2022建设工程施工合同15篇.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022建设工程施工合同15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程施工合同15篇.docx(140页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程施工合同15篇建设工程施工合同1甲方:乙方:应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年11月14日签订德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:一、工程范围:20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。三、新增工程量:详见附表:德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表四、质量要求:按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式:按原合同执行。六、其它:施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份,
2、甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人: 法定代表人:签约日期: 年 月 日建设工程施工合同2甲方(发包方):_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_乙方(承包方):_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_按照中华人民共和国合同法的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:2.开工日期:竣工日期:总日历日期:3.质量等级:4.合同价款:第二条合同文件及解释顺序。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。1.合同语言:2.适用法律法规:3.
3、适用标准、规范:第四条图纸。1.图纸提供日期:2.图纸提供套:3.图纸特殊保密要求和费用:第五条甲方驻工地代表。1.甲方驻工地代表及委派人员名单:2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第六条乙方驻工地代表。第七条甲方工作。1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求:2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点:4.工程地质和地下管网线资料的提供时间:5.*、批件的名称和完成时间:6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.会审图纸和设计交底的时间:8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第八条乙方工作。
4、1.施工图和配套设计名称、完成时间及要求:2.提供计划、报表的名称、时间和份数:3.施工防护工作的要求:4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求:5.对施工现场交通和噪音的要求:6.成品保护的要求:7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.施工场地整洁卫生的要求:第九条进度计划。1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:2.甲方代表批准的时间第十条延期开工。第十一条暂停施工。第十二条工期延误。第十三条工期提前。第十四条检查和返工。第十五条工程质量等级。1.工程质量等级要求的经济支出:2.质量评定仲裁部门名称:第十六条隐蔽工程、中间验收。中间验收部位和时间:第十七条试车。第十八
5、条验收和重新检验。第十九条合同价款的调整。1.调整的条件:2.调整的方式:第二十条工程预付款。1.预付工程款总金额:2.预付时间和比例:3.扣回时间和比例:4.甲方不按时付款应承担的违约责任:第二十一条工程量的核实确认。乙方提交工程量报告的时间和要求:第二十二条工程款支付。1.工程款支付方式:2.工程款支付金额和时间:3.甲方违约的责任:第二十三条甲方供应材料设备。甲方供应材料、设备的要求(附清单):第二十四条乙方采购材料设备。第二十五条设计变更。第二十六条确定变更价款。第二十七条竣工验收。1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间:2.乙方提交竣工图的时间和份数:第二十八条竣工结算。1.结算方式:
6、2.乙方提交结算报告的时间:3.甲方批准结算报告的时间:4.甲方将拨款通知送达经办的银行的时间:5.甲方违约的责任:第二十九条保修。1.保修内容、范围:2.保修期限:3.保修金额和支付方法:4.保修金利率:第三十条争议。1.争议的解决程序:2.争议解决方式:第三十一条违约。1.违约的处理:2.违约金的数额:3.损失的计算方法:4.甲方不按时付款的利息率:第三十二条索赔。第三十三条安全施工。第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。第三十五条地下障碍和文物。第三十六条工程分包。1.分包单位和分包工程内容:2.分包工程价款的结算办法:第三十七条不可抗力。不可抗力的自然灾害认定标准:第三十八条保险。
7、第三十九条工程停建或缓建。第四十条合同生效与终止。1.合同生效日期:2.合同份数:3.合同副本份数:4.合同副本的分送责任:5.合同书制定费用:合同订立时间:_年_月_建设工程施工合同3发包人(全称):_承包人(全称):_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日合同工期总日历天数_天四
8、、质量标准工程质量标准:符合国家质量验收标准五、合同价款金额(大写):_一、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书;2.本合同专用条款;3.明确双方权利、义务的纪要、协议;4.本合同通用条款;5.投标书、招标文件和中标通知书;6.施工图纸;7.标准、规范及有关技术文件、技术要求;8.工程量预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。二、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。三、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。四、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他
9、应当支付的款项。五、合同生效合同订立时间:_合同订立地点:_本合同双方约定签字盖章后生效。发包人:_(公章)承包人:_(公章)住所:_住所:_法定代表人:_法定代表人:_委托代理人:_委托代理人:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_邮政编码:_邮政编码:_工商行政管理部门鉴证:_(鉴证章)经办人:_年_月_日建设行政管理部门鉴证:_(印章)经办人:_年_月_日建设工程施工合同4甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商
10、就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称:1.2项目地点:2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日,完工日期年月日。节点控制工期见下表:2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.
11、4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否
12、变化合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润
13、、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。4.3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。5.1.3甲方负责组织相
14、关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务:5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由
15、乙方承担的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作:6、施工辅助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它:7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(,由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供,按月进行核销,且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价,则按照采购时价格计算)加计%费用收取材料款。7.2其他:8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备,并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则应承担相关违约责任。8.2乙
16、方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求,不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它:。9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行,工程质量全面达到设计要求和标准。其中:单元验收合格率%(优良率达%)以上,工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料),费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责,费用由方
17、承担。9.2.4本合同提前解除的,不免除乙方应承担的工程质量责任。9.2.5其它:1、安全生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准,遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求,确保施工安全。并签订安全生产责任书,见附件c,并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故,该保证金不退还。1.2其它要求:11、职业健康与环境保护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康安全责任书,见附件d,作为本合同的组成部分。11.1.2其他要求:11.2环境保护11.2.1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时,乙
18、方应提出安全、环境防护措施方案,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方承担。11.2.12其他要求:11.3责任划分乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时,应立即通知甲方,同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用,包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准,对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意:由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金,如合同执行中
19、发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时,甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资,提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%,剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求,并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时,甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置,相关费用由乙方承担。14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工
20、场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。15.2其他要求:16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量,则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5。2。3条上报已完工程量报表,经甲方部门校核,经部门审核,经批准方作为结算依据。17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方原因,未按照本合同约定的条件和期限付款,承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付,甲方不承担任何责任,乙方应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程施工 合同 15
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内