建设工程施工合同示范文 建筑施工合同范本最新版.docx

《建设工程施工合同示范文 建筑施工合同范本最新版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同示范文 建筑施工合同范本最新版.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同示范文 建筑施工合同范本最新版建设工程施工合同示范文本1 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例的原则，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_; 2、工程地点：_; 3、工程内容及承包范围：祥见附表1 4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 二、合同工期 于_年_月_日至_年_月_日，总工期为_天。 三、质量要求 满意设计图纸要求。 四、合同造价 工程预算总造价： 1、甲方责任： (1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理

2、好，施工期间如有须要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。 (2)甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺当进展。 (3)负责向乙方支付工程费用。 2、乙方责任： (1)乙方必需按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。 (2)乙方必需遵守甲方工地规章制度，听从甲方管理。 (3)乙方必需最好平安生产工作，若违章作业发生平安事故，由乙方担当全部责任。 (4)乙方必需按合同工期完工。 五、工期延误 对以下缘由竣工日期推拖延误，经甲方代表确认工期相应顺延。 1、工程量改变或设计变更。 2、如遇不行抗拒的客观因素不能施工。 3、乙方缘由经甲方代表同意顺延的其他状况。 六、工程验收

3、 工程完工，乙方向甲方供应竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。 七、工程造价、付款方式及工程结束 1、工程预算造价：依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 2、付款方式： (1)合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为 (2)工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。 八、违约责任 1、若乙方逾期交付运用，则按合同价的_%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。 2、若由于乙方缘由无法按时按量完工交付运用，致使甲方受到业主惩罚的，由乙方担当责任，甲方有

4、权单方面终止合同。 3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_%/天向乙方支付逾期滞纳金。 4、如一方违约，按合同总价的_%支付给对方。 5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。 九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _年_月_日 建设工程施工合同示范文本2 发包人(以下简称甲方)： 统一社会信用代码： 通讯地址： 承包人(以下简称乙方)： 统一社会信用代码： 通讯地址： 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过

5、程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程内容：_ 四、承包形式：_ 五、工程立项批准文号：_ 六、工程承包范围：_ 其次条工程期限 一、合同工期总日历天数_天; 开工日期：_年_月_日; 竣工日期：_年_月_日。 二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 1、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工;停水停电_天以上; 2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素; 3、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。 第三条工

6、程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第_方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币(大写：_)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后_日内，甲方支付_元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_元工程款; 3、余款_元作为质量保证金，待保修期满后_个工作日内无息支付。 其次种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算，计算后的总价下浮_%作为本合同的结算价款。 1、甲方于_年_月_日支付

7、_元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_%，留_%做质保金，待保修期满后_个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和选购 一、工程材料、设备由乙方选购。 二、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程;复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和

8、有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、质量标准：工程质量符合_标准。 二、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报

9、告(含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的'，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。 四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。 第七条平安施工 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第八条质量保修 一、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。 二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后

10、小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收_%的劳务费。 乙方保修联系电话：_;乙方保修联系人：_。 第九条违约责任 一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金(从工程款中干脆扣除);无故延期_日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币_元。 二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的_%向甲方支付违约金(可从工程款中干脆扣除)，此外应赔偿因此给甲方造

11、成的损失。 三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 四、保密事项： 除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人供应的_须要保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人供应的_保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。 第十条争议解决 本合同在履行过程中假如产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。 第十一条 签订地点 本合同在市 区 签订。 第十二条 补充协议 合同未尽事宜，合同当

12、事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 第十三条 合同生效 本合同自双方签字盖章后生效。 第十四条 合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 甲方(盖章)： 签约日期：_年_月_日 乙方(盖章)： 签约日期：_年_月_日 建设工程施工合同示范文本3 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：根据现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。 四、承包形式：包

13、工包料双包工程。 五、甲方职责： (1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)帮助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方担当)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格根据甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保平安生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并担当由此而产生的全部经济损失; (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价

14、定额20_定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中2010年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方状况拨付，但最迟在20_年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_

15、法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同示范文本4 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 工程立项批准文号： 资金来源：_ 二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准：_ 五、合同价款 金额(大写)：_元(人民币) 六、组成合同的文件 组成本合同的

16、文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。 发包人：_(公章)

17、承包人：_(公章) 居处：_居处：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 建设工程施工合同示范文本5 发包人(全称)：_(以下简称甲方) 承包人(全称)：_(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商，甲方托付乙方进行平顶山开元小区项目室外市政管网工程施工，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关规定，并结合本工程详细，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：设计图纸范围内的全部工作内容(若图纸变更

18、必需经经甲方确认)。 4、本工程承包方式为包工包料、包质量、包平安，包验收以及全部相关主管部门报批手续。 5、工程施工主要内容：钢筋砼检查井3座、直埋管道段土方工程、管道安装等设计图纸内的全部内容。 二、工期 1、工程工期：乙方完成报批手续后进场施工，于20_年9月10日前开工，工期65天(因甲方缘由导致无法正常施工或验收，工期相应顺延)。 2、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内组织相关部门进行验收，并供应书面的验收报告。 三、工程质量 1、乙方应严格遵守国家及地方的有关标准及规范，根据施工图纸设计要求细心组织施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准规定。 2、本工程质量达

19、到合格。 四、合同价款及支付方式 1、本工程合同包干总造价为人民币伍拾玖万柒仟元整(小写：590000元)。总价款含材料费、辅材费、运输费、安装费、机械费、管理费、税金等一切工程施工、验收等过程所发生的费用。无论如何，乙方均不(包括数量以及漏项)向甲方提出_。 24小时内向甲方代表通报受害状况，甲、乙双方应刚好协商解决。 2、本合同履行过程中依据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、托付、证书以及补充合同等书面形式资料均应作为合同条款补充内容以组成部份，与合同条款具有同等法律效力。本合同书经双方代表签字并加盖公章后生效。保修期满后并结清尾款后失效。 3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 以上就是我为大家整理有关于建设工程施工合同示范文，建筑施工合同范本最新版的相关内容，假如您想要了解更多信息，可持续关注我们。 【建设工程施工合同示范文 建筑施工合同范本最新版】