2022年配电室设备安装合同.docx

《2022年配电室设备安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年配电室设备安装合同.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 某工程配电设备安装工程合同发包人：甲公司承包人：乙公司名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 发包人 ：甲公司以下简称甲方承包人 ：乙公司以下简称乙方依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法和国家电力电器安装 工程的有关规定,以及国家其它有关法律法规,在公平、自愿、公正和老实守信的基 础上,双方就本工程具体事项协商一样,订立本合同；一、工程概况 1.1 工程名称：某工程配电设备安装工程 1.2 工程地点：二、工程内容 2.1 承包范畴：主要内容以甲方供应的施工图纸及

2、工程量清单为准；包括 5 台变 压器、高压开关柜 15 面,低压开关柜 37 面,智能电流柜、户外环网柜各 1 面的安装 调试；电缆沟、工井的挖填；配套电缆的敷设、割接等；2.2 承包方式：本工程采纳固定全费用综合单价合同；竣工后按固定综合单价和 实际发生的工程量结算；包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包 装、保险、税费、治理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、调试、措施 费、协作、场内运输费、检验检测、培训、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维 保费、利润等全部费用；配电室内设备变压器、高压柜、低压柜、直流屏由甲方 选购,不含在本次招标范畴内；三、合同文件的组成 以下

3、文件是构成本合同不行分割的部分,具有同样法律约束力：甲方的谈判文件以及相关的补充文件； 3.1 3.2 成交通知书； 3.3 施工清单、施工图纸、工程进度表、经济签证等； 3.4 乙方全部的报价文件及谈判过程中全部书面承诺；排序在前者优先说明；四、合同工期合同签订后 60 日历天完成设备至工地后 监理工程师下达开工令之日起运算工期；20 日历天内完成,具备送电条件 ；自名师归纳总结 假设有甲方缘由或不行抗力的因素,就工期顺延；假设显现如下情形, 经甲方确认,第 2 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 工期可以顺延： 1.工程变化或设计变更较

4、大；8 小时； 2.一周内,非乙方缘由造成停工累计超过 3.不行抗力的因素； 4.因甲方缘由造成无法准时开工的；五、质量标准 乙方依据甲方供应的图纸及资料进行施工,执行建筑工程施工质量验收标准、电力建设施工及验收标准 ,以烟台供电公司及相关部门验收合格并送电为准；六、合同价款及结算方式 本工程采纳固定全费用综合单价合同,结算时以甲方、乙方、监理三方签字确认 的工程量为准,中介机审核确认；合同暂定价款：元人民币,大写；6.1 有清单报价的项目结算执行清单报价的综合单价； 6.2 无清单报价的项目双方定价； 6.3 如工程发生变更时,甲方应提前通知乙方,并立刻办理工程变更签证；工程 中发生隐藏工程

5、必需现场办理签证；七、付款方式 10 天前,甲方向乙方支付 万元作为备料款；7.1 合同签订后,在进场施工 7.2 工程全部完工,经竣工验收合格后, 甲方向乙方支付至结算总价款的 %含 万元备料款,余款除结算总价款5% 作为质保金外,全部用做抵顶某工程商品房；商品房的具体楼层、 房号届时双方商定, 销售价格在正式送电后 15 日内,甲乙双方签订的 商品房买卖合同或购房协议时的市场销售价为准； 5% 的质保金在质保期满,经甲方、乙方及监理方共同确认无质量问题后,15 日 内无息返仍；八、竣工验收 8.1按国家电力建设工程质量治理等相关标准、标准文件及选购人要求进行施工,工程具备验收条件乙方供应竣

6、工资料及相关的调试记录并按电力建设施工及验收标 准等规定向电力有关部门提交竣工资料及调试记录,并联系甲方及设计代表和烟台供电公司等有关治理运行部门代表,共同对工程进行验收送电；工程质量达不到合格名师归纳总结 要求的,乙方须无偿返工修整,直至合格工期不予顺延；第 3 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 8.2工程竣工后乙方需向甲方供应检验报告原件1 份,相关检验、检测等一切费用乙方负担；假设由于特别缘由而导致某些分部工程项目需要甩项施工时,必需由双 方订立书面甩项竣工协议,以明确各方责任,在未订立书面甩项竣工协议前乙方必需 依设计完成施工；

7、8.3 整个工程竣工后具备送电条件 ,乙方提交单位工程竣工验收单 ,甲方、工程监理、乙方及烟台供电公司等相关部门共同对竣工的工程进行验收,验收合格送 电后,即视为该工程合格；九、保修及售后服务 本工程整体保修期 2 年；自设备安装完成,通过验收并移交给甲方起运算；保修期内假设有质量问题,乙方接到甲方修理通知后,2 小时内到场免费修理, 12 小时内排除故障,无特别情形修理时间不超过 24 小时；十、双方责任 10.1 甲方责任： 10.1.1 供应施工区域内的隐藏管线具体图纸及资料；“ 三通一平” ； 10.1.3 向乙方供应技术要求和供电技术参数； 10.1.4 和谐督促总包方和其它专业单位

8、, 为乙方制造有力施工条件； 乙方进场后,必需按总承包单位现场治理要求,自备符合主管部门规定的设备接水接电,并承担用水用电费用；每度电 1.5 元； 10.2 乙方责任： 10.2.1 按合同规定时间,保质保量完成合同中规定承包范畴内的工作； 10.2.2 依据施工图纸及现场实际情形向甲方供应施工组织设计及施工方案； 10.2.3 遵守政府有关主管部门对施工场地绿化、交通、施工噪音以及环境爱护和安全生产等的治理规定,按规定办理有关手续,乙方承担相关费用并以书面形式通知甲方； 10.2.4 保证施工场地清洁符合环境卫生治理的有关规定；真正的做到文明施工,完工前清理现场,承担因自身缘由违反有关规定

9、造成的缺失和罚款； 10.2.5 工程未交付未交付指单项位工程竣工验收单签字盖章之前甲方之前所发生一切损坏、丢失由乙方自费予以修复；名师归纳总结 10.2.6工程竣工后准时向甲方报送工程决算书,并向电力有关部门提交竣工验收第 4 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 资料；供电公司等有关送电治理运行部门提交相关的竣工资料及调试记录,保证工程到达供 电部门的送电要求； 10.2.8 保修事宜执行电力建设工程质量治理方法等规定工程验收、送电后两年 内；工程交付甲方两年内非甲方有意或重大过失使用不当造成的问题由乙方 10.2.9 负责无偿解决； 1

10、0.2.10 乙方须严格遵守烟台市安全监督治理部门及总承包单位现场安全治理的各 项治理规定并落实到位；应全面负责施工人员的人身安全及保险事宜,按国家规定及施工需要做好安全防护的各项措施,施工中乙方施工人员所发生的安全事故及其他人身损害等所发生的全部罚款、经济赔偿及安全责任均由乙方承担； 10.2.11 甲供设备只负责运到工地并卸车,乙方负责甲供设备的场内运输及安装等；乙方已自行对现场进行踏勘,考虑设备尺寸对配电室的影响,对顶管、配电室、道路、绿化现况等进行全面的明白；乙方在施工过程中,如需改造配电室内设施及室外路面、绿化等,全部费用均由乙方自行承担；十一、违约责任 11.1假如双方任何一方没有

11、依据商定履行合同,除按本合同有关条款的商定承担违约责任外,造成缺失的一方,应承担对方的经济缺失；承担违约金,违约金最高限额为合同总价的 3%；/ 天的违约金；误期违约金最高限额为合同总价的 3%；11.4 工程质量达不到商定标准时,一经发觉,乙方需在甲方限定时间内进行返工 处理,直至到达商定标准,乙方承担返工的全部费用、工期不予顺延,并向甲方交付 合同总价 1%的质量违约金；十二、争议的解决本合同一经签订即具有法律效力,任何一方不得无故中止或解除； 合同履行中发生争议应协商解决,协商不成的,依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉；十三、其他商定 13.1本合同未尽事宜,双方可协商另行签订补充协议；至保修期 13.2本合同经双方法定代表人或托付代理人签字加盖单位公章后生效,满终止；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 柒份,甲方伍份,乙方两份,具有同等法律效力；附件：工程量清单甲方：甲公司 乙方：乙公司盖章盖章地 址：地 址：法定代表人：法定代表人：托付代理人签字：托付代理人签字：联系人：联系人：年月日：合同订立时间：名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页