2022关于建筑合同模板锦集十篇_2.docx

《2022关于建筑合同模板锦集十篇_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于建筑合同模板锦集十篇_2.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于建筑合同模板锦集十篇建筑合同 篇1合同编号：立协单位：发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）甲方将建筑工程项目托付乙方施工，为了明确双方的平安生产责任，确保施工平安，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必需严格执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、分包工程范围和内容：4、分包形式：二、工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。三、协议内容：1、甲乙双方必需仔细贯彻国家和上级劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。2、甲乙双方都应有平安管理组织体制，包括分管平安生

2、产的领导，各级专职和兼职的平安员；应有各工种的平安操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级平安生产岗位责任制和定期平安检查制度。3、甲乙双方在施工前要仔细勘察现场：（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的平安技术措施，乙方必需严格按施工组织设计的要求施工。4、甲乙双方的领导必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教化，增加法制观念，提高职工的平安生产意识和自我爱护实力，督促职工自觉遵守平安纪律、制度法规。5、施工前，乙方应组织召开现场平安生产教化会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关平安防火等规章制度

3、及要求，乙方必需检查、督促施工人员严格遵守、仔细执行。6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关平安、防火工作；甲方指派 同志负责联系予以帮助督促乙方执行有关平安、防火规定。甲方双方应常常联系，项目帮助检查工程项目中有关的平安、防火工作，共同预防事故发生。7、乙方在施工期间必需严格执行和遵守甲方的平安生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必需限制整改，对甲方违反平安生产规定、制度等状况，乙方有要求甲方整改的权利。8、在生产操作过程中的个人平安防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉

4、穿带好平安防护用品。9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必需仔细检查，发觉隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合平安要求和处于平安状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。10、由甲方供应的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交运用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付运用手续。严禁在未阅历收或验收不合格的状况下投入运用，否则由此发生的后果概由擅自运用方负责。11、乙方在施工期间所运用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必需相互借用和租赁，

5、应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合平安要求，但借入方必需尽心检验。借入运用方一经接收，设备和工具的保管、修理以及在运用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入运用方来担当责任，负责赔偿。12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护措施、平安标记和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定须要拆除更动的，必需经工地施工负责人和甲乙双方指派的平安员的同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责担当。13、特种作业必需执行国家制定的特种作业人员平安技术培训考核管理方法，经省、市、地区的特种作业平安技术

6、考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作运用电器、机械设备。14、甲乙双方必需严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准随意玩弄，损坏偷盗。动用明火必需三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必需持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁运用电炉，严禁运用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自运用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电

7、炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中运用，甲方应创建条件为乙方运用供应便利。15、乙方需用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。17、甲乙双方在施工中，应留意地下管线及凹凸压架空线路的爱护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有状况，应刚好向甲方和有关部门联系，实行爱护措施。18、乙方在签订建

8、筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向 区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动爱护检察部门办理施工登记手续。19、贯彻谁施工谁负责平安的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有帮助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。20、其他：21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式六份，甲、乙方各执二份，送劳动局劳动爱护监察科、区（县）城建办（建设局）安监站各一份备案。甲方： 乙方：单位名称： 单位名称：法

9、人代表或法人托付人： 法人代表或法人托付人：地址： 地址：联系电话： 联系电话：日期： 日期：建筑合同 篇2托付方(甲方)： (公司代表： ) 居间方(乙方)：乙方受甲方托付，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程托付事项协商一样，签订本合同。第一条：托付事项1、乙方负责介绍甲方与陕西旌详实业有限公司接洽等事宜，详细施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。2、乙方帮助甲方与陕西旌详实业有限公司就“蓝天狩猎场别墅项目”约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。其次条：居间酬劳的计算方法与支付时间和方式1、甲方根据承包工程总造价每平方

10、米2260元计算，支付给乙方劳务酬劳税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务酬劳30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米X30元计算为准，(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。3、劳务酬劳以现金(人民币)形式支付。第三条：违约责任甲方在乙方的劳务居间托付事项完成后，必需根据本合同其次条支付劳务酬劳，不得以任何理由拒付、缓付。否则将担当劳务酬劳总额20%的违约金。第四条：其它约定事项1、如陕西旌详实业有限公司和托付方(甲方)最终未达成合作，本合

11、同自动失效。2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇3工程项目名称： 施工单位： 买方： 地址： 卖方： 电话：本合同由买卖双方订立，依据本合同规定的条款，买方同意购买，卖方同意卖出下列物资：一、货物名称、规格、数量及价格以上价格含税，运费、包装费、装卸费等全部费用。一、包装和运输要求：1.包装要求：止水钢板应捆扎坚固，且防止货物在转运中损坏或变形，包装必需坚牢

12、，并应根据货物特点，实行防潮防震防锈等措施。由于包装不良引起锈蚀、损失、丢失，责任由卖方担当。物资应包装完好运至施工现场。2.运输要求：汽车运输。双方签订合同后，卖方按合同规定时间将货物免费送到 (包括卸货)。二、货物质量保证和质保期：1.卖方保证货物在发货前经过严格检验及测试，以保证供应买房的货物是全新的，质量、规格和技术要求满意合同规定和工程须要，且符合相关的国家标准或行业标准。数量要求完整无缺。2.卖方必需供应相关的质量证明文件(如：合格证、及其他能够证明产品质量的文件)。3.质保期内出现的产品本身质量问题由卖方负责，一旦出现因产品质量问题给买方造成较大损失的状况，卖方首先须退还全部货款

13、，其次卖方还须依据买方的损失状况作出适当赔偿。买方保管不当造成货物损坏由买方负责。4.选购货物在运用中出现质量问题，卖方接到买方通知后，需在24小时内作出答复，并按上述第3条原则，双方协商做出处理。三、交货时间、地点及交货方式1.卖方于本合同签署后，分批送货，详细送货批次买方提前3日以电话或传真向买方供应交提货安排表，卖方按规定时间把货物送到买方指定地点。2.卖方应在交货前日内，以电话或传真向买方供应交货安排(内容包括合同编号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点和运输支配)。买方应刚好作好打算，办理接货或提货的相关手续。3.买方对卖方交付的货物，均应妥当接收并按货物储存

14、的环境条件规定保管。对于因卖方误发、多发的物品，买方也应负责妥当保管并刚好通知卖方查处，由此发生的费用由卖方负担。4.本合同全部货物运输抵买现场后双方代表共同参与验收。买方指定代表： ，卖方指定代表： 。如货物外包装完好无损，但箱内物品发觉短缺或损毁，应由卖方负责补足或更换，其相关费用由卖方负担。四、付款方式1.货物到达买方指定地点，卖方卸货后，阅历收合格后，买方向卖方出具收货凭证。卖方向买方供应合同要求的发票。本合同要求卖方开具一般发票，卖方供应的发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一样，并在发票的备注栏标注完整的合同号。2.付款方式：，后二个3.支付方式：转账支票。五、生产厂家(品牌)

15、限制：1.要求供应商或生产厂家具有在天津市场销售和交易的相应资质，并按天津市的有关规定办理交易登记手续。六、不行抗力1.不行抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避开的事务，如地震、台风、水灾、火灾、斗争等，致使干脆影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。2.发生不行抗力的一方应马上通知对方，并在十五天内供应不行抗力的详情及将有关证明文件送交对方。3.发生不行抗力时，买卖双方应协商找寻一个合理的解决方案，并尽一切努力减轻不行抗力产生的后果。4.如不行抗力事务持续三十天，买卖双方应友好协商解决本合同是否接着履行或终止的问题。5.货物在运输过程若发生一切平安事故，与买方无关

16、，买方不担当任何责任。七、延期交货违约金除本合同第六条规定的人力不行抗拒因素外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方可同意卖方在支付延期交货违约金的条件下延期交货。延期交货违约金可在支付货款时扣除。延期交货违约金应按每逾期一天加收合同总价款的0.5%计算，但违约金应不超过迟交货物总价的20%。如卖方延期交货超过四周时，买方有权撤销合同。此时卖方仍应不拖延地按上述规定向买方支付延期交货违约金。八、合同生效与终止1.本合同双方授权代表签字盖章日期，即为本合同生效日期，如双方签字盖章日期不一样时，以最终签字盖章的日期为合同的生效日期。2.本合同的终止日期：工程款支付清后。九、违约责任：1.买方未按合

17、同约定支付货款，卖方可以延期发货或拒绝发货。 2.卖方无故延期交货，执行本合同第七条延期交货违约金条款。3.卖方所供货物出现质量问题，卖方需担当由于所供货物质量问题给买方造成的一切经济损失。十、争议解决：1.本合同及其修订本合同的有效性、履行和与本合同及其修订本合同效力有关的全部事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。2.与本合同有关的或执行本合同发生的一切争议，双方通过友好协商解决。如不能达成一样，合同的任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。3.争议解决期间，除争议事项外，买卖双方应接着履行各自本合同中规定的义务和行使权利。十一、技术变更及合同变更：1.如买方

18、对选购的货物需作技术变更的，变更应以书面的形式通知卖方，卖方在收到变更通知2日内应向买方确认，在得到买方书面答复后卖方方可进行变更。2.卖方不得私自对买方所购货物进行技术变更，确因设计问题须要变更时必需征得买方书面同意。十二、该合同与招标文件、投标文件(及补充投标文件)、中标通知书具有同等法律效力。假如内容有不一样的地方，说明依次为：合同 中标通知书投标文件及补充投标文件 招标文件及设计院图纸十三、补充条款1.本合同为固定单价合同，双方依据实际交货数量计算合同总价。十四、合同签订地点 。十五、合同确认本合同一式肆份，买方持贰份，卖方持贰分，自合同双方授权代表签字之日起生效。买方单位： 卖方单位

19、:(公章) (公章)年 月 日 年 月 日建筑合同 篇4建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二00_年_月_日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质_.二、甲方的义务1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单

20、位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。3.甲方必需在一九_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，打算材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4.甲方必需在一九_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及

21、煤、木材由甲方供应（费用由乙方负担）；生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。三、乙方的义务乙方应于一九_年_月_日进入现场勘察，一九_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方须要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付方法1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价预料为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费

22、的30；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2.属于特别工程（如自然地质条件困难，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特殊重大，紧急，有特别要求的工程，特殊小工程等）的收费方法，原则上按勘测工程总技加收20-40的勘察费。五、甲方违约责任1.假如由于甲方变更安排，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增

23、费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应接着完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。2.由于乙方的责任延迟供应资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_‰的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级

24、主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。八、其它_.本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。建设单位（甲方）_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通讯处：_电话或电报：_开户银行：_帐号：_勘察单位（乙方）：_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通讯处：_电话或电报：_开户银行：_帐号：_二00_年_月_日订附：1、测量任务和质量要求

25、表；2、工程地质任务及质量要求表。附表1：附表2：建筑合同 篇5托付人： （以下简称“甲方”）受托人： （以下简称“乙方”）甲方及乙方就甲方托付乙方购买本合同规定的钢材、水泥、模板等材料，乙方接受甲方托付事宜，依据中华人民共和国合同法的相关规定，特签订本托付合同（以下简称“本合同”）：第一条 托付内容甲方托付乙方代为购买本合同约定或者甲方另行口头或者书面形式托付乙方购买的钢材、水泥、模板等材料。其次条 钢材、水泥、模板等材料甲方可以以口头或者书面方式随时托付乙方购买钢材、水泥、模板等材料；第三条 处理托付业务的方式甲方托付乙方代为购买钢材、水泥、模板等材料时，应当明确所需钢材、水泥、模板等材料

26、的名称、数量、交付期限、质量标准等基本要求，并以书面或其他形式告知乙方；乙方收到甲方的托付后，应当刚好为甲方找寻货源，并告知甲方其所需钢材、水泥、模板等材料是否能够得到刚好供应以及包括单价在内的详细交易条件供甲方确定是否购买时参考；甲方确定购买的，应当刚好告知乙方。如需预付款的，甲方则根据乙方供应的交易条件向乙方支付预付款。待乙方收到甲方支付的预付款后，应当对该预付款预甲方确认。未经甲方认可的，乙方不得为甲方代买钢材、水泥、模板等材料；乙方以自身的名义根据甲方承诺的条件与供货方签订钢材、水泥、模板材料购买合同。但是，乙方应当指令供货方开具以甲方为抬头的增值税发票并将该合同的复印件交付甲方。第四

27、条 酬劳乙方无偿接受甲方的托付处理本合同约定的托付内容。第五条 甲方的义务甲方应当明确其所需钢材、水泥、模板等材料的名称、数量、规格等详细条件，刚好根据乙方与供货方的合同支付所需货款；因甲方的过失造成乙方经济损失的，应当担当赔偿责任。第六条 乙方的义务乙方应当根据经甲方同意的条件与供货方签订合同，刚好支付所需货款购买甲方所需钢材、水泥、模板等材料；乙方应当尽最大的留意爱护甲方的利益。因乙方的重大过失造成甲方经济损失的，应当担当赔偿责任；如供货方违反其与乙方签订的合同的，应当刚好追究供货方的违约责任。第七条 托付期限本合同的有效期为自签订本合同之日起至甲方以书面或者口头形式告知乙方终止本合同之时

28、止。第八条 本合同的解除甲乙双方随时可以解除本合同。但是，乙方解除本合同，如甲方已经向乙方支付其托付购买的钢材、水泥、模板等材料的货款的，乙方应刚好将该货款返还给甲方。第九条 损害赔偿因双方的任何一方违反本合同约定，造成对方当事人经济损失的，应当担当赔偿责任。第十条 本合同的终止本合同自本合同被任何一方解除或者甲方单方面终止本合同时自行终止。第十一条 纠纷的处理因履行本合同甲乙双方之间产生纠纷的，甲乙双方应当通过友好协商的方式加以解决。经友好协商仍无法解决的，任何一方均可以就纠纷内容向人民法院提起民事诉讼。本合同一式二份，由当事人各持一份。甲方：乙方：法人代表（或托付人）：法人代表（或托付人）

29、：签订日期：签订日期：建筑合同 篇6甲方：乙方代表：甲、乙双方本着自愿、同等的原则，经协商一样，特签订本合同，以便共同遵守。一、合同期限从年月日起至建筑业劳动合同约定工程完成日期年月日止。合同期限如需变动，需刚好办理合同变更手续。二、工作岗位甲方支配乙方在班组从事 工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动爱护甲方需为乙方供应符合国家规定的平安卫生的工作环境，保证乙方人身平安及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方依据乙方岗位实际状况，根据劳动合同约定向乙方供应必要的劳动防护用品。四、工作时间甲方确因工作缘由须要乙方加班的，按有关规定处理。五、劳动酬劳乙方工资按

30、以下第种方式，按工期进度结算：按时计酬，日薪 元或月薪 元;按建筑面积计酬，每平方米 元;其它：若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作状况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费元，待工程实际完成结算工资时扣减。六、社会保险甲、乙双方按规定参与社会保险。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、平安等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可赐予指责、教化、惩罚，直至解除劳动合同。八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一样，劳动合同可以解除。乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：在试用期间，发觉不符合录用条件的;严峻违反劳动纪律或者甲方的规章制度

31、的;严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的;被依法追究刑事责任或劳动教养的。在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人：乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行支配适当工作的;乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;劳动合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;甲方面临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严峻困难，确需裁减人员的。有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：在试用期内的;甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动

32、的;甲方未根据劳动合同约定支付劳动酬劳或供应劳动条件的;乙方因其它状况须要辞职，需在 日前以书面形式通知甲方。乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：因工负伤，在规定的医疗期内的;女职工在符合安排生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;法律、法规、规章、规定的其他情形。九、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应依据损失状况和责任大小，按法律规定担当赔偿责任。非因双方缘由造成违约除外。十、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解, 劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调

33、解。若双方不能协商解决的，当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向中山市人民法院提起诉讼。十一、其它约定合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。本合同未尽事宜，根据劳动法和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为准。甲方(盖章)：乙方代表(签名)：年月日 来年月日建筑业劳动合同附件本附件是 (甲方)与(乙方代表)在 年月日所签建筑业劳动合同的组成部分。等人作为乙方(班组，共人)的托付代表，代表乙方在建筑业劳动合同上签名，与甲方共同

34、遵守该合同。乙方签名(本人亲笔签名)如下，表示承认：班组：乙方代表： 电话：姓名身份证号备注姓名身份证号备注班组：乙方代表： 电话：姓名身份证号备注姓名身份证号备注合同变更状况班组：乙方代表：电话：合同变更详细状况(人员增减、工资、岗位等)签名劳动者甲方负责人建筑合同 篇7本课程主要学习了建筑市场、工程招投标概述、建设工程施工招标、建设工程施工投标、开标、评标、定标与签订合同、建设工程施工合同、工程施工合同管理、工程施工索赔共八个项目内容。第一项目 建筑市场主要阐述了建筑市场是建筑商品和服务交换关系的总和，招标是市场是商品交换和服务交易的主要场所的概念与性质，介绍了建筑产品与去他商品的区分与工

35、程建设的程序分为哪些阶段。建筑市场主体与客体有的定义，以及建筑市场的资质管理的有关规定，和建筑工程交易中心的性质、作用和基本功能以及其运行的原则、运作的一般程序。其次项目 工程招标概述介绍了工程招投标是选购人事先提出货物、工程或服务选购的条件和要求，邀请众多投标人参与投标并根据规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为的概念，和工程招投标的概念，并对工程招投标的现状与将来的发展进行了肯定的描述。对工程招投标进行了分类与特点的分析。还介绍了招投标公正、公允、公开、诚恳信用的4项原则。与招投标有关的法律法规学问。描述招投标的基本程序、当事人和监督管理的状况。第三项目 建设工程施工招标主要介绍了工程

36、招标的组成与内容，工程招标招标段的划分。诠释了招标公告和资格预审公告的内容，招标工作的保密要求。 第四项目 建设工程施工投标主要介绍了工程施工投标的各个依次，投标文件的主要内容，投标报价的技巧。第五项目 开标、评标、定标与签订合同主要具体描述了招投标依次中开标、评标、定标和签订合同的内容。第六项目 建设工程施工合同主要介绍了建设施工合同的概念、特征、作用及种类；地标准施工招标文件合同条款的应用做了全面的阐述，包括行业标准施工招标文件通用合同条款、专用合同条款和复合式合同的内容。第七项目 主要是对建设工程施工合同管理做了具体的阐述。其中包括工程承包合同管理的概念、承包合同各方的合同管理以及合同管

37、理的任务和主要工作。第八项目 主要讲解并描述了索赔的概念和索赔在当今市场的方式，以及索赔的流程。经本组人员条论我们认为招投标工作的主要工作流程如下：招投标可大致依次分为招标打算阶段、招投标决标阶段、合同签订阶段四大阶段。其中招标打算阶段的主要工作为编制招标方案、招标公告和招标文件，打算图纸，编制工程量清单，完善招标文件；对于没有资质的业主在编制招标方案前托付招标代理，签订代理合同。招投标决标阶段的主要工作有办理招标备案，发布招标公告，报审招标文件，接受投标人报名，发售文件、图纸和资料组织踏勘现场，组织招标答疑，报审招标答疑文件，编制招标限制价，编制开标、评标文件，召开标前会议，接受投标人投标，

38、最终开标。决标阶段的主要工作有评标，定标，中标公示，编制资料汇编并提交招投标状况书面报告，发放中标通知。合同签订阶段主要工作有合同交底与谈判，签订合同，施工合同备案。施工承包合同应具有一下组成部分有合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用条款；通用条款；技术标准要求；图纸；已标价工程清单，接解决争议的条款和其他合同文件。通过本课程学习，主要驾驭了施工招投标、建设招投标、建设施工合同、工程施工合同管理、施工工程索赔学问的运用和管理技巧。在今后的的工作上施工招投标、建设招投标、建设施工合同、工程施工合同管理等都须要加强学习和熬炼，持之以恒不断的进步不断的完善自己。一招标的时候要先与招标代理

39、签订代理托付合同，之后制定好招标方案、编制招标公告、招标文件。打算好图纸，编制好工程量清单。再办理招标备案、再发布招标公告（需在报纸或者电视上发布招标信息）、报审招标文件、之后发售招标文件、图纸和资料。之后在招标文件发放第三天组织踏勘现场，在发招标文件的第四天组织答疑并形成答疑文件进行备案。编制招标限制价之后报银行主管部门审查备案，并在开标前5天发放给全部投标人，在投标前收取2%的投标保证金但不超过80万元，。之后在发招标文件15天后制定编制开标、评标文件。再评标之后再确定1、2、3个标，并将中标结果发送给全部投标单位；并组织中标答疑，之后再进行开标公示。在确定中标人15天内将招标状况的书面报

40、告、招标资料汇编题提交给招标投标行政监督部门。之后发放中标通知书，之后在发出中标通知书之后30天与中标者签订合同。在5个工作日内退还未中标的投标保证金，对中标者收取5%到15%之间的履约保证金再签完合同之后15天内进行备案、核准或登记。二投标的时候须要先投交资格预审文件，再组织人员进行投标决策。在预审通过之后购买和阅读招标文件，组织人员建立投标班子，并在获得招标文件第三天进行现场踏勘；再则进行工程量的计算，在获得招标文件的第四天提出疑问，之后组织人员进行市场价格调查。再由特地的人员制定施工组织设计，组织人员进行投标分析与应用。并复查工程量项目是否齐全、数量是否精确。计算单价，汇总投标价并组织人

41、员进行投标评估及进行调整投标价。编制投标文件，并提交投标保证金不超过80万元。并封送投标书和保函。在开标之后若未中标可在中标答疑上提出疑问并进行答疑。若中标并在定标之后15天内办理履约保函并提交履约保证金5%到15%。并在中标通知书发出30天内签订合同并备份。这次的学习，让我们从工程招投标与合同管理事例系统地学习了一遍，令我们深刻理解到工程招投标与合同管理在企业经营中所处的重要位置，做好工程项目与合同管理的重大作用，从而思索作为工程项目管理人员，要增加企业的合同风险防范意识，把将来可能发生的合同纠纷中的风险降低到最低。招投标工作需谨慎和仔细，以法律法规为准绳。在面对招标工作新的形势下，对招标人

42、员的要求也不断的提高，在日后的工作中，要不断提高自己，不断的加强学习。这次学习时间虽然很短，但是老师以其丰富的工作阅历和教学水平列举了大量的典型案例，深化剖析招标投标与合同管理领域的问题，除此之外，老师还跟我们共享了他的人生经验，教育我们处事之道和人际交往中沟通技巧，让我们受益匪浅，对我们今后有着重要意义。建筑合同 篇8发包人（甲方）：承包人（乙方）：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定，本着同等、公允、互惠、互利的原则，结合本工程详细事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必需全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、承包方式：包工包料，材料必需送检，有结论报告时方可进行施工。二、工期要求：甲方依据现场施工须要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200。00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程（含后浇带的保温处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。四、质量要求：1、施工要求必需参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方修理至合格；因人为