岩土工程勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1

2、.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、特征：该项目包括高层住宅、花园洋房、独栋别墅、商业地下室等配套公建，地上1-28层，地下1层。 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： / 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求 满足国家相关规范规程以及设计单位技术要求进行本项目初勘、详勘方案布设，提供岩土勘探报告以及不少于3种地基最优最佳经济合理的论证方案，如需工程需要提供中间报告。 1.6 承接方式： 包干 1.7 预计勘察工作量： 勘探点总共92个，总进尺1830米，包含相应的土工试验，原位测试等项目。 第二条：发包人应向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1

3、提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份（及电子版），发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交

4、勘察成果资料时间4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开要通知书或合同规定的时间准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 工程勘察按国家规定的现行收费标准 总价包死 计取费用。4.2.2 本工程勘察费用总价 .00 元(大写)：（贰拾陆万元整 )（含税），一次性包死，不因任何因素调整，进场开工后，发包人应向勘察人支储预算勘察费的10%作为定金

5、， (本合同履行后，定金抵作勘察费)；提交完整的勘察报告后支付勘察费60%；勘察成果资料审查合格后，支付至勘察费90%；剩余勘察费10%；待配合地基基础、主体、竣工验收全程服务后发包人付清全部工程费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3 发包人应

6、及时向勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、水电费用乙方自行承担，挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察的人员一起验收。5.1.5 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。5.

7、1.6 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人世间 不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.7 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若

8、勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 / %。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关

9、资料保密义务。5.2.6 在合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨款付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.5本合同签订

10、后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条： 无 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 一 种方式解决： 提交 西安市 仲裁委员会仲裁； 依法向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，勘察人 贰 份。本页无

11、正文发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：(盖章) (盖章)备 案 号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日建（构）筑物地基岩土工程勘察任务委托书工程名称： 建设单位： 勘察单位：勘察阶段：可研阶段 初勘 详勘1.评价场地稳定性和建筑适宜性； 2.查明地层结构和岩土工程特性； 3.查明黄土湿陷性质、确定场地湿陷类型和地基湿陷等级

12、； 4.查明场地地下水类型与埋藏条件； 5.判定场地土及地下水对建筑材料的腐蚀性；6.确定建筑场地类别，评价场地地震效应； 7.评价地基稳定性、提供地基承载力等参数； 8.提出地基处理措施建议； 9.评价桩基可行性，提供桩基设计的岩土参数； 10.提供基坑开挖和支护的建议方案和岩土参数；11.提供工程降水方案建议和水文地质参数； 12.提供不良地质防治措施建议和岩土参数。 其它：明确抗浮水位 随任务提供：拟建工程平面图 份提任务书日期： 2015 年8月18日要求提交勘察报告日期： 年 月 日要求提交勘察报告数量： 份要求提交中间资料日期： 年 月 日要求提交中间资料内容：拟建工程主要参数总图

13、编号建（构）筑物名 称设计室内整平标高（m）层数高度（m）地基基础设计等 级结构类型对差异沉降敏感程度建筑物基础基础地面处平均压力值Pk(kPa)地下室主要设备类型尺寸（mmm）埋置深度（m）层数埋深（m）形状尺寸（mmm）埋置深度（m）基底压力Pk(kPa) 5-1#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-2#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-3#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-4#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基05-5#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基15-6#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基05-7#住宅楼0.000-1/28 丙级框剪敏感桩基1 设计单位： 专心-专注-专业