2022公路建设承包合同_1.docx

《2022公路建设承包合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022公路建设承包合同_1.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022公路建设承包合同马路建设承包合同1项目名称：工程范围：建设单位：承包单位：年月日(以下简称甲方)，通过的方式将工程项目的施工、完成与缺陷修理授予(以下简称乙方)担当。为强化工程管理，保证工程质量，加快工程进度，提高投资效益，经甲乙双方协商订立如下合同并共同信守。第一条工程名称及内容一、工程名称二、工程范围其次条建设工期本工程项目于年月日开工，年月日竣工。总工期为，主要分部、分项工程工期为。第三条质量目标本工程项目交工验收要求达到合格，竣工验收要求达到合格，分部、分项工程要求达到合格。第四条工程造价本合同工程总造价为人民币圆整(￥元)。如有变更引起的工程量增加经双方共同协协商定后，按增加

2、工程量的实际工程造价报经上级领导机关及主要领导的核实审批后议定实际增加工程部分的实际工程价款。第五条工程价款结一、在甲乙双方共同签订合同协议书后，在乙方主要施工设备进厂后，甲方须预付给乙方35%的开工预付款。剩余工程款项按实际完成工程量的进度，三期支付给乙方至工程总价款的95%。剩余5%的工程款甲方预留为工程质量缺陷修理保证金。期满一年后如未出现工程质量的缺陷，甲方一次性付清给乙方预留的工程质量保证金。第六条工程管理和工程质量一、甲乙双方应共同努力实现本工程项目的质量目标。甲方将依据目标要求进行严格的施工管理和质量限制，在施工过程中，甲方将不定期对乙方进行检查。如发觉乙方未履行合同或未全面履行

3、合同，或在施工中偷工减料、运用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或有未根据工程设计图纸或施工技术标准施工等其它行为的，甲方将依据有关制度、方法和本合同有关条款对乙方实行惩罚。乙方应建立健全由主要领导负责的全面质量管理体系，严格按设计组织施工，努力提高全员质量意识，并严格按目标规定的标准要求对工程组织实施。二、乙方应严格按合同确定的开竣工日期、甲乙双方共同确定的各阶段安排目标及工程进度安排组织施工，由于乙方违反双方共同确认的进度目标要求而引起的一切后果和经济损失其责任由乙方自负。三、合同签订后，乙方必需以部颁施工技术规范及部颁工程质量检验评定标准等做为施工依据和质量检查标准，未按设计施工和未

4、达到质量标准的返修工程费用由乙方负责。四、在施工过程中如发生设计变更、材料代用、质量事故等事宜，按交通部马路工程施工监理规范和甲方制订的有关管理方法的规定进行办理。由于乙方不按规定申报设计变更而造成的一切经济损失其责任由乙方自负。五、乙方要加强施工管理，保证文明施工和平安生产，各种材料堆放，施工场地布置必需整齐、合理，严禁野蛮施工。提高平安、防灾、保险意识，工程的施工方案必需满意平安和防灾的要求，歼灭担心全隐患，杜绝事故的发生。在施工过程中发生的平安事故由乙方负责。第七条材料一、工程所需各种材料由乙方自行选购，均不再调差。二、各种材料进场前必需经试验合格，否则由此产生的经济损失其责任由乙方自负

5、。第八条验收一、工程竣工时，乙方应按部颁马路工程交(竣)工验收方法、马路工程质量评定标准和甲方有关工程验收的规定打算技术档案、交(竣)工资料，并在进行初验的基础上向甲方递交(竣)工报告。二、甲方在收到交(竣)工报告后会同有关部门组织检查验收。三、本工程项目交工验收要求达到，竣工验收要求达到，分部、分项工程要求达到。第九条其它一、关于施工临时用电、临时用地等事宜，均由乙方自行办理。二、在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造等费用一律由乙方担当，必要时甲方可帮助协调，但甲方在协调过程中不担当任何费用。三、乙方应加强环境爱护和水土保持意识。加强对取、弃土场地和施工现场的整型清理、复原和

6、管理工作。取土、弃土场需经甲方的同意。虽经甲方同意，但由于乙方施工造成环境污染或因取土、弃土等缘由引起的与外界的全部争端、索赔费用均由乙方负责。四、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。一、本合同正本三份，甲、乙方各执一份，上级领导机关留一份备案存档。二、本合同经双方签字后马上生效，工程缺陷责任期满阅历收合格，结清全部款项后随即失效。甲方：法人代表(或授权人签字)：经办人(签字)：年月日乙方：法人代表(或授权人签字)：经办人(签字)：年月日马路建设承包合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国担保法、劳动法及其他有关法

7、律、行政法规，并结合本工程实际状况，甲、乙双方遵循同等、自愿、公允和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一样后，订立本合同。一、工程概况及合同价款：1、工程名称：XX2、工程地点：XX3、承包方式：以劳务方式包设备、油料二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算方法、质量验收标准，施工图纸执行。1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约 万方。2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方 元。3、验收标准：甲乙双方签证为准。4、结算方式：第一次按3000万元产值工程量结80%，滚动支付，以此类推。工程竣工后，双方在30天内完善竣工结算。三、甲

8、、乙双方的开工、竣工时间1、开工的时间为2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。3、乙方必需文明施工，严禁破坏四周的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得损害老百姓切身利益。四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算方法：1、劳务平安保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务平安保证金在其次次付款时返还。2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户，专款专用。五、材料、设备供应1、爆破材料，油料按工程的实际须要量乙方自己供应，其他材料乙方自己选购，手续由甲方帮助

9、办理。2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。六、平安施工责任：1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身缘由发生平安事故(包括人身伤亡等)，由乙方担当全部的法律责任和经济赔偿责任，与甲方无关。2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的平安事故由甲方担当管理部分的法律责任。七、乙方进场开工前五天内必需向甲方供应具体的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特别工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单供应给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。八、甲方的责任：1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的全部费用。2、

10、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些缘由下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方刚好出面解决。3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚决在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。5、因甲方缘由和责任导致乙方停工超时三天(不包括不行抗拒因素和政府要求停工)，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天 元。6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方

11、施工。九、乙方的责任1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。3、听从甲方正常的工作支配及合理的施工调整。4、严格搞好施工现场的保证值班工作。主动文明的协作甲方接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方供应施进度统计报表(超过25日归到下月再提交)，当月不予结算。6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，担当因自身缘由造成不合格、返工的一切经济损失责任。7、不得隐瞒、谎报施工中发生

12、的平安事故及伤亡人数。8、甲方有权监督乙方做好平安生产措施，文明施工，如发觉乙方违反平安规定，甲方有权通知停工并按违章事实惩罚5000元。9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发觉乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。合同效力1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同双方盖章签字后生效，合同履行完后自行失效。发包单位(公章)：负责人(签字)：手机号：身份证号：日期：劳务承包单位(公章)： 负责人(签字)： 手机号： 身份证号： 日期：马路建设承包合同3甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据甲方与建设单位签署的建设工程施工合同条

13、款，为了强化企业内部管理，经甲、乙双方协商，达成以下项目管理责任承包合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程规模：_4、开竣工日期以工程施工合同为准。二、承包方式1、甲方针对本项目成立，乙方担当本工程项目负责人，项目部工作人员由乙方聘请，乙方以包工包料自行组阁承包、自负盈亏。甲方向乙方收取的管理费。乙方必需根据国家税务部门及甲方的相关财务制度依法纳税：其营业税、城建税、教化费附加、其他矿产资源税和建安合同印花税由工程所在地征收，企业所得税按赣地发20xx27号文所得税附征率、防洪和价调由乙方在甲方所在地缴纳，所得税、防洪和价调由乙方按开出的每笔外经证中所应上交的税款

14、预交给甲方公司所在地税务局。如国家税法调整，本协议应按调整税法为准执行。乙方必需加强财务管理，建帐建制，以备查。因乙方所欠税、费造成的一切经济等责任全部由乙方担当。外地工程在当地交纳税金的项目部必需供应税金发票给公司财务科，否则甲方仍按规定收取税金。2、甲方派出进行监督，管理人员工资由乙方按月支付。3、工程其它一切费用收、支概由乙方自理，但首先必需依据工程进度购买材料、机械，发放人工工资及其它有关工程所需费用，确保该工程按甲方与建设单位签订的总承包合同条款及有关协议等相关内容完成。专款专用，乙方经营结果甲方不干涉。三、甲方责任1、负责与工程建设单位签订工程合同。2、办理工程各类有关手续供应相关

15、证件和资料。3、在经甲方代表依据工程进度须要签字同意后，方可由财务支付。4、施工管理人员(质检、安检等职能部门)有权对于乙方违反施工程序和操作规程现象指责指正，对于不符合质检要求的分部分项工程及安检要求的项目乙方应刚好返工，按安检标准整改，并担当其费用和损失。由于乙方施工质量造成严峻后果安检不合格危害甲方声誉时，甲方可令乙方停工整顿。直至终止本合同，并要求乙方担当全部损失和责任。5、检查、督促乙方收集整理各项交工验收资料。6、工程材料试验南昌地区在省建筑科研所完成，外地由当地建管部门指定试验室完成。7、有权禁止乙方在承包中对甲方所造成的不良行为和追究乙方已对甲方及建设单位造成的损失，造成严峻后

16、果及违法的，将追究其法律责任。8、依据每笔工程款、进度款按比例逐笔收取管理费和税金。四、乙方责任1、负责甲方与建设单位签订工程合同前的一切详细工作并担当相关费用，保证履行甲方与建设单位签订的工程合同条款，自觉接受甲方行政领导和业务管理。2、帮助甲方办理施工前按规定所需办理的有关证照，并担当其全部所需费用，如未办理，由此而产生的一切后果及费用均由乙方负责，并直至完成。3、按规范搞好施工组织设计，经建设单位批准后执行，凡由于生产经营过程中的失误、纠纷等缘由造成的损失由乙方担当经济责任和法律责任。4、必需遵守地方政府部门和建设单位对施工现场管理的有关规定，在施工中的一切规费及质检、安检费用和罚款均由

17、乙方负责。5、在施工全过程中要坚固树立平安第一、预防为主的方针，加强对进入施工现场人员平安教化和管理。施工中的一切大小事故(包括施工人员、过路行人人身平安事故和机械设备事故)由乙方担当全部责任。其他详细事项详见项目工程平安生产、文明施工专项合同。6、本工程应确保合同期内竣工，未能按时完工乙方须担当一切经济损失。7、必需严格根据施工规范和程序进行施工，对隐藏工程有中间验收部位自检合格后，通知甲方及建设单位验收签证。8、乙方对进场施工人员必需造具花名册并填写身份证编号后交甲方及建设单位，当地派出所各一份，并加强职工遵纪遵守法律教化，凡违法违纪人员乙方应加强教化，直至清退。在工程施工期间，对工程施工

18、管理人员、农夫工必需实行工资月结清制度，严禁拖欠农夫工工资，农夫工工资造册签名并发到各人手中(并留领取农夫工工资人的身份证复印件和签字手印)，严格执行劳动合同法，如发生拖欠农夫工工资纠纷问题，由乙方担当一切经济和法律责任;出现农夫工向甲方索要工资款项，乙方必需刚好解决，否则，甲方有权干脆从专用帐户中干脆划拨支付;由于拖欠农夫工工资造成农夫工到政府部门上访或新闻媒体曝光，每出现一次由甲方处予乙方壹万元的经济罚款;有集体上访事务给甲方造成极坏影响的，甲方处予乙方贰拾万元的经济罚款。假如属于甲方或甲方其他项目经营赊欠问题导致司法部门冻结乙方账户或划拨账款，全部损失由甲方负责。9、本工程质量必需达到甲

19、方与建设单位所签订合同内所要求的等级，如未达到(按有关证书确认)的按要求必需达到。否则甲方有权代替乙方自行组织人员施工达到合同要求的质量，所发生的费用全部由乙方担当，并且向乙方追加工程决算总造价1%的管理费。10、依据建筑法规定，乙方对所承建的工程质量终身负责。11、未经建设单位和甲方同意，乙方不得以任何形式和理由擅自进行工程转包、分包和停工，否则担当一切相关费用和责任。12、未经甲方同意盖章不得与其它方私自签订有损和危害公司利益的任何形式的文字书函。13、乙方必需供应工程实际所需的材料发票，金额不少于总造价的75%以上，砂石发票按规定供应，否则甲方有权按税务和砂管部门规定代扣工程总造价2%的

20、所得税。14、乙方必需刚好结清相关之间的债权、债务，如乙方的赊欠问题导致司法部门冻结甲方账户或划拨账款，全部由乙方负责。乙方必需保证在三天内解冻及归还划拨的账款，逾期乙方除归还划拨的账款及利息外，还应按冻结或划拨账款数的5%/月向甲方支付罚款。五、其它1、本合同甲、乙方签字后生效，未尽事宜双方依法另立补充协议。2、本工程如获得合同规定的质量等级上一等级的，甲方按收取工程管理费的肯定比例(5%以内)嘉奖给乙方的项目经理。3、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。4、项目负责人为甲方与建设单位签订的建设工程施工合同条款及相关协议等文件及本项目管理责任承包合同的详细执行人，并担当全部责任。5、甲方

21、与建设单位所签订的施工合同履行完毕及甲方与乙方就本项目管理责任承包合同条款履行完毕后，本合同失效，任何一方未按合同履行完毕，本合同仍为有效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日马路建设承包合同4我国合同法规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包方支付价款的合同。”马路建设承包合同是建设工程合同的一种，指的是发包方与承包方为完成商定的马路建设工程，明确相互权利义务关系的协议。包括以下主要条款：工程名称和地点，工工程范围和内容，开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期，工程质量、保修期以及保修条件，工程造价，工程价款的支付，结算及交工验收方法，设计文件及概、预算和技术资料供应日期，材料和设备

22、的供应和进场日期，双方相互协作事项，违约责任等。依据国际询问工程师联合会（FIDIC）土木工程施工合同条件（1987年第4版）的规定，合同还包括合同通用条款、合同专用条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、授标书附录、中标通知书以及合同组成部分的其他文件。马路建设承包合同是一种特别的承揽合同，它除了具有承揽合同的一般法律特征之外，还具有以下五个特征。特征一：具有安排性和程序性。马路建设承包合同必需依据国家规定的程序和批准的投资安排，安排任务书等文件签订。国家重大马路工程建设项目，应依据国家批准的投资材料、可行性探讨报告等文件和规定的程序签订马路建设承包合同。特征二：合同的标的具有特别性。马路

23、建设承包合同的标的只能是马路建设工程，而非一般的工作成果。特征三：合同的主体具有限定性。马路建设承包合同的主体是建设人和承建人，建设人即发包方，承建人即承包方。从事马路建设承包的承包方应当具备下列条件。有符合国家规定的注册资本；有与其从事马路建设相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关马路建设所应有的技术装备；法律、行政法规规定的其他条件。同时，依据有关部门颁发的关于对参加马路工程投标和施工的马路施工企业资质要求的通知、建筑业、企业资质管理规定、建筑业、企业管理规定实施看法等文件精神，马路施工企业应在规定的承包范围内承包工程，不得跨资质序列、越级、超范围承包工程。特征四：马路建设承包

24、合同的管理具有严格性。国家对马路建设承包合同实行特别的管理、监督，对合同的订立和履行进行行政监督，对合同的拨款、结算进行银行监督，保证专款专用。特征五：马路建设承包合同的联系结构具有困难性。马路建设承包合同可以由一个总承包单位与建设单位签订总承包合同，也可以由几个承包单位与建设单位分别按标段签订合同。大型马路建设工程或者结构困难的马路建设工程，可以由两个以上的承包人承揽，承包人各方对该马路建设工程担当连带责任。禁止承包人将其承揽的全部马路建设工程或者马路建设工程的主要部分转包他人。同时，也禁止承包人将其承揽的全部马路建设工程或者马路建设工程的主要部分肢解后以分包的名义分别转包他人。马路建设承包

25、合同5XX县甲方：XX人民政府（以下简称甲方） 乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一样，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为： 2362173.00元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村马路砼路

26、面改造工程长 4.37216 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发觉一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：300号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级

27、一般水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位担当，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（详细工期起先时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更设计，阻碍了施工进度；（2）异样恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；（3）建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定，若发生第2条规定的状况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺

28、延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，干脆解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工须要，费用由乙方担当。3、派驻现场质量监督人员，监督

29、乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部马路工程交（竣）工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必需按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部80-20xx马路工程质量检验评定标准执行，必需达到合格工程或优良工程。

30、3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准运用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实牢靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求，必需试压件，拌和匀称，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必需无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改看法的，甲方有权终止乙方承包合

31、同，所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后，乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求，乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应担当工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方在施工过程中，应切实加强平安管理，做

32、到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记，必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格

33、后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力接着

34、履行施工合同所规定的义务。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日马路建设承包合同6发包人：_承包人：_为做好我市_年度农村马路养护管理工作，确保农村马路完好畅通。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国马路法等相关法律法规的规定。遵循自愿、公允、公正、公开和诚信的原则，发包人将下述农村马路的小修保养养护工程发包给承包人，经双方协商，共同达成如下合同条款：一、农村马路养护承包范围：县道(线路编号、名称)马路(里程范围)段，总里程_ 公里。二、农村马路养护承包单价：农村马路小修保养养护工程承包单价为 _(每年每公里_ 元)(人民币结算，承

35、包单价包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或示意的全部责任、义务和一般风险。其中平安生产费用为每年每公里壹佰元整。)三、农村马路养护承包时间：_年1月1日至_年12月31日。四、农村马路养护质量要求：农村马路小修保养养护工程的工作内容、质量平安要求及检查考核评定方法等应符合下列标准规范：1、马路养护技术规范(JTG H10-_);2、马路技术状况评定标准(JTG H20-_);3、马路水泥混凝土路面养护技术规范(JTJ 073.1_);4、马路沥青路面养护技术规范(JTJ 073.2_);5、马路桥涵养护规范

36、(JTG H11_);6、马路养护平安作业规程(JTG H30_)。五、农村马路养护费用支付：发包人根据合同管理、计量支付、按质计酬、奖优罚劣的原则，依据每季度养护质量检查考核结果按季度支付养护费用。其中：第一季度按每季度每公里陆佰元支付;其次季度(半年度)按每季度每公里陆佰元支付;第三季度按每季度每公里陆佰元支付，支付时间为每季度第三个月的二十八日。第四季度(年度检查考核)按每季度每公里壹仟贰佰元支付，支付时间为年度养护检查考核之后。六、发包人职责1、指导和帮助承包人的养护管理工作，为提高承包人养护技术创建条件。2、组织人员对承包人养护工作进行月度、季度、半年度、年度定期或不定期的检查考核。

37、3、协调承包人解决在养护工作中发生的纠纷。4、支付承包人养护费用。七、承包人职责1、承包人应仔细执行国家有关农村马路养护管理的法规政策和标准规范，全面达到日常养护七无三有的标准。2、承包人必需听从发包人的业务管理和指导，并协作发包人进行路政管理工作，维护马路的路产路权。3、做好养护作业平安生产工作，上路作业必需穿着带有反光标记的橘红色工作服装，戴平安帽，设置养护修理作业的交通标记，特别条件下作业做好劳动爱护措施，严格遵守养护作业平安技术操作规程，确保人身平安。4、遇有特别状况时，要听从发包人、线路所在地乡(镇)人民政府的统一调遣和指挥。八、农村马路小修保养养护工程工作内容1、负责路面清扫，刚好

38、清除路面泥土、杂物，解除路面积水、积雪、积冰等，保持路面长期整齐。2、负责路基及边坡的维护，确保路基无缺口，边坡无冲刷。3、负责马路两侧路肩的清理、反坡的铲除及路肩草割除，确保路肩无杂草、杂物和路肩无反坡，无路肩或路肩缺损路段应逐步按标准规范培土路肩。4、负责防护工程的维护，刚好清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝疏通泄水孔，及清除松动石块。5、负责马路两侧排水沟及边沟的维护，刚好清理疏通排水设施，确保排水系统畅通，排水设施无堵塞和积水，无边沟的应逐步开挖完善，边沟断面尺寸为40厘米40厘米(沟深底宽)。6、做好桥梁、涵洞的日常养护工作，保持桥面清洁，刚好清除污泥、积雪、积

39、冰、杂物;泄水孔疏通，伸缩缝养护、支座维护、栏杆油漆(每年一次);常常检查疏通涵管，确保排水畅通。7、做好交通工程及沿线设施的维护、定期清洗及修理、油漆工作(每年一次)。8、做好行道树、花草的修剪、治虫及冬季刷白工作，确保绿化生长良好、美观、无病虫害及不影响行车平安。9、刚好清除零星塌方(小于5立方米/处)，沥青路面坑槽挖补(2平方米/月.公里)，水泥路面日常清灌缝及堵塞裂缝(20米/月.公里);发觉路基边坡重大塌方、路面严峻沉陷、桥梁垮塌及马路水毁等险情时，应马上设置标记、路障等平安措施，确保行人和车辆平安，并刚好上报险情。10、负责养护管理资料的编制、上报及交通流量调查工作，每天上路养护巡

40、查，做好巡查记录，遇到特别天气和保畅任务时应加大巡查频率，刚好上报路况信息。刚好阻挡和举报在马路限制区内建筑、超限超载、挖掘和侵占马路等违法行为。九、有下列状况发生时，发包人可以解除合同。1、承包人不听从发包人工作支配，不履行合同义务，养护工作转让他人的。2、承包人养护工作不能使沿线群众满足，受上级有关单位通报指责的。3、承包人养护工作检查考核不合格的。4、承包人因身体缘由不能接着从事养护承包工作的。5、承包人被依法追究刑事责任的。6、本合同与上级政策文件不相符的，按上级政策规定须要解除合同的。十、奖罚和其他1、承包人养护工作仔细负责，每次检查考核为优秀等次的，发包人在年终赐予表彰嘉奖，奖金额

41、度为人民币贰仟元整;对于在养护巡查和检查考核中发觉的不合格养护项目按以下标准扣除养护费用：2、承包人应严格遵守养护工程建设平安生产的规定，严格按标准规范组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。因承包人平安措施不力造成事故的责任和发生的费用，由承包人自己担当。在承包期内养护工作人员的生产平安、人身平安、意外损害处理等由承包人自行负责。3、养护工作的劳动力、工具、材料由承包人负责。十一、本合同一式三份，发包人执两份，承包人执一份，双方自签字盖章之日起合同生效，未尽事宜双方协商解决，合同期满合同自行终止。发包人：_(盖章) 承包人：_(盖章)签

42、字:_签 字：_日 期：_年_月_日日 期：_年_月_日马路建设承包合同7工程项目名称：委 托 方：服 务 方：工程建设项目管理合同建设单位：项目管理单位：依据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的详细状况，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方对其次条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就详细事项达成如下一样协议。第一条词语定义1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款实力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位托付的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.3项

43、目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的托付代理人。1.4设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.5监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.6代理单位：指受发包人的合法托付，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。1.8造价询问单位：指业主托付的负责本工程造价询问并取得相应工程造价询问资质等级证书的单位。1.9工程：指业主和管理单位在协议

44、书中约定的承包范围内的工程。1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。1.12施工打算期：自施工图设计起先起至签发开工令为止的阶段。1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。1.15造价询问：指具有造价询问资质的单位受发包方的托付对工程项目进行造价限制的活动。1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、平安文明施工进行限制的监理活动。1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人起先施工的肯定或相对的日期。1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的肯定或相对的日期。1.20图纸：指发包人供应或由承包人供应并经发包人批准，满意承包人施工须要的全部图纸（包括文字配套说明和有关资料）。1.21合同关系：指发包方和承包方通过合同（协议）来约定各自的权利和义务的同等关系。1.22管理关系：指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。1.23施工场地：指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细制定