2023年监理工程师考试合同管理真题解析.doc

《2023年监理工程师考试合同管理真题解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师考试合同管理真题解析.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师考试建设工程协议管理-真题与答案解析一、单项选择题1、为了建立可以独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、协议管理制 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是建设工程协议管理的目的。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和协议管理制。项目法人责任制是要建立可以独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。2、关于法人应当具有的条件的说法，对的的是（）。A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【对的

2、答案】 C【答案解析】 本题考察的是协议法律关系的构成。法人应当具有以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场合；（4）可以独立承担民事责任。参见教材P5。3、关于法律事实的说法，对的的是（）。A、法律事实不涉及事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、协议当事人违约属于法律事实中的行为 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是协议法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实涉及行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D对的，协议当事人违约属

3、于法律事实中的行为。参见教材P7。4、工程监理单位授权总监理工程组织完毕监理任务而产生的代理属于（）。A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理 D、延伸代理 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是代理关系。在工程建设中涉及的代理重要是委托代理，如项目经理作为施工公司的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完毕的。项目经理、总监理工程师作为施工公司、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。5、关于保证人资格的说法，对的的是（）。A、公民个人不得作为保证人 B、公司法人的职能部门一律不得作为保证人 C、公司法人的分支机构一律不

4、得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）公司法人的分支机构、职能部门。公司法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团队。参见教材P10。6、关于抵押的说法，对的的是（）。A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【对的答案】 B

5、【答案解析】 本题考察的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。7、关于留置的说法，对的的是（）。A、留置权可以通过协议的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工协议不可实行留置权 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过协议约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照协议约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按

6、照协议约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。8、招标人应当合理拟定提交资格预审申请文献的时间，自资格预审文献停止发售之日起不得少于（）日。A、3 B、5 C、7 D、10 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是申请人须知。招标人应当合理拟定提交资格预审申请文献的时间，自资格预审文献停止发售之日起不得少于5日。参见教材P37。9、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害补偿义务的期限不超过（）。A、保险单列明的建筑期保险终止日 B、工程所有人对所有工程验收合格之日 C、工程所有人实际占用所有工程之日 D、工程所有人使用所有工

7、程之日 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是工程建设涉及的重要险种。在任何情况下，保险人承担损害补偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。10、根据标准施工招标文献“投标人须知前附表”的目的是（）。A、列明“通用协议条款” B、明确“投称人须知”正文中的未尽事宜 C、明确“投标人须知”的修改内容 D、判明评标的方法和因素 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是标准施工招标文献概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知相应款项中需要明确或说明的具体规定予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。11、关

8、于施工招标项目的底的说法，对的的是（）。A、施工招标项目必须有标底 B、标底应当在开标时公布 C、标底应当作为评标的依据 D、一个项目可以有几个不同的标底 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文献的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。12、招标人修改招标文献的时间距投标截止时间局限性（）天，应相应延长投标截止时间。A、5 B、10

9、C、15 D、20 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是接受投标书阶段的工作。招标文献的澄清，假如澄清文献发出的时间距投标截止日期局限性15天，须相应延长投标截止日期。参见教材P32。13、关于投标保证金的说法，对的的是（）。A、招标文献的重要内容中不涉及投标保证金 B、投标人不按规定提交投标保证金的，其投标文献按废标解决 C、投标保证金有效期应当长于投标有效期 D、中标人不能规定先退回投标保证金，再提交履约保证金 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文献的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，联合体投标的，

10、其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订协议后的5个工作日内，就应当退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。14、关于评标委员会的说法，对的的是（）。A、评标委员会成员的名单应当保密 B、评标委员会成员的名单应当在开标后拟定 C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3 D、评标委员会中的专家一律采用随机抽取方式拟定 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是评标、决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前拟定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以

11、及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊规定的招标项目，采用随机抽取方式拟定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接拟定。参见教材P34。15、关于评标中对投标文献质疑的说法，对的的是（）。A、投标人可以积极规定进行说明 B、投标人的说明可以改变投标文献的实质性内容 C、评标委员会可以口头告知投标人进行说明 D、投标人的说明应当采用书面形式 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是评标、决标阶段的工作。选项

12、A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人积极提出的澄清、说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清、说明不得超过投标文献的范围或者改变投标文献的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不拟定性问题，以书面形式告知该投标人。参见教材P34。16、根据招标投标法，应由（）拟定中标人。A、招标人 B、招标代理机构 C、评标委员会 D、招标投标监督机构 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是评标、决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的征询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人拟定中标人。参见教材P35。17、某工程施工项目

13、招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的协议价格和评标价格分别是（）。A、1800万元，1800万元 B、1800万元，1770万元 C、1830万元，1800万元 D、1830万元，1770万元 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是经评审的最低投标价法。协议价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。参见教材P42。18、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A、2 B、4 C、10 D、20 【对的答案

14、】 B【答案解析】 本题考察的是接受投标书阶段的工作。投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。则本题投标保证金=2002%=4（万元）。参见教材P33。19、采用招标方式采购运营期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的对的做法是（）。A、不宜将交货期作为评标内容 B、宜将报价最低者作为中标人 C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法 D、宜采用综合评估法 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是材料和通用型设备采购招标文献重要内容。采购生产线、成套设备、车辆等运营期内各种费用较高的货品，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。20、关于设计招标内

15、容的说法，对的的是（）。A、设计招标无法提出具体的工作量 B、设计招标无法规定完毕的时间 C、设计招标无法限定工作范围 D、设计招标无法提出技术指标 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是工程设计招标概述。设计招标文献中仅提出设计依据、工程项目应达成的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、规定完毕的时间等内容，而无具体的工作量。参见教材P46。21、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A、报价最低者 B、评标得分最低者 C、评标得分最高者 D、评标价最低者 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最

16、低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。22、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，对的的是（）。A、投标保证金额局限性，属于细微偏差 B、备品备件的价格可以单独报价 C、单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差 D、评标时不应考虑运费问题 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额局限性，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。23、关于工程设计招标特点的说法，对的的是（）。A、设计招标文献无法限定项目的工作范围 B、设计投标文献应按工程量清单填报报

17、价 C、设计评标应按投标报价高低排定顺序 D、设计评标时重要关注设计方案优劣 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文献中仅提出设计依据、工程项目应达成的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、规定完毕的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评选一般分为技术标和商务标两部分，假如招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。24、关于建设工程设计协议当事人的说法，对的的是（）。A、发包人只能是建设单位 B、特殊情况下，承包人可以没有设计资质 C、承包人的综合资质只设甲级 D、承包人

18、的行业资质只设甲级 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是建设工程设计协议的内容和协议当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的公司法人；选项D错误，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。参见教材P65。25、关于建设工程设计协议履行的说法，对的的是（）。A、保证设计质量是发包人的责任 B、保护双方知识产权是双方的共同责任 C、外部协调工作应由承包人自行完毕 D、设计人不承担参与工程验收的责任 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是设计协议履行

19、管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按协议约定参与工程验收工作。参见教材P70。26、标准施工招标文献的合用范围是（）。A、大型复杂的工程项目 B、多元投资主体的工程项目 C、工期在一年之内的工程项目 D、跨行业的工程项目 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是施工协议标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的合用于大型复杂工程项目的标准施工招标文献（2023年版）中涉及施工协议标准文本（以下简称“标准施工协议

20、”）。参见教材P75。27、根据标准施工协议，履约担保的期限自发包人和承包人订立协议之日起至（）之日止。A、工程竣工验收 B、工程缺陷责任期满 C、签发工程移交证书 D、签发最终结清证书 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是施工协议标准文本。担保期限自发包人和承包人签订协议之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。28、关于监理人的协议管理地位和职责的说法，对的的是（）。A、在协议规定的权限范围内，监理人可独立解决变更估价、索赔等事项 B、监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行 C、发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实行指令 D、监理人的指示错误给承包人导致损失

21、，由发包人和监理人承担连带责任 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是施工协议管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少协议争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，假如监理人的指示错误或失误给承包人导致损失，则由发包人负责补偿。参见教材P77。29、根据标准施工协议通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A、发包人 B、承包人 C、发包人和承包人 D、监理人 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是明保证险责任。由承包人负责

22、投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。30、标准施工协议通用条款规定的“基准日期”是指（）。A、投标截止日 B、开标之日 C、中标告知书发出之日 D、投标截止日28天 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是订立协议时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。31、根据标准施工协议，工程保险可以采用局限性额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司补偿损失后的局限性部分，按协议约定由（）责任补偿。A、发包人 B、承包人 C、事件的风险负责人 D、监理人 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察

23、的是明保证险责任。假如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额补偿，则损失补偿的局限性部分按协议相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。32、根据标准施工协议，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工告知 B、在开工日期15日前向承包人发出开工告知 C、批准或规定修改承包人报送的施工进度计划 D、组织编制施工“协议进度计划” 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人批准后，应在开工日期7天前向承包人发出开工告知；选项D，经监理人批准的

24、施工进度计划称为“协议进度计划”。参见教材P84。33、标准施工协议中的“协议工期”是指（）。A、承包人完毕工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限 B、协议协议书中写明的施工总日历天数 C、承包人从监理人发出的开工告知中写明的开工日起，至工程接受证书中写明的实际竣工日止的期限 D、承包人在投标函内承诺完毕工程的时间期限，以及按照协议条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是协议履行涉及的几个时间期限。“协议工期”指承包人在投标函内承诺完毕协议工程的时间期限，以及按照协议条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。34、根据标准

25、施工协议，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A、施工技术事故 B、异常恶劣天气 C、不可抗力 D、因设计缺陷导致的设计变更 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期、费用和利润。参见教材P97。35、根据标准施工协议，关于监理人对质量检查和实验的说法，对的的是（）。A、监理人收到承包人共同检查的告知，未准时参与检查，承包人单独检查，该检查无

26、效 B、监理人对承包人的检查结果有疑问，规定承包人重新检查时，由监理人和第三方检测机构共同进行 C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权规定承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检查 D、重新检查结果证明质量符合协议规定的，因此增长的费用由发包人和监理人共同承担 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检查的告知后，监理人既未发出变更检查时间的告知，又未准时参与，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和实验，将记录送交监理人后可继续施工，本次检查或实验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的实验和检查结果有

27、疑问，或为查清承包人实验和检查成果的可靠性规定承包人重新实验和检查时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新实验和检查结果证明符合协议规定，由发包人承担由此增长的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。36、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。A、负责专业分包工程的施工组织管理 B、审查专业工程分包人的质量保证体系 C、选派分包工程的项目经理 D、负责对分包工程进行全面的质量检查 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是施工分包协议概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督、管理和协调，承担如同主协议履行过程中监理人的职责，涉及审查分包工程进度计划、分

28、包人的质量保证体系、对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。37、标准施工协议中“暂估价”的含义是（）。A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能拟定价格的计日工费用 B、暂估价是指也许发生的劳务分包费用 C、暂估价是指用于支付也许发生工程变更需增长的费用 D、暂估价属于签约协议价的组成部分 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能拟定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约协议价的组成部分。参见教材P90。38、根据标准施工协议，关于“暂列金额”的说法，对的的是（）。A、暂列金额未涉及

29、在签约协议价内 B、暂列金额不可以计日工方式支付 C、暂列金额也许所有使用或部分使用 D、暂列金额应按协议规定所有支付给承包人 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未拟定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，涉及以计日工方式支付的款项。签约协议价内约定的暂列金额也许所有使用或部分使用，因此承包人不一定可以所有获得支付。参见教材P90。39、根据设计施工总承包协议，关于工程分包的说法，对的的是（）。A、承包人不得将其承包的所有工程转包给第三人 B、承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包

30、给有资质的合格主体 C、发包人批准分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任 D、分包人的资格能力应由发包人审核 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是设计施工总承包协议管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。规定承包人是具有实行工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人批准分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包协议副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。40、根据设计施工总承包协议，关于“发包人规定”中的错误，对的的解决方法是（）。A、

31、将无条件补偿条款写入协议协议书 B、将有条件补偿条款写入协议附录 C、承包人复核时未发现的错误导致的损失由承包人承担 D、将无条件或有条件补偿条款写入协议专用条款 【对的答案】 A【答案解析】 注：本题目无对的答案。本题考察的是订立协议时需要明确的内容。选项A、B，对于发包人规定中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在协议协议书或协议附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实行过程中因该错误导致承包人增长了费用和（或）工期延误，发包人应承担由此增长的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未

32、发现发包人规定中存在错误的，承包人自行承担由此导致增长的费用和（或）工期延误；选项D错误，应当是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。41、设计施工总承包协议的“价格清单”是指（）。A、承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单 B、承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的协议价格 C、承包人按其提出的投标方案计算的设计、施工、竣工、试运营、缺陷责任期各阶段的计划费用 D、承包人向发包人的投标报价 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是协议文献。设计施工总承包协议的价格清单，指承包人按投标文献中规定的格式和规定填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设

33、计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实行计划，因此价格清单是指承包人完毕所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运营、缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约协议价。参见教材P113。42、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A、可缩短建设周期 B、可减少工程成本 C、可优化设计方案 D、可加大监理人监督力度 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点涉及：（1）单一的协议责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。参见教材P

34、109。43、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检查方式，其数量验收可采用的方法是（）。A、外观检查法 B、衡量法 C、经验鉴别法 D、物理检查法 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是交货检查。数量验收的方法涉及：（1）衡量法；（2）理论换算法；（3）查点法。参见教材P130。44、根据机电产品采购国际竞争性招标文献，下列协议责任中，属于设备采购协议随着服务的是（）。A、提供维修所需的工具 B、交付设备 C、提供设备必要的包装 D、提供设备的易损备件 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是随着服务。协议专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方也许被规定提供下列中的任一项服务

35、或所有的服务：（1）实行或监督所供货品的现场组装和/或试运营；（2）提供货品组装和/或维修所需的工具；（3）为所供货品的每一适当的单台设备提供具体的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货品实行运营或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免去卖方在协议保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货品的组装、试运营、运营、维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。45、根据FIDIC施工协议条件，保存金返还的对的方式是（）。A、工程师颁发工程接受证书后一次性返还 B、工程师颁发工程履约证书后一次性返还 C、工程师颁发工程接受证书和履约证书后分两次返还 D、工

36、程师颁发工程接受证书和缺陷责任期满后分两次返还 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是FIDIC施工协议条件部分条款。颁发工程接受证书后，将保存金50%返还承包商，颁发履约证书后将所有保存金返还承包商。参见教材P141。46、根据FIDIC施工协议条件，关于指定分包商的说法，对的的是（）。A、指定分包商直接与业主订立协议 B、指定分包商完毕的施工任务应是承包商工作的一部分 C、承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费 D、指定分包商对其违约独立承担责任 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是FIDIC施工协议条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订协议的分

37、包商；选项B错误，完毕招标文献中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。47、风险型CM协议中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，对的的是（）。A、GMP为协议承包总价 B、节约的GMP所有归CM承包商 C、节约的GMP所有归业主 D、工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担 【对的答案】 D【答案解析】 本题考察的是美国AIA协议文本。选项A错误，GMP费用不是协议承包总价；选项B、C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按协议约定的一定比例获得相应的奖励。参见教材P145。48、风险型CM

38、协议的计价方式是（）。A、固定总价 B、成本加酬金 C、固定单价 D、可调单价 【对的答案】 B【答案解析】 本题考察的是美国AIA协议文本。风险型CM协议采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。49、根据NEC工程施工协议，协议争议的对的解决方式是（）。A、由施工协议当事人共同选定“评判人”作出决定 B、由雇主聘请的项目经理负责组织协调 C、由工程师负责裁决 D、由承包商与项目经理共同解决 【对的答案】 A【答案解析】 本题考察的是英国NEC协议文本。协议争议一方面提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出解决决定。参见教材P142。

39、50、根据NEC工程施工协议，签订协议时，价格已经拟定的协议属于（）。A、管理协议 B、目的协议 C、标价协议 D、成本补偿协议 【对的答案】 C【答案解析】 本题考察的是英国NEC协议文本。标价协议合用于签订协议时价格已经拟定的协议。参见教材P142。二、多项选择题1、建设工程协议的特性有（）。A、协议主体的严格性 B、协议订立的短暂性 C、协议标的的特殊性 D、协议履行期限的长期性 E、协议形式的非要式性 【对的答案】 ACD【答案解析】 本题考察的是建设工程协议的特性。建设工程协议的特性涉及：（1）协议主体的严格性；（2）协议标的的特殊性；（3）协议履行期限的长期性；（4）计划和程序的严

40、格性；（5）协议形式的特殊规定。参见教材P23。2、下列协议法律关系主体中，属于法人的有（）。A、某商业银行北京分行 B、某股份有限公司 C、尚未完毕改制的某国有公司 D、某项目经理部 E、某施工公司法定代表人 【对的答案】 BC【答案解析】 本题考察的是协议法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为公司法人和非公司法人两大类，非公司法人涉及行政法人、事业法人、社团法人。公司法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P56。3、在施工协议关系中，关于施工公司

41、项目经理的说法，对的的有（）。A、项目经理是施工公司的代理人 B、项目经理是项目经理部的代理人 C、施工公司应对项目经理的行为承担民事责任 D、项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任 E、项目经理应对其行为承担民事责任 【对的答案】 AC【答案解析】 本题考察的是代理关系。在工程建设中涉及的代理重要是委托代理，如项目经理作为施工公司的代理人、监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完毕的。项目经理、总监理工程师作为施工公司、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超过授权范围的行为则应当由行为人自己承担。假如授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向

42、第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。假如考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。4、关于保证担保方式的说法，对的的有（）。A、保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式 B、当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任 C、以公益为目的的事业单位不能作为保证人 D、连带责任保证的责任重于一般保证的责任 E、保证担保的范围仅限于违约金和损害补偿金 【对的答案】 ACD【答案解析】 本题考察的是担保方式。选项A对的，保证的方式有两种，即一般保证和连带

43、责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，假如当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C对的，以公益为目的的事业单位、公司法人不能作为保证人；选项D对的，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围涉及主债权及利息、违约金、损害补偿金及实现债权的费用。参见教材P10。5、关于质押担保方式的说法，对的的有（）。A、质押中的质物需转移占有 B、专利权可以质押 C、股权不可质押 D、建设用地使用权不可质押 E、土地所有权可以质押 【对的答案】 ABD【答案解析】 本题考察的是担保方式。选项A对的，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特性。权利质押一

44、般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利涉及：（1）汇票、支票、本票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的蕋金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P1213。6、关于标准设计施工总承包招标文献合用范围的说法，对的的有（）。A、合用于设计施工一体化的总承包项目 B、合用于依法强制监理的项目 C、合用于所有招标项目 D、只合用于公开招标的设计施工总承包项目 E、合用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目 【对的答案】 AE【答案解析】 本题考察的是简明标准施工

45、招标文献和标准设计施工总承包招标文献。标准设计施工总承包招标文献合用于设计施工一体化的总承包项目，合用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。7、已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查批准的事项有（）。A、招标文献 B、招标范围 C、招标方式 D、招标组织形式 E、中标人 【对的答案】 BCD【答案解析】 本题考察的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批、核准手续的招标项目，还需将招标范围、招标方式、招标组织形式等事项报项目审批、核准部门审查批准后才可以开始招标。参见教材P24。8、关于招标有效期的说法，对的的有（）。A、投标有效期从投标截止日期开始起算 B、投标

46、有效期对投标人有约束力 C、招标人在投标有效期内完毕评标即可 D、投标有效期内应完毕协议签订工作 E、投标有效期在协议订立后自动终止 【对的答案】 ABDE【答案解析】 本题考察的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完毕评标、定标、签订协议的所有工作；投标人在有效期内不得规定撤消或修改其投标文献，否则将没收投标保证金。参见教材P3233。9、根据招标投标法实行条例，投标保证金不予退还的情形有（）。A、投标人撤回已提交的投标文献 B、投标人撤消已提交的投标文献 C、投标人拒绝延长投标有效期 D、中标人拒绝订立协议 E、中标人拒绝提交履约保证金 【对的答案】 DE【答案解析】 本题考察的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤消或修改其投标文献；（2）中标人在收到中标告知书后，无合法理由拒签协议协议书或未按招标文献规定提交履釣担保。参见教材P33。10、关于投标人资格审查的说法，对的的有（）。A、本标段的监理人不能参与施工投标 B、由招标人进行资格审查 C、财产被接管不是否决投