2022购房协议书汇编15篇.docx

《2022购房协议书汇编15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022购房协议书汇编15篇.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022购房协议书汇编15篇购房协议书1甲方：xxxxxxxx乙方：xxx乙方确定在鹤壁新区购买甲方开发的住宅楼，经甲乙双方共同协商，就有关事项协议如下：一、乙方向甲方购房位于xxxxxxxxx的高层楼房x号楼x单元x楼xx户，面积约xxx平方米，每平方米价格为xxxxxxx元。二、甲、乙双方约定此次购买住房高层住宅为框架剪力墙结构，车库及地上车位由开发商自行建设，全部权归开发商全部，由开发商自行销售，同等价格团购房客户优先购买。1、房价中包含小区内绿化、砼道路硬化；围墙、交换站、给排水及污水管网；凹凸压配电、物业用房。2、暖气开口费、暖气计量表、自然气开口费、有线电视及宽带运用费、房屋修理基

2、金于房款外另计；办理房产证、土地证由甲方负责办理，费用由乙方支付（具备办证条件后半年内办好）。三、团购住房标准为：毛墙、毛地面、无内门、卫生间无洁具，符合国家规定的开关、白炽灯、钢制入户门、塑钢窗双层中空玻璃（平板玻璃）。工程质量必需保证合格，争取达到市优工程，楼间距以规划部门批准的为准；水、电表一户一表，由水电部门收费。供暖设施一次到位，单户限制。全部建材必需符合国家质量标准。四、付款方式：合同签订当日一次性付xx万元，按发放房产证明际面积，多退少补。五、甲方应在20xx年x月x日前将该房屋交付乙方运用，如到期未能交付运用，乙方在20xx年x月x日后要求退房者，甲方则在20xx年x月x日前将

3、乙方所交房款一次性付给乙方；如遇法律、各级政府部门规章的调整及政府部门的特别行为或管制而引起的延期和不行抗拒自然灾难的影响，工期相应顺延。保修期内发觉的质量问题由甲方负责刚好解决。六、暖气开口费、自然气开口费、有线电视、太阳能、房屋修理基金等政府部门行政性收费由乙方在主体完工后15日内一次性支付给甲方；由甲方统一代缴给有关部门，不能影响小区配套工程的统一运用。七、地下室由甲方安排，乙方按面积另行支付费用，每平方米xxxxx元。八、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxx乙方：xxx联系电话：xxxxxxxxx联系电话：xxxxxx

4、xxxxxx签订日期：20xx年x月x日签订日期：20xx年x月x日购房协议书2出卖人：买受人：甲方欲将位于泉州大桥南片区海丝景城小区的A3-00-000房产一套出售给乙方。现甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产一事签订本合同，以资共同信守执行。第一条、房屋的基本状况：甲方拆迁安置房屋座落在泉州大桥南片区海丝景城小区A3-00-000室，安置房屋面积为80.98平方米，公共部位共有分摊建筑面积为14.4平方米，房屋用途为住宅。现尚未办理产权证。其次条、本合同中所述房屋为甲方拆迁安置房，是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵

5、。交易后如有上述未清事项，由甲方担当，乙方不负任何责任。第三条、上述房产的交易房屋面积和价格：买卖房屋面积为80.98平方米，按3470元/每平方米计价，共计人民币281000元整(大写：贰拾捌万壹仟元整)。第四条、付款时间与方式：本合同签署后乙方应将购房款贰拾伍万壹千元整（￥251000元）交付给甲方，该款在签订合同当日支付。余款叁万元在办理产权过户手续后三日内付清。甲方的银行帐户：开户行建行，户名：000，账号622000000000000000000000。乙方可现金支付给甲方也可将购房款存入甲方上述的帐户。第五条、房屋交付：1、本合同签署后，甲方应将所持有的安置协议书原件交由乙方保管；

6、2、甲方应在通知交房后五日内，将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方，由乙方全部。第六条、关于产权登记及过户的约定：对本房屋以后须要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。1、买卖房屋办理到甲方名下全部权证、土地运用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方担当。办理到甲方名下后，甲方应自领取之日起三日内，将领到的产权证书交由乙方。2、在已办理到甲方名下房屋产权证，土地证等其它手续之后，甲方应告知乙方，并自甲方办理房屋产权证到自己名下后的3日内甲方须无条件帮助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续，所须相关费用（包含双方交易费、营业税等）全部由乙方担当。甲方应当

7、供应一切与之有关的手续及资料（原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意出售的书面看法等），不得用任何方式拒绝阻挠。第七条、补偿费和建筑差价的享有和担当1、依据甲方和晋江市土地储备中心签订的安置补偿协议，指挥部应给付给甲方的临时安置补助费，每平方米每个月10元，由乙方享有，并从首付款中预先扣除一年的安置补助费（9720元），超过一年的安置补助费由甲方再补给乙方，不足一年乙方应返还差价给甲方。2、安置房应支付给指挥部的建筑差价全部由甲方担当。第八条、违约责任条款：1、乙方没有根据约定的期限内将房款交付给甲方，逾期达到一个月的，甲

8、方有权解除本合同，乙方并担当逾期付款的购房款日万分之五的违约金；2、甲方在交房后未按约定将房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方的，视为甲方违约，甲方应支付违约金人民币叁拾万元整给乙方。3、甲方在接到办理房屋产权通知后逾期10日不去相应机构办理产权证和土地证的，视为甲方对乙方的违约，甲方应支付违约金人民币叁拾万元整给乙方。4、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有权要求甲方接着履行合同或要求甲方退还乙方已付房款，并有权要求甲方支付根据同期银行贷款利率计算的利息款，同时有权要求甲方支付违约金人民币叁拾万元整给乙方。5、甲方不依据本合同的约定将房屋和产权证书交付给乙方，视为甲方违约，乙方有权要

9、求甲方交付房屋和产权证书，并有权要求甲方支付违约金人民币叁拾万元整。6、甲方依据本合同的约定在出证后超过30天不帮助乙方办理房产过户手续的，视为甲方违约，乙方有权要求甲方履行合同，并有权要求甲方支付违约金人民币叁拾万元。第九条、合同无效的特殊约定：若本合同无效，甲方特殊声明在本合同确认无效的十日内赔偿乙方经济损失叁拾万元整。第十条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公允合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方一样同意向本合同的签署地泉州市福华商厦所辖地方法院-丰泽区人民法院提起诉讼。第十一

10、条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方、乙方共同协商解决，与本合同具有同等法律效力。本合同在双方签字之时生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。本合同一式叁份，甲方产权人共持一份，乙方一份，另一份留存备查。甲方（签字生效）：乙方（签字生效）：200X年4月3日订立于泉州市福华商厦六楼购房协议书3甲方：乙方：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿买受该房屋。该房屋详细状况如下：(一) 座落于 市 区 ，建筑面积 平方米;(二) 出售房屋的全部权证证号为 ，丘号为 ;(三) 房屋平面图及其四至范围见附件一;该房屋占用范围内的土

11、地运用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。其次条甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋不受他人合法追索。第三条乙方在 前付给甲方定金(币种 )(大写) 元，(小写)元。上述定金 在乙方最终一次付款时充抵房款 在 时由甲方退还乙方。第四条该房屋房价款为(币种)(大写) 元，(小写) 元。房价款的支付方式和支付时间为：乙方未按规定支付房价款的，则按下列约定担当违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付到期房价款的万分之支付违约金。乙方逾期支付房价款超过 天，且所欠应付到期房价款超过元的，甲方有权解除本契约。甲方在解除契约后天内将已收房价款退还乙方，所

12、收定金不予退还;并有权要求乙方支付占总房价款百分之的违约金。第五条甲、乙双方定于时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。甲方应在 前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定担当违约责任：甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之支付违约金。第六条甲、乙双方确认，虽然房屋全部权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本契约生效后日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋全部权转移登记;并在乙方领取房屋全部权证后，按有关规定向土

13、地管理部门申请办理该房屋土地运用权变更手续。该房屋土地运用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地运用权为出让取得，其土地运用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该房屋土地运用权为划拨取得，依据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由 甲方担当 乙方担当 .第八条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请全部权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。第九条该房屋毁损、灭失的风险自 房屋正式交付之日 权利转移之日起转移给乙方。第十条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：第十一条本契约未尽事

14、宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的部分。第十二条本契约 自甲乙双方签订之日 自 之日 起生效。第十三条甲、乙双方在履行本契约中若发生争议，应协商解决。协商不成的，提交南京仲裁委员会仲裁 提交 仲裁委员会仲裁 依法向人民法院起诉 .第十四条本契约一式 份。其中甲方留执 份，乙方留执份，为申请房屋全部权转移登记提交房屋权属登记机关一份。第十五条甲、乙双方约定补充条款如下：_甲方：乙方：日期：购房协议书4甲方(卖购房指标方)： 身份证号： 电话： 住址：乙方(买购房指标方)： 身份证号： 电话： 住址：甲、乙双方及配偶本着同等、自愿的原

15、则，经协商一样，就 江苏师范高校李红斌 的购房权转让事宜，签定本协议，协议内容如下：一、房屋性质：本房屋是由 江苏师范高校 的名义兴建的集资房，甲方是江苏师范高校的工作人员，现有一个购买一套住房的购房指标。二、转让金额、先期房款及支付方式： 因该房屋尚在筹建阶段， 甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、 车库等附属设施)购房指标转让给乙方，购房指标转让价格为人民币：叁万元整(￥：30000元)，乙方在签订本协议前支付壹万元整，其余两万元在20xx年1 月 31 日前须向甲方付清该购房指标转让款。按 江苏师范高校 的要求，乙方已于8月31日前存入李红斌银行卡内壹拾伍万元(150000元)房

16、款。付款方式：款项以存入李红斌银行卡凭条(李红斌在中国银行的工资卡卡号为6013826109000649010)为准。三、甲方的权利和义务：1、在签订本协议后，应刚好将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方刚好了解和驾驭。甲方有义务帮助乙方刚好按 江苏师范高校 的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，帮助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续，但甲方不担当相关手续费;2、在签订本协议后，甲方应当全力协作乙方办理该房产过户的一切相关手续，除了乙方支 付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所 有相关费用外，甲乙双方不得要求对方支

17、付其它的费用;3、若因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建，或者由于甲方工作调动而使购房指标取消，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项学校返还甲方后，甲方应在一周内返还乙方;4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人;5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知)，二十四小时内通知乙方;6、当房屋建成并交房时，甲方应刚好通知乙方，并在两日内将房屋钥匙交给乙方。7、甲方配偶 及子女 保证同意甲方转让的全部条款，乙方在以后办理更名或过户过程中，甲方及家属必需主动协作办理。四、乙方的权利和义务：1、在签订本协议后，乙方

18、应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费，刚好按 江苏师范高校的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时等手续的全部相关费用，款项以存入李红斌银行卡凭条(李红斌在中国银行的工资卡卡号为6013826109000649010)为准。甲方给乙方开收据，甲方应帮助乙方房屋更名;2、若三年内学校由于各种缘由没有开工建设乙方有权要求甲方退还购房指标转让费和已交的房款;3、为了办理房贷便利 乙方在办理房产证时有权将房证办到第三方名下，甲方不得干预及索取其他费用。4、本协议签订后，甲方因该房屋所取得或享有的各项实惠福利政策(包括但不限于：房屋面积的赠送和增加，房屋相关税费的减免)均由乙方享受，甲方

19、不得借此要求乙方再行补偿;5、乙方配偶 保证同意乙方接受的条款。五、违约责任：1、本协议签订后，甲方若不尽协作义务刚好帮助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、 过户等手续或又将购房指标再行转让他人，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的全部相关费用外，还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费。乙方违约或终止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费，购房款及其它已支付款项学校返还甲方后，但甲方应在一周内返还乙方;2、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方不能按时交清房款及手续费等，

20、造成房屋不能顺当选购、更名、过户，甲方不担当责任，且不退还购房指标转让费。3、在乙方最终取得房屋全部权之前，乙方不得运用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则乙方以违约论处。4、若因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，且不视为双方违约。按本条解除协议时，甲方应退还给乙方已付全部款项(包括但不限于已付购房指标转让费,购房款及其它已支付款项学校返还甲方后，甲方应在一周内返还乙方)。5、开发商向甲方交付房屋当日，甲方即告知乙方，并刚好同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋运用相关的费用及责任均由乙方担当。6、双方

21、不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容，本协议也不对开发商公开。7、由于目前该房屋所属小区详细房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房指标转让费价格。8、届时该套房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。9、本协议签订时，已经过双方配偶及子女同意。六、其他1、签订本协议时，甲乙双方向对方供应身份证复印件作为附件。甲方还向乙方供应工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件，届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和供应给第三方，否则追究法律责任。2、双方约定因国家政策、单位缘由造成本协

22、议无法刚好履行的，甲方应提前通知乙方，并接着协作乙方取得相关权益。七、未尽事宜及争议解决方式： 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院提起诉讼。八、本协议共五页，壹式三份，甲乙双方各执壹份，见证方备案壹份，协议自双方签字之日起生效。甲方签字： 乙方签字：甲方配偶签字： 乙方配偶签字：见证方签字： 签署日期：购房协议书5甲方：乙方：甲乙双方经过同等、充分协商，就双方共同投资购买物业并处分之相关事宜达成如下协议，以资信守：一、背景介绍：甲乙双方共同购买了两套房屋用于投资，其中一套位于xx路xx弄X号xxX室，

23、（以下简称xx路房屋，属于期房，甲乙双方已经与开发商签署了商品房预售合同，但尚未取得小产证）；另一套位于xx市xx路X弄xx号xxX室（以下简称xx路房屋，属于二手房，甲乙双方已经与出卖方签署了房地产买卖合同但尚未办理房屋产权过户登记手续）。二、甲乙双方经过协商约定：办理xx路房屋的产权变更登记手续时，产权归属为甲方一个人全部，房产证为甲方一个人的名字；由于甲乙双方已经与开发商签署了xx路房屋的商品房预售合同，并已经以甲方的名义申请了按揭贷款，小产证届时办理出来将是甲乙双方共有，房产证上将是甲乙双方两个人的名字。因此，甲方同意：虽然xx路房屋的产权为甲乙双方共有，但甲方同意明确放弃与xx路房屋

24、相关的全部权益，该房屋事实上归乙方一人全部，并协作乙方办理xx路房屋的出售手续（如乙方情愿出售），xx路房屋的按揭贷款由乙方负责按时偿还，甲方应赐予协作。三、出资金额、出资比例：甲乙双方已经协商解决。四、产权比例xx路房屋的全部权益实际由甲方享有。xx路房屋的全部权益实际由乙方享有。五、甲方授权乙方办理xx路房屋的出售手续以及还贷手续（如乙方情愿出售），并向乙方出具公证托付书。六、房地产权证保管xx路房屋产权证等证件由甲方保管；xx路房屋产权证等证件由乙方保管。七、xx路房屋与xx路房屋的全部税费由乙方担当并刚好缴纳。全部税费包括但不限于购房及按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易

25、税费、产权登记税费、律师费、修理基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费（托付中介出租物业）、房屋租金税费等。八、物权行使xx路房屋物权由甲方行使，xx路房屋物权由乙方行使。九、甲乙双方以按揭贷款的方式购买物业，详细约定如下：1、xx路房屋虽然已经以甲方名义贷款，但实际由乙方负责刚好归还贷款本息；2、xx路房屋以甲方名义贷款，并由甲方负责刚好归还贷款本息。十、甲乙双方所购房产的实际产权及收益权等权益由甲乙双方按本协议约定行使。十一、适用法律本协议适用中华人民共和国法律。十二、本协议变更或解除1、甲乙双方协商一样，可以变更或解除本协议；2、符合本协议相关条款约定的，可以变更或解除本协

26、议；3、未经甲乙双方协商一样，本协议不得变更或解除；十三、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商，并签署书面文件。十四、本协议正本一式三份，甲方一份，乙方一份，xxxx律师事务所保存一份，各份具有同等法律效力。十五、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：年月日 年月日购房协议书6甲方：_身份证号：_乙方：_身份证号：_甲方以乙方名义购房，双方在经充分协商、同等自愿的基础上，达成如下协议：1、甲方托付乙方并以乙方的名义购买位于_市_区_路_小区_号楼_单元_室房产一处。2、上述房屋由甲方以乙方名义付清首付款并以乙方名义办理银行按揭贷款手续。该房产的全部实际出资及以后的实际还款人均为甲方。甲

27、方应当刚好偿还银行贷款，如未刚好还款所引起的相关法律责任由甲方一人担当。4、上述房屋系甲方一人出资购买，产权及相关利益归甲方一人全部，未经甲方同意乙方不得擅自出卖、抵押该房屋。5、乙方应当自具备过户条件时将该房屋无条件过户给甲方，过户产生的税费由甲方担当，乙方应当主动协作办理相关手续。6、甲乙双方应当本着诚恳信用原则遵守本协议内容，如一方违约，守约方可向_府区人民法院起诉。由此引起的诉讼费、律师费、交通费由违约方担当。7、本协议一式两份，甲乙双方各留一份。自双方签字之日起生效。甲方：_乙方：_见证人：_年_月_日购房协议书7卖房方(甲方)： 身份证号码：购房方(乙方)： 身份证号码：关于乙方向

28、甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:一、甲方将其拥有独立产权的位于铁岭市 的房屋(房屋全部权证或购房#5p编号:_ 建筑面积_平方米)以人民币_拾 _万_仟_佰_拾_元整($_)出售给乙方.乙方情愿以上述价格向甲方认购该房，并支付甲方应收的房款，详细支付方式如下： 预定金： 万元、尾款： 万元 。定金于签署此协议时由乙方向甲方交付，尾款由甲方在乙方办理#5p更名完成后干脆提取。二、双方承诺:1、甲方负责协作将购房#5p及原购房协议书（与开发商签定）中的姓名改为乙方姓名，以便乙方根据“一手房”的形式办理房产证，更名费用由乙方担当。2、甲方负责结清购房之日前的物业费、水、电、煤气、暖气、电梯、

29、楼道灯照明费等各项费用，保证本房屋无任何债务。3、由于购房合同面积与房屋测绘面积不同，增加面积的相关费用由甲方担当。4、甲方保证对此次交易的房屋拥有独立产权。5、保证该出售房屋未予出租，因出租所产生的任何问题由甲方担当并负责解决。6、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人，如违约将赔偿乙方双倍的预定款。7、乙方如单方面恶性违约，其交付甲方的预定金即归甲方全部。四、本协议以乙方更名获得批准为正式生效条件。假如更名不胜利，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方应如数退还给乙方预定金。五、违约责任1、假如甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。

30、2、假如乙方违约，更名后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。六、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。七、本协议自双方签字或盖章之日起生效。八、本协议壹式两份,双方各执壹份。六、特殊约定:_签订日期：协议参加人汇签：购房协议书8甲方：(自然概况)乙方：(自然概况)甲方和乙方于 年 月 日实行按揭贷款方式购买商品住宅一套，建筑面积 平方米，总价款 元(大写金额)。现甲、乙双方因情投意有意共同生活，为避开纷争，爱情永固，双方自愿达成如下协议：一、乙方出资 元(大写金额)，一并作为该套房屋首付款。二、房屋装修费用 元(大写金额)由乙方负责，剩余 装修费用由甲方

31、负责。三、房屋按揭月供款每月 元，婚前由甲方负责；婚后共同生活由甲、乙共同担当。四、双方领取结婚证时，该房产自动转化为甲乙双方的夫妻共同财产(或约定该房产由双方按肯定比例共同享有全部权，或约定仍作为甲方的婚前个人财产)。五、若甲、乙双方不幸分手，该套房产仍归甲方全部，但甲方应将乙方已担当的全部费用，包括首付款、装修款偿还给乙方(或按肯定比例偿还给乙方)。该房屋发生增值的，甲方应根据乙方实际投入的资金比例向乙方支付增值收益。六、未经乙方书面同意，甲方在任何状况下不得将该套房屋以低于购置价的标准对外出售，否则甲方除应偿还乙方的已付款项外，并应赔偿因此给乙方造成的全部损失。七、本协议一式两份，甲乙各

32、执一份，自双方签字之日起生效。八、因履行此协议发生争议，由协议签订地人民法院管辖。甲方(签名)：乙方(签名)：签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日签约地点：签约地点：(此协议无需公证)购房协议书9甲方（托付方）：_乙方（被托付方）：_房产代理有限公司依据有关法律规定，在自愿、同等和诚信的原则下，就甲方托付乙方从事房屋购买事宜，双方达成如下协议：一、乙方责任1、在托付期限内仔细地为甲方尽快找寻适合甲方要求的房屋。2、在托付期限内向甲方不限量地供应房源直到满足为止。3、帮助甲方同房屋出售人签订买卖合同等程序。二、甲方责任1、不得与乙方介绍过的房主自行成交，否则乙方有获得本协议中约定的代理佣

33、金。2、不得将乙方供应的卖方信息资料转交他人。三、服务酬劳如乙方为甲方找寻到合适的房产，甲方应在签订房屋买卖合同时，向乙方支付总房款的_%作为托付费用，计金额_元整。四、违约责任甲方不得与乙方介绍过的卖方自行成交，否则视为甲方违约，甲方必需支付乙方本协议中约定的佣金。五、履行本合同而发生的一切争议，双方应友好协商解决。若协商不成，应提交温州市仲裁委员会裁决。六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：_乙方（盖章）_房产经纪人（签字）：_签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日民屋购房合同协议最新5卖房方（甲方）：_身份证号码：_购房方（乙方

34、）：_身份证号码：_关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、甲方将其拥有独立产权的位于_的房屋（房屋全部权证编号：_，建筑面积_平方米）以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（￥_元整）出售给乙方。已方情愿以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向_银行_分行申请购房抵押贷款。二、甲方1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构供应符合要求的房屋资料以备查核。2、保证对出售的房屋拥有独立产权。假如该房屋为共有房屋，则必需取得其他全部共有人的同意出售书面文件。3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方担当并负责解决。4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格

35、售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。5、根据前述业务的须要，刚好签订各项合同文件和办理各种手续。6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。三、乙方1、向贷款银行或贷款银行认可的机构供应符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并刚好将贷款所得支付甲方之售房款。3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。4、根据前述业务须要，刚好签订各项合同文件和办理各种手续，并担当各项费用。5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件

36、。假如贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。五、假如贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的_%，则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。六、违约责任1、假如甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。2、假如乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。九、本协议壹式肆份，双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。十、特殊约定：_。甲方（签章）：

37、_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日购房协议书10卖方：_(简称甲方)身份证号码：_地址：_买方：_(简称乙方)身份证号码：_地址：_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。一、合同标的乙方同意购买甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为_平方米。二、上述标的房地产的交易价格单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)三、付款时间与方法(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同

38、签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_方担当。四、交房五、违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方

39、中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。六、本合同主体甲方是_共_人。乙方是_共_人。本合同一式两份，甲乙双方各一份七、本合同发生争议的解决方式在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。九、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加_万元的费用给甲方，即总房款为_万元。十、双方约定的其他事项：_出卖方(甲方)_(手印)身份证号码：_地址：_邮编：_电话：_;购买方(乙方)_(手印)身份证号码：_地址：_邮编：_电话：_鉴证日

40、期：_年_月_日购房协议书11甲方：乙方：丙方：（乙方的全部继承人）甲、乙、丙三方就甲方托付乙方代理办理购买位于的房屋，经协商达成以下协议：一、甲方托付乙方并以乙方的名义购买位于_的房屋。甲方托付乙方以乙方名义为甲方购买号房屋一套（建筑面积平方米，总价格为拾万千拾元整（人民币元），乙方同意接受甲方的托付。二、乙方以自己的名义签订相关的商品房买卖合同等相关购买房屋的文件。乙方所代理购买的房屋全部权归甲方全部，甲方享有该房屋占有、运用、收益及处分的权利，乙方对受甲方托付购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方托付购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。三、购买以上房屋的全部款项由甲方支付，乙方无须支付任何款项。商品房买卖合同、房款收据的原件由甲方收执。四、房屋交付时，乙方必需根据卖方或开发商要求的时间协作甲方进行验房、收房，并办理相关的收房手续，并以自己的名义与物业管理部门签订相应的物业管理合同，合同原件由甲方收执。五、甲方收房后，须要办理的燃气管道的开通手续、水、电、通讯、宽带、有线电视等开办手续时，乙方应供应相关的身份文件及其他须要乙方供应的资料协作办理，产生的一切费用由甲方担当。六