2022工程分包合同范本_1.docx
《2022工程分包合同范本_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程分包合同范本_1.docx(91页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022工程分包合同范本工程分包合同范本1承包方(甲方):代表人:分包方(乙方):责任人:风险提示:分包合同条款内容应当规范、详细、具备可操作性,否则,假如承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以询问专业律师,避开某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。 甲乙双方以合同法为依据,本着诚恳信用的原则进行协商,现协商一样签订本合同,并遵照执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围4、承包内容:5、建筑面积:6、承包方式:二、合同工期1、乙方进场前须提前_天通
2、知甲方。2、合同工期:本工程于_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,共_日历天。三、预付款担保及履约担保乙方同意以下列第()种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方供应预付款银行担保、分包履约担保书。(1)预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即_万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前起先到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。(2)履约保函:在合同签订后_天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的_%,计_万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部
3、义务(除保修义务外)为止。(3)提交履约保证金:在合同签约后_天内,乙方须提交合同金额的_%的履约保证金_万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。四、工程款支付1、工程预付款:_万元。2、乙方须在每月_日将当月实际完成工作量上报甲方。经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到账后_天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到账工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲方供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按_%进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工
4、作量的_%,竣工验收完成并办理好工程结算手续后_天内支付_%,留_%作为保修金,等_年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。五、甲方工作1、甲方应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台账。2、开工甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。3、工程完工时,甲方要刚好组织人员验收。4、要刚好支付工程价款,不得延期支付。六、乙方工作1、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、平安与文明,按合同约定完成全部义务。2、乙方应按甲方项目部的要求,仔细做好台账工作,并保存和管理好各
5、种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。3、遵守国家和地方现行的有关环境爱护、职业健康和平安的法律、法规。乙方在施工过程中严格限制好施工噪声、扬尘对四周环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工。4、对进场人员进行技术、质量、平安交底。5、甲方验收工程时,须主动协作。七、隐藏工程和中间及分项验收1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收,验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐藏和接着施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时
6、间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方担当。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐藏或接着施工。2、若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,工期不予延顺。对事后无法推断质量的工序应作为特别过程加强限制。八、违约责任在本合同的履行过程中,任何一方无故违约,都应向守约方担当违约行为造成的全部损失。并担当合同价款_%的违约金。因一方的行为严峻违约
7、,导致合同无法履行的,守约方可要求终止合同的履行,通知到达责任方时生效。九、争议解决合同履行过程中发生争议,双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的法院起诉。十、附则1、本合同自签字日起生效,合同一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜,双方协商解决。风险提示:分包合同有关工程量变更及单价调整,不行抗力事务的损失担当,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必需与总包合同约定的相应内容一样,特殊要坚持大多数分包合同的结算必需在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一样造成总包单位额外损失的发生。建议在
8、起草或者签订分包合同之前,可以询问专业的律师看法,以防止风险出现。甲方:代表人:地址:联系方式:合同履行地:_年_月_日乙方:责任人:地址:联系方式:合同履行地:_年_月_日工程分包合同范本2发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法,甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务,结合工程的实际状况,经双方协商一样,达成如下协议:一、工程名称:二、建筑面积:平方米三、工程总金额:元四、工程期限:年月日至年月日五、质量等级:六、工程款支付:开工一月后付万元,其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%,技工持证率85%,平工
9、持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格,质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期:乙方进场后按项目下达的生产工期施工,每延长一天,罚款元,以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资,不得拖欠或克扣工资,工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜,双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协
10、商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方:法定代表人:托付代理人:现场代表:年月日乙方:法定代表人:托付代理人:分包商:年月日工程分包合同范本3发包人:(以下简称甲方):_承包人:(以下简称乙方):_依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信的原则,经甲乙双方协商,就工程分包事项达成一样,订立如下合同条款。1、工程概况及分包内容工程名称:_工程地点:_工程概况:_分包内容:全部钢筋加工、制作、绑扎工程。(所需的绑丝由乙方
11、担当)。1、分包方式:清工2、合同价款:按建筑面积计算:_元/。一次性包死,价格不行再调。3、分包工期4、质量标准:达到国家执行建设工程质量验收规范合格标准。5、付款方式:1)地下室封顶完成后,付所完工程量价款的70。2)0。000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70。3)主体完工后,经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清。6、甲方的责任和义务1)组建项目管理班子,办理竣工手续。2)负责组织分部工程的验收。3)负责供应施工用的设备及周转材料。7、乙方的责任和义务1)根据本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。2)施工现场要保持工完场地清。3)妥当保管并合理运用进场的
12、建筑材料、机械设备及周转材料。假如运用不当,造成的损失由乙方负责。4)乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付,自第一批工程款后由乙方自己担当,前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。5)严格按设计图纸和验收规范组织施工,工程达到合格标准。如发生质量问题,乙方担当由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的奢侈。6)遵守建设工程平安生产的有关法律法规,自行配备必要的平安防护用品,对工人进行平安教化,不违章指挥,不冒险作业,确保平安生产。并接受上级平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施。如施工中发生平安事故,费用在20xx元以下由乙方负责,在20xx元以上的医疗费用由保险费担当。(
13、保险公司赔付多少付乙方多少)7)由于自身施工进度慢造成的工期延误,乙方必需担当由此发生的费用。8)自觉接受甲方及有关部门的管理,监督和检查,与现场的其他单位人员协作好工作。9)按协议在拔付乙方的进度款之前,由乙方供应给甲方工人工资表,并由乙方施工人员亲自签名。10)乙方不得再将工程转包他人,11)本合同一式二份。甲乙方各执一份,本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日工程分包合同范本4甲方:乙方:就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区 楼工程,以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一样,依据有关法律、法规的规定
14、,在同等、自愿的基础上签定本合同。一、承包工程名称、承包内容、形式及价款1、工程名称:阿左旗鹿鸣新苑住宅小区2、承包形式:甲方以轻工形式发包给乙方,包工不包料。3、承包内容:施工图纸设计的基础(包括清理基槽)、主体、屋面、 室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、 水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。4、承包价款:以施工图纸建筑面积为准,承包单价为元/M2。5、其它约定:二、工期及质量要求1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不行抗因素造成的停工,经项目部鉴定后,工期顺延;如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误,甲乙双方造成的损失由乙方担当赔付。
15、2、本工程质量等级为优良工程。(基础优良;主体一二四层优良、三五层为合格;内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格)。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求,由甲方按 5 元/M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工,除费用由乙方自理外,甲方将追赔材料及其它损失费用。三、甲乙双方责任及义务乙方进入现场时,由甲方供应住宿设施,乙方须出示户口本或身份证,填报花名册,办理暂住证(费用由乙方自理)。如施工人员有更动,须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后,由甲方人员负责支配生产任务,进行技术交底、平安技术交底、进行平安教化工作;乙方必需根据施工操作规程、技术交底等进行作业,必需严格遵守公司各项规
16、章制度,无条件听从现场管理人员的管理,如甲方有违章指挥行为,乙方有权拒绝执行,否则甲方有行使惩罚的权利,甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理运用各种材料,搞好材料节约,坚决杜绝奢侈,如发觉材料奢侈现象,警告后仍不改正,甲方赐予奢侈材料价款的3倍罚款。乙方施工人员进入现场后必需遵纪遵守法律,不准喝酒赌博、打架斗殴,如发生作奸犯科案件及其民事、刑事责任,乙方应对造成的后果担当全部责任,甲方概不担当任何连带责任。甲方向乙方供应的机械设备由乙方负责保养修理,特别工种需持证上岗,合同期内,乙方不得擅自停工或减退员工,否则工资不予结算。四、平安要求乙方必需严格遵守施工现场的平安纪律及公司的平安规章制度,严
17、格根据平安操作规程进行作业,确保工地平安生产,如有平安事故发生,甲方将查明缘由,明确责任。如属乙方野蛮施工,违章作业,一经查明,后果乙方自负。五、环保要求施工现场工人宿舍应保持清洁卫生,现场垃圾分类堆放,应做到工完料尽场清。六、工资支付及结算方式七、其它约定八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自工程开工日期生效,工程竣工验收合格后,自行作废。九、本合同未尽事宜,经双方协商可作补充协议,补充协议为本合同附件,具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程分包合同范本5依据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑
18、法,上海市建筑市场管理条例及有关法律,法规,遵循同等,自愿,公允和诚恳信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一样,订立本合同.工程概况1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .1.3 承包范围及内容: .1.4 建筑面积: .1.5甲方视须要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.1.6 承包方式:本工程采纳包工料机消耗,包工期,包质量,包平安,包文明施工,包环境爱护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本
19、分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场打算工作.2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天.2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计.第三条 质量3.1 本工程质量等级为 .3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为XXX .3.3 本工程质量必需通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.第五条 合同造价合同造价:暂估 万元(人民币
20、万元整),最终造价以最终竣工结算为准.第六条 合同价款计算约定6.1 本合同价款计算约定为:6.2 材料单价的确定:6.3 本工程人工单价:装饰技工 元/工日,普工 元/工日,安装人工 元/工日.6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中的装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程的管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.第七条 甲方工作7.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,平安,文明施工和进度等的工作指令.7.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:a)本工程的质量目标,平安生产文明施工目标,其他创建目标;b)涉及到甲方的现
21、场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准,规范要求;d)本工程的关键工序,特别过程,重要环境因素和重大危急源以及限制要求.e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款.7.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.第八条 乙方工作8.1 乙方委派 为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.8.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,平安与文明,按合同约定完成全部义务.8.3 乙方应按甲方项目部的要求,仔细做好施工资
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 工程 分包 合同范本 _1
限制150内