2022工程协议书模板合集十篇.docx

《2022工程协议书模板合集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程协议书模板合集十篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程协议书模板合集十篇工程协议书 篇1甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为保证 顺当进行，并按期支付运用，经甲、乙双方商定，特定以下协议，共同遵照执行。一、施工内容：甲方托付乙方对地上建筑物进行拆除（下称待拆除建筑物），拆除面积约5000平方米，乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪，并清运完全部拆除的渣土。二、施工工期：工期为30天，截止日期： 年 月 日至 年 月 日止，工期延误按每天500元罚款，所拆除废料归乙方。三、施工平安：乙方在施工中应听从甲方的工作支配，平安文明施工，遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格管理，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费

2、用。四、甲方义务1、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走，保证乙方有足够的平安作业环境。2、甲方应派专人协作协调移除工作。五、乙方义务1、按本合同约定全部承诺项目进行施工，不得转包或分包本合同约定的拆除工程。2、乙方对施工场地做封闭处理，确保道路平安畅通和人身财产平安。实行有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。3、乙方应协作甲方做好待拆除建筑物内的物品。设施搬迁工作 ，并派出专人协作甲方做好平安防范工作。4、乙方管理和施工人协作甲方职能部门的管理，遵守治安、消防平安和卫生管理等相关制度。六、付款条件双方约定，甲方待拆除建筑物的全部可利用的材料，将料抵工的方式拆除

3、，甲方不再付给乙方任何费用。七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）： 乙方（盖章）：身份证号： 身份证号：电话： 电话：年 月 日 年 月 日工程协议书 篇2甲方 (发包方)：重庆XX装饰工程有限公司乙方 (承包方)：甲方托付乙方进行工程（合同号： ）的施工。为明确双方平安生产、文明施工的责任，防止生产平安事故，保证员工在生产活动中的人身平安与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，依据中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、重庆市平安生产条例，经甲、乙双方协商，一样达成如下平安合同条款，双方共同遵守：第一条 甲方对

4、乙方的平安施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。其次条 在分包工程开工前甲方应对乙方的平安资质和条件进行严格审查。第三条 乙方必需供应以下平安资质供甲方审查:1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；2、法定代表人证明书（法人代表授权托付书）；3、由当地政府主管部门颁发的平安施工合格证书，施工简历和近两年平安施工记录；4、平安施工的技术素养（包括负责人、工程技术人员和工人）及特别作业人员取证状况；5、保证平安施工的机械（含起重机械平安准用证）、工器具及平安防护设施、平安用具满意平安施工须要；6、平安生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；7、平安生产、

5、文明施工管理制度。第四条 甲方的责任：1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的平安技术交底，并应有完整的记录或资料。2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行平安文明施工教化和考试并监督、审查乙方的平安教化和培训的状况。甲方平安教化的主要内容：国家、地方、行业平安健康与环境爱护法律、法规、制度、标准；本企业职业平安健康环境体系和平安文明施工要求；工程项目平安状况；平安防护学问；典型事故案例等。3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退。4、安监部门有权要求乙方参与定期或不定期的平安检查活动和平安工作例会。5、对特别作业、危急

6、作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械损害、烧烫伤等简单引起人员损害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行平安技术交底，并要求乙方制定平安措施，经甲方审查合格后监督实施。6、落实合同中规定由甲方担当的有关平安、劳动爱护、文明施工等其他事宜。第五条 乙方的责任1、建立本工程平安文明施工组织机构，专（兼）职平安员的配备必需符合国家、行业、地方的有关规定（30人以上的必需配有专职平安员，30人以下的应有兼职平安员）。供应给甲方的资料和证件应与工程施工实际状况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。2、严格执行国家有关平安健康与环境爱护的方针、政策、法律法规

7、及电力工作规程、规定，遵守甲方职业平安健康、环境管理要求和平安生产、文明施工的相关规定与制度，听从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作。3、根据业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的平安生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行。4、新进场员工必需到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的平安教化考试合格，领取工作卡后方可进场作业。5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁运用未成年工和不适应现场平安施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。6、工程开工前，组织全体人员进行平安文明施工教化和考试主要内容：本工

8、地施工特点及状况；工种专业平安技术要求；主要危急、危害作业场所的平安要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危急源的限制措施及个人平安防护要求等。7、开工前必需对施工机械、工器具及平安防护设施进行一次全面检查，确保符合平安规定的要求，确保施工平安。8、从事特种作业（操作）人员，必需根据国家有关规定经过特地的平安作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。9、应当向作业人员供应必备的平安防护用品和用具、完善作业区域的平安防护设施，进行平安技术交底并书面告知危急岗位的操作规程和违章操作的危害。10、参与甲方组织的定期或不定期平安检查和平安活动。完善班组建设，做好每天站班会的三交、三装饰公司

9、工程平安生产文明施工协议书提要：甲方对乙方的平安施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理查（交任务、交技术、交平安；查衣着、查精神状态、查平安防护用品 ）和每周的班组平安活动。11、对所担当的施工项目必需编制平安施工措施或方案，经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件。12、对本作业区域内的平安生产、文明施工、环境爱护、环境卫生、成品爱护措施执行状况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、订正和整改。13、一旦发生平安事故，必需马上组织抢救，实行有效措施爱护事故现场，并快速报告甲方。14、全部施工人员的工伤保险由乙方负责。第六条 预留乙方施工管

10、理费的30%或承包合同价款的.5%（或2-5万元）作为平安施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济惩罚后返还乙方。第七条 甲方安监部门发觉乙方在施工中存在的平安隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和惩罚；对严峻危及人身平安的施工作业有权责令停止作业并进行整改。违章惩罚根据国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。第八条 凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，其经济损失由乙方担当。发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%；发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%。第九条 对不听从甲方安监部门管理或严峻违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包

11、单位，甲方有权马上终止与乙方所签订的合同并限期退出。第十条 违约责任乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济惩罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应担当相应的惩罚。第十一条 争议处理1、双方在履约过程中，必需严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着同等原则协商解决。2、双方经协商，仍未达成一样；可由有关部门协调或向人民法院起诉。第十二条 本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。甲方（盖章）： 乙方

12、（盖章）：授权代表或项目负责人签字：法人代表人或授权代表签字：签字时间： 签字时间：签字时间：工程协议书 篇3甲方（居间人）：XX身份证号码：（XXXXXXXXXXXX）联系地址：XXXXXX乙方（托付人）：XX联系地址：XXXXXXXX联系电话：XXXXXXXX依据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方供应居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：一、托付事项1、开发公司（以下称“建设单位”）拟将其XYZ项目的工程（以下简称“该工程项目”）对外招标。乙方自愿托付甲方为其供应居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。2、甲方接受乙方托付，负责就该

13、工程项目，引荐乙方与建设单位干脆洽谈，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。3、本合同中“居间胜利”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。二、甲方责任和义务1、甲方应刚好向乙方供应有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并主动协作乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力协作乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最终中标，签订工程合同。2、假如居间胜利，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下协作乙方从建设单位收取工程款。三、乙方责任

14、和义务1、乙方应根据建设单位的要求，供应乙方作为投标人证明其具备担当该工程项目的实力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料；2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。3、假如居间胜利，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。4、假如居间胜利，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。5、假如居间胜利，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制

15、作，联络运作等全部费用。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、居间酬劳是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获得毛利润计算应向甲方支付的酬劳。2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的XX%向甲支付保底居间酬劳；当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的XX%超过前述保底居间酬劳金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。3、居间胜利后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间酬劳金额的XX%；乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间酬劳金额的XX%；余额部分按前述规定待乙

16、方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。4、乙方以现金向甲方支付居间酬劳。五、居间费用的担当居间费用是指甲方为完成托付事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意担当部分但总额不超过元的居间费用。六、违约责任居间胜利后，假如乙方未按本合同第四条第3款的约定刚好全额地向甲方支付居间酬劳，则乙方除应马上全额付清该居间酬劳外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。七、争议解决方式本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。八、合同生效与终止1、本合同自签字签署之日起生

17、效2、假如至XXXX年XX月XX日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。3、假如因建设单位缘由导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。4、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、其他事项1、甲方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：XX乙方：XXXXXX年XX月XX日工程协议书 篇4甲方：常州市明爵玻璃有限公司乙方：常州市凯佳特种玻璃有限公司乙方自日起从甲方处选购玻璃，双方发生业务往来多年，乙方至今仍有货款未向甲方结清。现经甲、乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如

18、下还款协议：一、甲乙双方确认，截止20xx年12月31日，乙方共欠甲方货款人民币1095822元（大写:壹佰零玖万伍仟捌佰贰拾贰元）；二、乙方分期偿还上述拖欠甲方货款共计人民币1095822元，详细还款安排如下：自本协议签订后至年月日前（该处也可改成每月支付肯定的款项至年月日前将上述款项全部付清）将上述欠款全部偿还给甲方；这期间乙方按每月%的利率支付利息，每月号为结息日。上述全部款项于指定日期前汇入甲方指定三、本协议签署后，乙方任何一期不能按时还款，则乙方余下应还款视为全部到期，甲方除有权追收乙方全部应还款额之外，还有权追收全部未支付款项的20%作为违约金。务作为抵押，本次协议签订之后，乙方在

19、10日内协同甲方办理抵押手续。乙方的还款责任供应连带保证，若乙方未按时还款，则甲方可要求代为清偿上述债务、利息及违约金，保证期限自本协议签订之日起至年月日。五、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方可向常州仲裁委提起仲裁；六、本协议双方盖章之日起生效。协议一式叁份，甲、乙双方、保证人各执一份，每份都具有同等的法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程协议书 篇5发包方（甲方）：_承包方（已方）：_经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下

20、：1工程地点：_。2工程总造价：_万元（大写）。3工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4开工打算甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后接着负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前打算好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料安排、施工组织设计及工程进度安排报给甲方。5工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月阅历收合格，按审计决算付清余款。6工程质量（1）所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙

21、方必需听从甲方的监督检查与质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负；（4）乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。7养护管理与质量要求（1）大树刚好支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；（2）栽植后刚好封堰浇透水；（3）刚好中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；（4）苗木要刚好防治病虫害；（5）苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物；（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。8违约责任甲方责任：（1）甲方接到乙方的验收通知书后，刚好按期组织验收，甲方推迟

22、验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。（2）甲方如未按合同规定的时间与数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或刚好返工，由此造成的损失由乙方自行担当。（2）乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。9合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。10合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：

23、_ 乙方（盖章）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程协议书 篇6甲方（建 设 单 位）： 乙方（中介询问单位）： 工程项目名称： 工程项目地址：为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正值利益的违法违纪行为，爱护当事人的合法权益，依据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。第一条 甲乙双方责任（一） 严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。（二） 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。（三） 双方的业务活动坚持公允、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）

24、 发觉对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应刚好赐予提示和订正。（五） 发觉对方严峻违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。其次条 甲方责任（一） 甲方作为工程项目的建设单位，仔细履行合同规定的甲方责任（二） 甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣扬费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指供应国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三） 甲方人员不得参与乙方支配的宴请（工作餐除外）和消遣活动；不得接受乙方供应的通讯工

25、具、交通工具和高档办公用品等。（四） 甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等支配提便利。（五） 甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事或干涉与乙方有关的中介询问服务。（六） 甲方人员不得以任何理由向乙方举荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。第三条 乙方责任（一） 乙方承诺：严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责担当中介询问服务业务。（二） 乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣扬费、赞助费、科研费、劳务费、询问费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指供应国

26、内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三） 乙方不得以任何理由支配甲方人员参与宴请（工作餐除外）及消遣活动，不向甲方单位及个人供应通讯工具、交通工具、和高档办公用品。（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等支配供应便利。（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、示意干涉中介询问服务业务的要求。第四条 违约责任（一） 甲方人员违反本协议第一条和其次条规定的，根据管理权限，依据有关法律和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。（二） 乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，根据管理权限

27、，依据有关法律和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。第五条 协议生效本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。第六条 协议法律效力本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。第七条 协议份数本协议一式 伍 份，双方各执 两 份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（托付）的部门（机构）备案一份。甲方:(公章): 乙方:(公章):武汉新纪工程询问有限公司地 址： 地 址：武汉市江岸区成功街128#法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：2

28、0xx年 月 日 20xx年 月 日工程协议书 篇7发包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：甲方将 以包工形式予以乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行：（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、约22000m2（最终以实际施工接触面积结算）（二）承包方式甲方以包人工、包质量、包工期方式分包给乙方。（三）承包范围本工程建施、结施，图纸设计中全部模板、模板拆除、收捡，不包括堆码及全部材料损耗。（四）工期要求1、总工期为 天，开工日期为 年 月 日。完工日期为 年 月 日。（五）合同价款1、按接触面积计算：S01按每平米75元/平米计算，SY03、S04按每平米

29、 70元计算， SY02-1、SY02按每平米65元计算，其它几栋楼都按60元/平米计算，（最终面积以实际完成量结算为准），此单价包括承包方式及承包范围内全部的款项。（七）付款方式每月按完成工程量的80%付款，工程完工后七天付完90%工程款，剩余10%在6个月内全部付清。（八）甲方责任1、甲方应给乙方供应住宅及生活区场所，协作乙方办理有关暂住证手续，费用由甲方担当。2、甲方应给乙方办理工伤事故保险手续，工伤费和误工费，由甲方负责，500元以下由乙方自负3、甲方供应乙方施工中必要的平安防护设备和消防设施。4、甲方现场供应垂直运输设备。5、甲方现场供应施工用电、用水。6、甲方供应电焊工，费用由甲方

30、负担。7、甲方在现场配置技术、管理人员、解答乙方在施工中遇到的技术疑点，协作乙方施工管理。（九）特别缘由因建设单位、总承包单位及不行抗拒的缘由发生停工时，超过七天，甲乙双方协商解决。（十）劳动争议双方发生劳动争议时，由企业劳动争议调解委员会进行调解。本合同自双方代表签字后生效；工程竣工，工程结算后款项付清自动失效。本合同壹式两份，其中甲方壹份，乙方壹份。甲方代表： 乙方代表：身份证号： 身份证号：家庭住址： 家庭住址：签定日期： 签定日期：生效日期：20xx年 月 日工程协议书 篇8发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲乙双方依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋

31、建筑工程质量保修方法，经协商一样，对 签定工程质量保修书。一、工程竣工后回访制度1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方托付的项目物业管理公司进行工程运用过程回访，知晓自己所担当施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结阅历，在以后的工程施工中得以解决提高。2、回访时间为质量保修期起先后每月回访一次，直至质量保修期届满。3、回访对象为：甲方或者甲方托付的项目物业管理公司。二、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当施工合同约定的全部施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方缘由造成的工程各部位

32、的质量问题或其他缺陷，及由于乙方修理造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。三、质量保修期保修期限为 壹 年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付运用之日起计算。四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。五、质量保修金的返还：质保期满 壹 且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。六、质量保修责任1、保修期内凡属乙方缘由出现质量问题，乙方应免费修理、更换；如因甲方运用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿修理（只收取材料费，不收取人工费）。2、保修期内更换的配件必需是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成

33、为甲方的财产。3、在保修期内，一般状况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行修理，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。4、发生下列状况时，甲方可托付他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方干脆从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：（1）乙方未能根据甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；（2）乙方对同一部位经两次修理仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换状况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何平安

34、事故问题，责任均由乙方担当。7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。8、乙方每次修理完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。(本页无正文）（

35、甲方）： （乙方）法定代表人或托付代理人（签字）： 法定代表人或托付代理人（签字）：联系电话：联系电话：经办人（签字）： 经办人（签字）：合同签订时间：年月日工程协议书 篇9总包方(甲方):分包方(乙方):为加强施工现场平安管理,爱护职工的人身健康平安和国家财产，保障施工生产的顺当进行，依据中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法、及建筑工程平安生产管理条例、建筑安装工程承包合同条例、天津市建设工程施工现场平安管理规程、天津市建设工程施工现场平安文明施工质量评估标准和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工平安生产达成如下协议：一、工程概况：工程名称：

36、工程地点：分包内容（范围）：分包方式：二、工期：开工日期：竣工日期：三、平安生产：1、分包方必需是具有独立担当民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的托付书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。2、分包方必需熟识并能严格执行建设工程施工现场管理规定、建筑工程平安生产管理条例、建筑安装工程承包合同条例、天津市建设工程施工现场平安管理规程、天津市建设工程施工现场平安文明施工质量评估标准和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关平安生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够主动参与有关促进平安生产的各项活动。3、分包方必需学习、驾驭、并执行总包方现行的有关平安生

37、产各项规章制度和管理方式。4、分包方必需执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和平安技术方案。5、分包方必需执行“三级”平安教化制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必需执行持证上岗制度。6、分包方必需执行平安检查整改制度和平安技术交底制度。7、分包方必需接受总包方上级主管部门、政府有关部门的平安生产检查。8、分包方必需执行平安防护设施、设备验收和检查制度。9、分包方自带的施工机械设备，必需符合国家标准规定，且机械性能良好，平安防护装置齐全、灵敏、有效。10、分包方必需按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和运用。11、分包方必需执行“因工伤亡事故报告制度”，如分

38、包方施工现场发生因工伤亡事故，必需马上向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，爱护好事故现场。如因抢救伤员必需移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必需主动协作总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得供应伪证。12、分包方必需担当因分包方的缘由造成事故的经济责任和法律责任。13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必需做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有肯定管理责任时，总包方应主动帮助分包方作好善后处理工作。15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内根据“三定

39、”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了平安事故，一切经济损失和责任由分包方担当。16、总包方有权监督、订正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不听从管理的有权令其停止作业。17、总包方有权审查分包方的平安资质和进场人员的平安教化和平安交底状况。18、分包方所运用的务工人员必需是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必需经过三级平安教化、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和运用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部担当。19、分包方进场后要刚好的与总包方签定平安生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保

40、协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、平安生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定平安通道或楼梯，违反现场平安管理规定，私拆乱改各种平安防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入担心全区域和危急部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应担当一切责任，总包方不担当任何责任。21、分包方担当的分项、分部工程范围内的平安防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到平安要求或防护不到位、存在缺陷等缘由所造成的对自己人员或其他人员损害的，一切经济损失和造成事故的后

41、果以及全部责任由分包方负责担当。四、违约：1、达不到约定条件的，总包方一经发觉，可要求分包方马上进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。2、因分包方缘由达不到约定条件的，由分包方担当违约责任和经济支出。五、争议：当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一样看法，可向政府有关部门申请仲裁。六、本协议书在双方签字盖章后马上生效。七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。总包方：（盖章） 分包方：（盖章）负责人： 负责人：年月日 年月 日工程协议书 篇10建筑工程一切险投保单保单号本投保单由投保人照实地、尽可能具体地填写

42、并签章后作为向本公司投保建筑工程一切险的依据。本投保单为该工程保险单的组成部分。1.工程关系方的名称和地址工程全部人 承包人 工程分包人 其他关系2.被保险人名称和地址：3.被保险工程名称4.被保险工程地点5.被保险项目、保险金额/赔偿限额及每次事故免赔额5.1物质损失项目投保金额每次事故免赔额建筑工程（包括永久和临时工程及所用材料）（1）工程承包价（2）工程全部人供应的材料或设备安装项目每次事故指不论一次事故或一个事务引起的一系列事故施工用机具及设备（详见所附清单）：清除残骸费用，灭火费用，专业费用，其他费用，总保险金额5.2特种危急赔偿限额危急种类赔偿限额（不超过保额80%）地震、海啸、洪

43、水、风暴、暴雨每次事故免赔额（不低于损失的20%）5.3费率5.4总保险费6.保险期限6.1建筑期：_个月，自_年_月_日起至_年_月_日止，其中包括_天的试用期6.2有限责任保证期：个月，自年月日起至年月日止（须与工程合同规定的保证期一样）7.否投保第三者责任如是，请列明：_7.1每次事故赔偿限额7.2累计赔偿限额7.3每次事故物质损失免赔额7.4费率及保险费8.工程8.1建筑面积、高度、地下施工深度、跨度、层数、建筑结构、建筑材料施工用机具及设备（详见所附清单）：清除残骸费用、灭火费用、专业费用、其他费用、总保险金额9.工程关系方中的任何一方是否已向其他保险公司投保与本工程有关的保险保险公司_保险种类_保险金额_10.特殊条款11.备注请伴同本投保单供应下列文件（1）工程合同（2）承保金额明细表（3）工程设计书（4）工程进度表（5）工程地质报告（6）工地概图投保人及被保险人兹声明所填上述内容属实，对贵公司就安装工程一切险条款及附加内容（包括责任免除部分）的说明已经了解，同意根据该条款和附加内容投保安装工程一切险。投