2022施工合同补充协议范本_5.docx

《2022施工合同补充协议范本_5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同补充协议范本_5.docx（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同补充协议范本施工合同补充协议范本1星海湾1号工程施工补充协议甲方：福建星海房地产有限公司（以下称“甲方”）乙方：* 建筑工程公司（以下称“乙方”）第一条：工程概况1、工程名称：星海湾1号（1#、2#、3#、5#、6#13#、15#18#、商业一商业六 楼及地下室）工程。2、工程地点：平潭县*镇上楼村。3、建筑面积：规划建筑面积218392.544、建筑结构：框剪结构。其次条：工程承包范围和内容工程承包范围依据甲方供应的本工程施工图纸和相关资料，详细包括如下：1、单体土建工程（不含花岗岩、入户门等）。2、单体水电工程：给水以入户阀门含阀门为界；雨污管道以出外墙第一个窖井为界（暂按

2、出外墙1.5米计）；电力以电表箱为界不含箱。3、各专业工程在单体内的预埋（电力、弱电、安防智能化系统的预埋管出外墙第一个手孔井为界（暂按出外墙1.5米计），管内应设置铁线并保持管内畅通）。第三条：工期1、开工日期：自20xx年*月*起计算合同工期。2、合同工期：各幢的合同工期分别为 *个日历天（含法定节假日）。施工进度安排限制点如下：以上各施工安排限制点在完成后，由乙方报甲方及监理方确认，作为竣工结算的依据。若未出现下以下工期顺延的缘由造成限制点时间延迟，则乙方应向甲方支付违约金，每延迟一天，按每日合同总价的万分之*计算逾期违约金，逾期违约金甲方可干脆从当期工程款中抵扣。3、工期顺延：因以下缘

3、由造成工期延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：非乙方缘由施工用水用电连续停止供应8小时以上。省、市气象台发布红色天气警报及其以上。甲方未按本协议约定支付工程款。不行抗力（按GF-1999-0201建设工程施工合同范本第39条约定）。第四条：工程质量标准1、工程质量必需达到合格标准或以上。第五条：有关材料价格、专业（专项）工程等计价的约定1、钢筋、水泥由甲方确定品牌乙方自购，按总量包干计取，今后不再调整（因设计变更或现场签证引起的除外）。钢筋（含马凳筋、拉结筋等）用量和水泥用量详见双方核对确认后的工程量清单（附后）。钢筋、水泥的预、结算价按以下约定执行：钢筋预算价暂定按约定的品牌在20011年

4、*月份福建工程造价信息福州市*区20xx年*月钢材主要品牌价格（以下简称信息价）中公布的价格计取（分线材、级钢10、12、14、16-25、级钢10、12、14、16-25等规格）。工程结算时，钢筋预算价按运用品牌自基础垫层施工月份起先至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止，上部工程从底层主体结构施工月份起先至主体结构封顶的月份为止)，期间各月份信息价的平均价与基期20xx年*月信息价进行比较，若差价在3%以内（含3%），则钢筋结算价不作调整。若超过此约定范围时，则超出约定范围部分按实调整，增减调整部份仅计取综合管理费和税金。水泥预算价按约定的品牌在20xx年*月份福建工程造价

5、信息福州市*区20xx年*月水泥主要品牌价格（以下简称信息价）中公布的价格计取（分袋装32.5R、42.5R和散装水泥42.5R三种）。工程结算时，水泥预算价按运用品牌自基础垫层施工月份起先至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止，上部工程从底层主体结构施工月份起先至主体结构封顶的月份为止，装饰工程从装修起先月份至装修结束月份为止)，期间各月份信息价的平均价与基期20xx年*月信息价进行比较，若差价在3%以内（含3%），则水泥结算价不作调整。若超过此约定范围时，则超出约定范围部分按实调整，增减调整部份仅计取综合管理费和税金。2、甲方定价定品牌的主要材料或项目，施工时遇市场价格变动

6、或甲方调整品牌的，其实际价格或最终品牌经甲方审核确认后，结算时其差价部分可按实调整（工程量除因设计变更或现场签证增减外，均按甲方双方共同确认的清单执行）；3、甲方只确定品牌、规格的材料，该项材料的预算价格参考20xx年*月份福建工程造价信息福州市区材料信息价并结合市场询价取定包干。安装工程材料的预算价格参考20xx年福州市安装工程材料价格(16册)并结合市场询价经双方确定。4、没有指定品牌的材料，乙方在选购时应先报送材料样品经甲方认可，否则视同乙方认可将对该材料不予计价，结算时甲方亦不予计算，同时乙方担当由此引起的损失及违约责任。5、全部材料的原价及其运杂费、损耗费、采保费、运转费、检验试验费

7、及其他有关费用均已包括在包干总价内，不再另行计算。6、除钢筋、水泥及甲方定价定品牌的主要材料或项目外，其他材料价格的涨跌变动风险均已考虑并包括在包干总价内，施工过程材料价格的涨跌变动均不调整。7、入户门及消防、人防、通风、安防智能化等专业(专项)工程暂未列入本包干价中（单体内预埋已含在本包干价内），该专业(专项)工程由甲方与乙方另行签订专业(专项)工程施工协议或三方合同。专业（专项）工程的计价程序为：含税工程造价=专业（专项）工程干脆费+协作费（1+综合管理费费率）（1+税金3.381%），专业施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等全部费用均已包含在干脆费内，协作费按如下标准计取，乙方综合管理

8、费费率（包括规费、企业管理费、利润及其他费用）按*%包干计取，甲方不再另行支付其他任何费用。对上述专业(专项)工程，乙方必需严格按甲、乙双方签订的专业(专项)工程施工协议，自觉、主动的与专业(专项)施工单位签订协议并担当总包管理责任。乙方的总包管理责任包括且不仅限于以下职责：统筹管理、协调各专业(专项)工程的工程进度、工程质量、安生生产、质量保修等工作； 督促各专业(专项)工程施工单位编制专项施工组织方案，统筹支配专业(专项)工程施工单位的生产、临时设施；按时支付工程款项；组织各专业(专项)工程质量检查和竣工验收；负责各专业(专项)工程竣工档案资料的统一管理、汇总归档并报送相应管理部门。专业(

9、专项)施工单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成的其他损失，乙方担当连带责任。8、电梯、煤气、自来水、电力、电信、宽带、有线电视等专业（专项）工程未列入本包干价中（单体内预埋已含在本包干价内），进场施工时乙方应予以协作并不得计取协作费。9、本工程采纳钢管脚手架，由乙方按相关施工规范要求及平安规范要求制定平安围护措施方案，包括外围全封闭并局部加强的措施，其费用已含在含税包干总价内。10、本工程主体结构采纳泵送商品砼。价格套用20xx年*月份福建工程造价信息*区泵送商品砼信息价（水泥采纳“*”牌散装水泥，水泥单价参照本协议第五条第1款约定进行调整），泵送商品砼由乙方自行选购，其选购和施工

10、质量均由乙方负责，所产生的全部费用已含在含税包干总价内。若乙方采纳现场自拌砼方式，需报甲方审批同意并由双方另行议价，并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续，所产生的施工质量责任和协调费用由乙方自行担当，同时乙方必需供应散装水泥发票，作为甲方申请退还散装水泥押金的凭证。11、本工程运用人货两用施工升降机及塔吊，由乙方按相关施工规范要求及平安规范要求制定详细的措施方案，经甲方、监理单位审批确认后并以此包干计价，其费用已含在含税包干总价内。若乙方在施工过程变更垂直运输方式，需报甲方审批同意，并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续，所产生的全部平安责任和协调费用由乙方自行担当。12、场地开挖后直至工程

11、竣工，在施工过程中的抽、排水费按*万元包干(结算时仅另计综合管理费*%和税金3.381%，不再计取其他任何间接费用)，不再另行签证。13、地下室土方开挖及外运（运星海湾1号地块以外）按*元/m3含税包干， 场地1KM以内土方的开挖、装卸、运输及回填等的干脆费按*元/m3包干，上述费用已含在含税包干总价内。第六条：工程造价1、本工程含税包干总价按干脆费（1+综合管理费*%）（1+税金3.381%）进行计算，暂估为 *万元，含税包干总价以双方核对工程量清单后确认的金额为准。其中：干脆费：（a）#、#及地下室工程干脆费按干脆费人工费+材料费+机械费+措施费(1+*%)进行包干计取，干脆费包干价暂估为

12、 *万元（干脆费包干价以双方核对后的工程清单为准），施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等全部费用均已包含在干脆费内，甲方不再另行支付其他任何费用。在施工班组满意甲方质量、平安、进度的条件下，经甲方审核同意后，#、#及地下室工程在工程结算时，可在结算后干脆费的基础上另行增加1%作为施工班组满意甲方质量、平安、进度条件的嘉奖。（b）#、#、#楼工程干脆费按干脆费人工费+材料费+机械费+措施费(1+*%)进行包干计取，干脆费包干价暂估为 *万元（干脆费包干价以双方核对后的工程清单为准），施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等全部费用均已包含在干脆费内，甲方不再另行支付其他任何费用。乙方综合管理费：

13、由规费、企业管理费、利润及其它费用等组成，综合管理费按干脆费的*%包干计取，暂估为 * 万元；工程税金：依据闽建筑20xx60号，工程税金按3.381%包干计取，由乙方代收代缴，暂估为*万元。若今后税率调整按有关文件执行。2、除非本协议另有规定，本工程的含税包干总价均被理解为包括完整的人工费、材料费、机械设备费、施工水电、措施费（含平安、文明、临时设施等费用）、企业管理费、规费、利润、税金以及市场风险、价格变动风险、施工风险、责任风险、个人和企业所得税等除不行抗力自然灾难外的全部风险及费用。3、本工程的含税包干总价在今后的合同实施期间应保持不变，即不因乙方过失引起的缺项、漏项、增减量而调整，不

14、因材料市场价格的涨跌变动而调整，不因甲方供应的图纸资料中的计算误差而调整，除因设计变更、现场签证而发生工程量的增减外。施工期间若省市造价主管部门有正式行文公布进行人工费调整或其他工程造价政策性调整的，经甲方确认后可按施工阶段分别进行调整。4、合同外工程量增减计价工程实施中的设计变更、现场签证引起的工程量增减部分的干脆费按下列方法计算，综合管理费及工程税金参照本协议第六条第1款的约定计算。甲方与乙方共同确认的清单中有的项目，则按清单内相应细目单价；甲方与乙方共同确认的清单中没有的项目，其干脆费计算：依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-20xx）、福建省建设工程工程量清单计价指引（建筑

15、、装饰装修、市政）（闽建筑20xx22号）、福建省建筑工程消耗量定额（FJYD-101-20xx）、福建省建筑装饰装修工程消耗量定额（FJYD-201-20xx）、全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表20xx版、福建省建筑安装工程费用定额20xx版、福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品协作比（闽建筑20xx24号）、福建省施工机械台班单价（20xx年第*季度）及有关省市工程造价部门发布的文件规定，即：#、#及地下室工程，干脆费=人工费+材料费+机械费+措施费*(1+*%)；#、#、#工程，干脆费=人工费+材料费+机械费+措施费*(1+*%)。材料价格参考20xx年第*期福建工程造价信息福州市

16、*区材料信息价并结合市场行情进行取定。 清单中没有且定额也没有的项目，依据当时市场价格，由双方商定。设计变更或现场签证以甲方盖章确认为准，未经甲方盖章确认的不得作为变更或签证处理（遇紧急状况，乙方应依据甲方现场代表要求先作处理，但必需按审批程序刚好补办签证手续）。因变更或签证增加的工程量或费用，乙方应在变更或签证项目发生之日起在建设工程施工合同规定的期限报甲方审批，逾期申报视为乙方主动放弃；甲方应在15个工作日内对有效签证予以回复，逾期回复视为甲方同意。签证确认必需实事求是，并附简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积、工程量计算式等（方为有效签证），不得笼统签注工程量。5、本协议约定之含税包干总

17、价依据以下图纸、资料进行包干计算，下述图纸、资料为本补充协议的附件：*有限公司设计的星海湾1号工程施工图、修改通知或便函及图纸答疑；星海湾1号地下室基坑支护施工图及土方工程工程量计算条件。施工合同补充协议范本2甲方：实业发展有限公司乙方：建筑工程公司甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价、土建工土建工程施工合同补充协议甲方：实业发展有限公司乙方：建筑工程公司甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8后为甲乙双方土建工程结算造价。、安装工程造价按三类工程

18、取费，总价下浮后为甲乙双方安装工程结算造价。、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至XXXX年X月XX日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民

19、施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价（主要设备费除外）收取总分包协作费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计探讨院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，

20、除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程、甲供材料有：钢筋、商品砼。、甲供设备有：电梯、发电机、凹凸压配电柜、水泵。、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、凹凸压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在个月内审核完毕，并在其后个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。、20xx年以后

21、施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。、地下室工程完工出后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65，其余的在扣除结算总价的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成层支付70工程款，砌筑工程依据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70工程款。前述每一阶段施工

22、进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除保修款）。当结算时间超过个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的，四、本合同工程凡需乙方帮助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方供应有关手续后15日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不行分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，

23、以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方：乙方：代表：代表：施工合同补充协议范本3甲方：_高速马路隧道管理所乙方：_电力工程有限公司乙方_电力工程有限公司为_高速马路隧道管理所被盗电缆修复工程招标的中标单位，工程开工后，乙方发觉实际被盗电缆的型号、数量与招标文件及合同不符，乙方依据实际工程量向甲方提出工程变更申请，经甲、乙双方实地勘察确认后，工程总造价由合同价_元变更为_元（实际工程量见工程变更确认单），特签订此协议。甲方：_高速马路隧道管理所乙方：_电力工程有限公司法定代表或法定代表或托付代理人：_（签字）托付代理人：_

24、（签字）日期：_年_月_日日期：_年_月_日施工合同补充协议范本4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲乙双方协商一样，订立本协议并共同遵照执行。一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。二、承包内容：1、改移水管2、水沟3、硬路肩4、临时网片的拆除三、承包数量：见附件1。四、承包总价：231235元。(大写：贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)五、支付方式：执行原合同条款。本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代

25、表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同补充协议范本5发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的自然气安装工程施工合同达成以下补充协议：一、甲乙双方于 年 月 日签订的 自然气安装工程施工合同。合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须根据施工图设计要求进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能运用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。”经甲

26、乙双方协商一样，更改为：（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程全部材料根据施工图设计要求由甲方进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能运用。（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方：乙方：负责人：现场代表：乙方代表：年 月 日 年 月 日施工合同补充协议范本6甲方：_乙方：_应甲方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同的基础上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_年_月_

27、日乙方依据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。三、新增工程量：详见附表：德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师供应施工标准。五、付款方式：按原合同执行。六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)法定代表人：_法定代表人：_签约日期：_年_月_日施工合同补充协议范本7发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政

28、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的 自然气安装工程施工合同达成以下补充协议：一、甲乙双方于 年 月 日签订的 自然气安装工程施工合同，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须根据施工图设计要求进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能运用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。”经甲乙双方协商一样，更改为：（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程全部材料根据施工图设计要求由甲方进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能运用

29、。（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：负责人：现场代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日施工合同补充协议范本8甲方：乙方：本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的XX合同（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：缘由。甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际状况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容补充修改部分为：1、“三-2”须要补充或者修改的内容2、同上写内容二、本协议生效后，即成为原意向书不行分割的组成

30、部分，与原意向书同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全接着有效。本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方签字：乙方签字：年月日年月日施工合同补充协议范本9建设单位：_(甲方)施工单位：_(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，依据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“同等、自愿、公允、诚信”的原则，协商一样，订立以下补充条款。1.增加工程：_凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。2.新增工

31、程计价均按20xx贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同补充协议范本10发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商一样，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行

32、建筑工程施工合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：结构形式：建筑面积：二、工程承包范围：承包范围：包工包料、施工图纸全部内容 。三、合同日期：开工日期：年月 日竣工日期 年月 日合同日期总日历天数： 天承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电缘由经甲方和监理签字确认后工期顺延。四、质量标准：工程质量达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB5030020xx）和设计文件要求。质量验收标准：合格。五、合同价款：金额（暂估）： 大写：六、工程价款结算方式：执行1996年山东建筑工程综合定额、山东省安装工程综合定额。20xx年山东建筑工程综合定额潍坊市估价表，1994年全

33、国统一安装工程预算定额山东省价目表，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。七、工程款支付方式：1.主体阶段分四次拨款：拨款时必需扣除甲方供料款（1）基础至0，拨付割算款75%；（2）一层至二层，拨付割算款75%；（2）三层至四层，拨付割算款75%；（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。2.装饰阶段拨款：（1）内、外墙完成拨付

34、割算款75%；（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。八、发包人材料供应：1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。2.电线、电缆、配电箱由甲方供应，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。九、承包人材料选

35、购：1.承包人选购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。2.甲方或监理工程师发觉承包人选购并运用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当发生的费用，由此延误的工期不予顺延。3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必需用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。十、材保费和协作管理费：1.甲供材乙方计取材保费：1%。2.甲方分包项目,乙

36、方计取管理费2%；3.定品牌认价的材料不计取材保费。4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。5.工程投标产生的费用，承包人担当根据国家规定应由承包人担当部分的费用。十一、隐藏工程和中间验收：工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点，承包人打算验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。十二、平安文明施工与民工工资：1.平安文明施工：承包人须根据工程建设平安文明生产有关

37、管理规定，严格按平安文明标准组织施工，并随时接受行业平安监察人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，杜绝平安事故。由于承包人平安文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人担当。2.民工工资：乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定刚好支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有担当垫付民工工资的责任，因乙方缘由拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款干脆支付民工工资。3.工程资料：承包人须确保工程施工技术资料和平安技术资料详实完整，达到当地主管部门要

38、求，并按时提交发包人和进行备案。十三、工程质量保修：保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失担当赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内担心排修理，发包人可自行支配修理，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。十四、现场管理：1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。2.塔机安拆：乙方听从甲方支配，避开管线位置，听从甲方的施工现场总平支配。施工单位必需具备相应资质。3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人全部临设应刚好拆除，以免影响工程进度。4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则赐予相应经济惩罚

39、。十五、其他：1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。3.严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、消遣等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发觉上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方担当赔偿

40、责任。若甲方人员明示或示意要求宴请、款待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或有意刁难、显失公允现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13562693000或18765639658。十六、本协议与甲乙双方签订的建筑施工合同具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。发包人:（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）签约时间： 年 月日签约地点：施工合同补充协议范本11发包人：承包人：经发、承包人

41、协商就*“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所

42、交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。其次次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付

43、10%。此款按合同约定支付不计利息。六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。其次次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。七、本工程平安文明施工费按采纳定额或定额文件规定计取进入决算。八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人担当。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人担当的保修费用。）九