2022劳务分包合同范本汇编15篇.docx

《2022劳务分包合同范本汇编15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022劳务分包合同范本汇编15篇.docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022劳务分包合同范本汇编15篇劳务分包合同范本1发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部承包方（乙方）依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程二、承包方式、取费标准：1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木枋、包小型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方。2、工程量验收：依据施工

2、图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。3、合同单价（1）工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。（2）模板制安人工及材料费含模板工程所需的电锯、电钻，含模板（16000）木枋（400m3），含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等）为 26 元/.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（平安帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条

3、等），机械费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。（3） 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%.（4） 本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方缘由结构工程收未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。5、工作内容：a. 测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及限制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成）配模

4、、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。b. 场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。三、双方责任（一）甲方1、甲方驻工地代表： xxxxxxxxxxxxx2、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底。3、甲方负责供应塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。4、甲方应监督、检查或帮助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。5、刚好组织钢管和扣件材料进

5、场，负责搭设平安设施，指挥平安、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。6、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电/人，3吨水/人限制用电用水量，超额部分按市场价干脆在工程款内扣除。7、甲方供应施工用电至现场二级配电箱。（二）乙方1、乙方驻工地现场代表： （乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元/天）2、乙方必需持有效的“四证一书”（营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人托付书），并向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、安排生育证，并应确保进场人

6、员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。进场人员必需为年满十八至四十五周岁的青壮年。3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，将平安生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应实行严格的平安防护和职业平安健康措施，由责任方担当自身平安防护措施。6、乙方

7、供应施工人员运用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员运用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满意施工须要，甲方不再供应任何机具。7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。8、乙方进场人员自带生活费。9、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达100%.进场前必需递交特别工种上岗证。四、工期、质量、成品爱护、平安文明施工1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织安排施工，按甲方安排材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最终甲方统计总量。因乙方缘由造成工期延误者，按每延期一天，乙方除担当甲

8、方各种损失外，甲方将视详细状况，按5000-10000元/天罚款。2、质量：该工程质量目标确保 武汉市优质工程 标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准；工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工缘由造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。3、成品爱护：乙方应帮助甲方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作25倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。4、文明施工：乙方要帮助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作200XX元的

9、罚款。5、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反平安管理及环境爱护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。实行必要的平安卫生及环境爱护措施。消退事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方担当，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行平安及环境爱护教化，并对

10、他们的平安健康负责。6、平安生产和职业平安健康：杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤，甲方对乙方担当的工程要做好平安交底，提出明确的平安要求并进行平安监督检查。乙方必需贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故，主要责任、干脆责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且依据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必需与项目相关部门签订平安生产责任合同。五、工程结算与支付1、乙方担当的施工项目

11、按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。2、人工费支付：乙方施工的分项工程按节点付款，基础平0.000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的 70 %，主体封顶支付总价款的 85 %，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至100%。若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。3、乙方必需办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。六、其他1

12、、由于乙方缘由中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方缘由造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，第一次打架罚款5000元，其次次打架罚款10000元或退场，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方担当。3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将赐予惩罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方

13、三天后，乙方未见答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当。5、乙方必需确保进场模板新旧比例为8：2，即10000的新模板，否则，甲方有权依据实际状况罚款500010000元（从履约金内扣除），且单价下浮10%.6、乙方必需确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视详细状况罚款100元XX元。7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必需做到工完场清。否则，视详细状况对乙方处以2001000的罚款，从工程结算中干脆扣除。8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款1001000元。9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚

14、款200元。10、因乙方缘由出现爆模，乙方除刚好按技术规范处理外，甲方视详细状况对乙方罚款1005000元。11、乙方进场施工人员必需戴平安帽，否则每人每次罚款50元。12、乙方进场施工人员必需佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的200倍进行惩罚，从工程结算中干脆扣除。七、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）乙方（盖章）现场负责人：现场负责人：年 月 日年 月 日劳务分包合同范本2发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)根据

15、中华人民共和国建筑法、合同法的相关规定和条款，以及施工规范的规定，由_建筑工程有限公司承建_项目工程。经甲乙双方共同协商，现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务，经双方在自愿、同等、互惠互利的原则下达成一样，特签定如下条款。一、承包形式包工(含机械设备及周转材料)。二、承包内容依据甲方供应蓝图的内容确定如下：1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。2、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。3、外脚手架材料、人工、平安防护、文明施工全包。4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。5、施工

16、用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上，本工程中预埋及水电安装甲方负责)。6、全部乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方供应)。7、基础及地下室工程中的砖模砌体、梁基成型、施工排水、砼、砌体、抹灰、地面找平、护坡、以及本工程中的分中划线全包(甲方负责退土)。三、合同价款合同总价约为_万元。承包内容中，竣工按国家规定计算建筑面积，办理结算，每平米按_元计价;地下室含伐板基础，消防水池及通道，每平方米按_元计价(注一号楼1层高_米，2层高_米，二号楼架空层_米)。四、付款及结算方式1、依据工程完成进度付款，分为基础完工_万元、主体完工_%：_万元、主体竣工_万元、

17、砌体完工_万元、内外墙粉饰完工_万元、竣工验收_万元，共计_万元，约_%。2、竣工结算时，乙方担当房屋_套，冲抵余下_%款额，余下_%待本工程入住率达_%结清(限时_年内，竣工后乙方随时卖房可抵冲工资款)。五、工程质量管理及验收施工中乙方必需接受甲方管理人员、项目部、业主、质监及监理部门的质量检查、监督、工程竣工经综合评定达到合格等级。六、工程工期1、乙方必需按甲方总体施工进度安排组织人员，确保工程的顺当完工。2、工程从基础伐板起先计算工程工期，总工期为_天(_年_月_日至_年_月_日)。3、不行抗事务发生，工程相应顺延。4、工期延误一天，甲方处乙方每天_元罚金，提前一天甲方赐予每天_元嘉奖。

18、5、因甲方缘由造成停工待料，及乙方缘由造成甲方材料损失的，双方按实际发生额进行赔偿。七、平安生产1、乙方必需听从甲方项目部的监督管理，遵守施工现场的平安管理条例，乙方应加强对施工人员的平安管理教化，做好相应的防护工作，对违章人员甲方随时有权对乙方进行惩罚。2、施工平安保险，乙方担当_万元，其余部分由甲方负责买至赔额达到_万元。3、乙方向甲方缴纳_万元平安保证金，甲方将从_%余款中扣除，若因平安事故对甲方资质造成重大负面影响，_万元保证金不予退还，未发生重大平安事故，工程完工退还给乙方(施工中发生平安事故_万元内，一切经济损失乙方自行担当)。八、施工现场管理1、乙方施工人员在施工过程中，必需遵守

19、施工现场理条例，对施工材料、机械、设备必需妥当保管，合理运用，现场保证整齐、通畅、堆放有序。2、文明施工，平安作业，杜绝野蛮行为。各部分项必需做到工完场清，做到材料无奢侈，施工无返工，如有发生甲方有权处以罚款。3、甲方必需总体布置现场，合理调度，保证水电路正常畅通。九、甲乙双方责任甲方责任：1、刚好供应施工蓝图及变更文件。2、负责图纸会审，对质量平安隐藏工程、基础主体刚好组织验收。3、按合同约定时限_日内给付工资款。4、指导乙方现场施工，现场监督检查质量、平安、刚好核定工期。5、行使甲方应尽责任、权利和义务。乙方职责：1、按图施工，质量自检，保证工程质量达到到合格标准等级，并保证验收合格。2、

20、保证平安生产，文明施工，按期完成工程任务。3、听从甲方管理和支配，确保刚好进行质量保修。十、工程保修本工程保修期为_年，_年内乙方必需为甲方供应刚好的保修范围内事项，若乙方不能刚好保修，甲方有权自行支配，按实际发生费用从乙方保修金中扣除。十一、其它本合同一式_份，甲乙双方签字生效，在合同执行过程中甲乙双方必需共同遵守以上合同条款，任何一方不得终止合同，若一方严峻违约或确已无接着履约实力时，另一方可要求对方支付赔偿违约金_万元。本合同保修期完，工程款结清自动失效。未经事宜，双方协商补签，与本合同法律效力同等。甲方：_乙方：_电话：_电话：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日劳务分包合同范本3合

21、伙人（以下简称甲方）：身份证号码:住址：合伙人（以下简称乙方）：身份证号码:住址：甲乙双方经同等协商，本着互利共赢、相互敬重、合作久远的目的，就合伙承包XX院2#、9#、10#楼及XX项目3#、4#、9#、15#楼工程事宜达成一样看法，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。二、合伙经营项目和范围合伙项目内容和范围以甲方与徐XX、刘XX签订的脚手架班助分包施工合同确认的建设项目内容和范围为准。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资方式及比例1、乙方现金出资5万元，由乙方分两次交给甲方，由甲方用于支付工人

22、工资。2、甲方不得将乙方出资挪作他用，否则向乙方支付违约金1万元；3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。五、盈余安排乙方根据甲方与徐XX、刘XX签订的XX院2#、9#、10#楼脚手架班助分包施工合同中的工程量及XX项目3#、4#、9#、15#楼脚手架班助分包施工合同中的工程量，以每平方米2元享有工程利润。工程量以最终工程量结算为准。上述利润在甲方收到工程款后三日内，甲方支付给乙方。六、退伙合伙期间原则上不得退伙；如遇特别缘由确需退伙的，需经甲乙双方协商同意。七、项目日常管理1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目攻关、催收工程款及关系协调并参加项目日常

23、管理。2、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同确定。3、工程款统一汇入以下账户内账户：甲方没有合理理由，也没有乙方协商同意，工程款汇入其他账户，甲方应向乙方支付违约金2万元。八、合伙期满合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，甲方应将乙方应得的利润根据本协议第五条的约定付清。九、违约责任1、合伙人一方违反本协议其他约定，给另一方造成损失的，支付违约金2万元。十、本协议一式两份，甲乙各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：担保人：年4月10日劳务分包合同范本4发包方：(以下简称甲方)_承包方：(以下简称乙方)_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规

24、定。甲方确定将_公司_工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一样，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从_年_月起至_年_月止。三、工程质量标准：全部分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付

25、50，装修完工前付50。五、乙方的职责乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：

26、_年_月_日_年_月_日劳务分包合同范本5发包方（以下简称甲方）承包方以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法建筑法结合劳务人工工资管理方法，经甲乙双方协商，遵循同等、公开、公正、自愿的原则，签订本合同。第一条：工程名称：兴安龙府小区#楼工程地点：兴安农贸市场西侧乙方承包工程内容及范围：1、内墙抹灰为小麻面，厨房、卫生间为大麻面，外墙打底抹灰。（室内电工盒、水暖眼的维护、天棚、内外全部地面、踏步和屋面的全部抹灰都由甲方负责。）其次条、合同承包形式：包工不包料1、工程质量：一般抹灰、为合格品。第三条：工程承包价款及支付方式1、工程价款按建筑面积按每平方米元整。阳台外踏步算整面积。2、付款方式：内墙

27、抹灰完毕甲方付给乙方工程款的80%，余款抹灰工程结束后甲方一次结清。第四条：甲乙双方的责任、义务和平安。1、甲方责任（1）负责工程质量的监督，有病早治，组织质检、验收、及工程量鉴证工作。（2）乙方人员进入现场后，甲方供应居处、生活燃料。供应乙方的抹灰工具，保障塔吊工、搅拌机工、架子工随时上岗操作。（3）担当由甲方责任所造成的一切损失和费用。2、乙方责任（1）负责组织具有相应技能的劳务人员，必需做到思想好、身体健康、遵纪遵守法律，具有完整的施工技术、平安技术的管理人员。（2）遵守项目部的各项规章制度，必需听从甲方指挥和管理。（3）作业时做到工完料净，合理节约和运用各种材料，如发生奢侈现象，甲方先

28、教化后惩罚。（4）乙方不担当国家的税收及费用。3、平安事故，假如出现平安事故有责任方负责。第五条、其他事项1、因甲方材料供应不足，出现停工待料状况、误工费由甲方担当工资时价。2、乙方无故停工现象，甲方有权惩罚及清出现场。第六条、工期自20_年（）开工至20_年（）。如发生不行抗力因素时工期顺延。第七条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日劳务分包合同范本6依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和总包单位：中国建筑装饰工程公

29、司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚恳信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一样,订立本合同。1、工程概况工程名称：工程地点：分包范围：分包内容：分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）2、分包工作期限起先工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天3、质量平安标准3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）和建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20xx）,本工作必达到质量评定合格等级。平安按国家现行规定建筑施工平安检查标准（JGJ59-99）。3.2质量保修：详见工程质量保修书，保

30、修时间壹年。4、分包合同4.1总包合同同样适用于劳务分包。4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细微环节除外）。5、图纸5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人供应图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。6、项目经理6.1分包委派的担当驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必需参与每周由监理或总包主持的例会，未按时参与会议的处以1000元/每次罚款。7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。（2）向分包供应各层水、电。（3）向分包责任人进行技

31、术交底。7.3、统筹支配、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;7.4、按时供应图纸,刚好交付所供材料、设备,平安设施保证施工须要;7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8、分包义务8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;8.2分包依据施工组织设计总进度安排的要求,向总包上报本标段进度安排，每月23日前提交下月施工安排,有阶段工期要求的提交阶段施工安排,必要时按总包要求提交旬、周施工安

32、排,以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排,经总包批准后严格实施;8.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期;加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其

33、操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局;8.5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;8.6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成冲突;因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行500020000元的惩罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，协作总包完成本标段内的技术资料，协作总包办理交工验收;8.8做好施工场地内己完工程部分的成品爱护工作，因分包责任发生损坏，分包自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;8.9妥当保管、合理运用总包

34、供应的租赁设备及其他设施;8.10分包自行供应运用的机具、设备,性能应满意施工的要求，刚好运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期须要。8.11分包有义务协作在分包施工区域内施工的其他专业施工。8.12分包因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5元的违约金。8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行担当。9、材料、设备供应9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应安排（见附表1物资需用安排表）;经确认后,总包按供应安排要求数量和供应时间等组织货源并刚好交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分

35、包必需刚好进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。9.2分包应妥当保管、合理运用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。（1）总包托付分包选购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可选购。同时供应材料检验证明、合格证等一切证明（2）未经总包确认，分包擅自选购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发觉，将依据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包担当。10、分包价格10.1本工程的分包价格采纳下列方式计算：（

36、1）固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。（2）如遇特别缘由的确须要确认的必需经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。11、分包工程款的支付（1）合同生效即起先按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行;（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。12、施工变更12.1施工中如发生

37、对原工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并供应变更的相应图纸和说明;刚好变更有关的施工时间和依次。12.2三日内提交因变更导致劳务酬劳的增加，相应需增加的工期;因变更削减工程量,劳务酬劳应相应削减,工期相应调整。12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的干脆损失,由分包担当,延误的工期不予顺延。12.4因分包自身缘由导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务酬劳。13、施工验收13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应刚好整

38、改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包担当。总包与分包间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包担当。14、争议14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采纳下列第1种方式解决争议;（1）双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;（2）向所管辖权的人民法院起诉。14.2发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持

39、工作连续,爱护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;（2）调解要求停止合同工作,且为双方接受;（3）仲裁机构要求停止合同工作;（4）法院要求停止合同工作。15、禁止转包或再分包15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法担当责任。16、不行抗力16.1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。17、合同解除17.1如因不行抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,17.2合同解除后,分包应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出供应必要条

40、件。18、合同终止18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。19、合同份数19.1本合同正本两份,副本2份，具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。20、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定当日后生效。总包：（公章）地址：法人代表：分包：（公章）法人代表：地址：劳务分包合同范本7承包人：劳务分包人：依据中华人民共和国民法典及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就_工程劳务作业承包事项协商一样，共同达成如下协议：一、总包工程概况1、总包工程名称：2、总包工程地点：3、总包工程立项及

41、批准文号：二、劳务分包作业范围(一)分包合同范围：_；(二)劳务分包作业范围及内容：1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度安排和保证措施、劳动力及材料供应安排、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、平安生产与文明施工措施、环境爱护与成本限制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应刚好通知劳务分包人。2、劳务分包人应当依据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力支配安排、机具、设备及材料供应安排等。三、劳务分包作业期限1、安排起先日期：_年_月_日；2、安排完工日期：_年_月_日；3、作业总日历天数为

42、：_天。作业总日历天数与依据前述安排起先、完工日期计算的天数不一样的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合_标准，并符合承包合同有关质量的约定。五、劳务分包合同价格签约合同价为：_元(人民币)，大写：_元。六、劳务分包人资质1、资质证书编号：_；2、资质专业及等级：_。七、项目经理、施工队长及劳动力管理员1、发包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，工程建立师(项目经理)证书号_。身份证号码：_。托付权限：_。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。2、承包人委派的担当驻工地履行本合同的负责人为_，职务：_，岗位证书号：_，身份证号码：_。托付权限：_。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。3、发包人现场劳动力管理员_，上岗证号_，职责为_；承包人现场劳动力管理员_，上岗证号_，职责为_。4、承