2022工程居间合同(集锦15篇)_1.docx

《2022工程居间合同(集锦15篇)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程居间合同(集锦15篇)_1.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程居间合同(集锦15篇)工程居间合同1居间合同甲方（托付人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就 等项目，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条第1项的托付事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目相关信息，并

2、有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。3、乙方在甲方参加招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方中标并签订书面施工合同。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。如甲方未刚好支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳由以下两项构成：（1）工程施工合

3、同总金额的3，该部分的居间酬劳在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工单位）第一次工程进场后7日内付清。（2）鉴于该项目采纳的是政府与社会资本合作PPP模式，建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建设单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间酬劳。该部分的居间酬劳按工程进度，在甲方每次收到建设单位支付的利息后7日内支付给乙方，直至建设单位回购完成。每期利息的计算方式为：应付工程回购款同期人民银行贷款年基准利率期限（50%+15%

4、）3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。4、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、保密事项甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决九、其

5、他事项1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：福建程华建设发展有限公司 法定代表人： 法定代表人：合同签订日期：工程居间合同2甲方(托付人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修_年。2、本合同生效后，甲方按以上

6、付款约定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在_日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均须要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返工的，由乙方担当责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必需根据预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履

7、行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，须要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式：

8、本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程居间合同3甲方：乙方：甲方托付乙方为其供应、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方托付乙方，为其单位供应、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。二、乙方负责为甲方供应信息并联系，以促成甲方实际与建设方签订工程合同。三、酬劳及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付

9、乙方作为酬劳;给付方式：建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的酬劳，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付酬劳的日万分之五的滞纳金。四、乙方保证：在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。五、目前确定乙方为甲方供应的工程为：六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的业务丢失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。八、乙方保证为甲方供应业务的合法性，

10、对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。九、本合同对甲、乙双方长期有效。十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告居处或被告居处地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字：甲方： 乙方：20xx年xx月xx日工程居间合同4甲方：身份证号码：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法其次十三条居间合同之规定甲方向乙方供应_市_镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务酬劳，双方约定如下：第一条合同事项1、甲放应为乙方供应有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，帮助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内

11、容实地考察。2、甲方做好协调工作，刚好传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。其次条酬劳乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务酬劳。第三条付款方式1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动酬劳。2、在乙方收到第一次工程款后的_日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动酬劳。3、待主体工程全部竣工后的_日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动酬劳。假如乙方不按规定刚好支付劳动酬劳，则按未按时支付金额的%，即向甲方担当违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。第四条违约责任(一)甲方违约责任1、在本合同签订后，在

12、乙方未违约的状况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动酬劳需一次性退还给乙方。(二)乙方违约责任1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等缘由发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务酬劳。2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务酬劳，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务酬劳亦同。第五条保密事项甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私和个人隐私。第六条合同终止1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，甲

13、方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间服务胜利，本合同完成履行完毕后终止。第七条争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖X(印)之日起生效。甲方：乙方：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：甲方鉴证人：乙方鉴证人：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：_年_月_日_年_月_日工程居间合同5依据中华人民共和国合同法其次十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经托付方和居间方当事人协商一样，本着诚恳信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行

14、。托付方：_居间方：_工程名称：_工程地点：_第一条：事项确认托付方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。其次条：托付方责任1、具有完全民事行为实力和支付居间费的人，具有能够担当该工程项目的施工实力。2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚恳信用履行该工程项目的居间协议。第三条：居间方责任1、给托付方供应精确工程信息及工程项目地址。2、自行担当该工程项目活动期间的一切费用和自身的平安责任，直至托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。3、在施工期间，居间方应主动协作托付方处理，施工事务

15、时，以及施工过程中托付方和矿主方的协调工作。第四条：托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。1、托付方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。2、托付方重晶石石方每立方，土方硅矿。第五条：付款方式1、托付方按每月进度款足额支付居间费给居间方。2、托付方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。3、该工程完工之后，托付方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。第六条：如托付人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉

16、，仲裁或申请支付令。按工程并且要托付方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。托付人：_居间人：_身份证：_身份证：_电话：_电话：_年_月_日工程居间合同6甲方（托付人）：_乙方（居间人）：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国民法典，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：1、托付事项（1）乙方接受甲方托付，负责就_工程项目，引荐甲方和该项目的管理方干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同，帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺当实施。

17、（2）居间胜利是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。2、乙方的义务（1）乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。（2）乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠（3）乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。（4）乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特殊是在工程结算问题上，乙方全

18、面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。3、甲方义务（1）甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。（2）居间胜利，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。4、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式（1）本项目居间费用根据合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）。（2）甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方供应每周运量报表，甲方所供应报表必需保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。（3

19、）合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能根据合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进行赔偿。（4）如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可依据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。5、保密事项（1）甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。（2）甲乙双方均不得向第三方透漏合作细微环节及项目合作中相关利益人的隐私，任何乙方发觉对方出现泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为，如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。6、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结

20、束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。7、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。8、其他事项（1）乙方不得将本合同托付事项进行转托付。（2）本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：_乙方（盖章）：_年_月_日_年_月_日工程居间合同7甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(托付人)：地址：联系方式：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依同等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、托付事项1、甲方接受乙方的托付，负责就 项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和

21、该项目的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应的信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、居间期限从 年 月 日至 年 月 日。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。四、居间活动费用的担当

22、居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方供应有关该工程项目的信息，并保证其供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括但不限于双方经

23、营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获得的对方的商业隐私，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一样，可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支

24、付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关的违约金。3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。4、本合同生效后，随意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后，双方应接着履行本合同九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一样的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖

25、章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或授权签字人：年 月 日 乙方：(盖章)： 年 月 日法定代表人或授权签字人：工程居间合同8合同编号：甲方：乙方： _身份证：_ 身份证：_ _ 职位：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_联系人：电话：_电话：_传真：_传真：_E-mail：_ E-mail：_鉴于甲方自有合法的工程承接资质，甲方托付乙方为该公司找寻工程项目；乙方亦获知了甲方的上述意愿，乙方情愿接受托付。 双方情愿签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。 鉴于此，双方本着自愿、同等、互惠互利、诚恳信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。第一条 托付事项1甲方安

26、排承接乙方接洽的_工程项目，甲方托付乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方托付。2乙方应尽力为甲方找寻合适的工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同签订之日起至_年_月_日止。其次条 居间人的权利和义务1乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍该公司的相关状况，但甲方书面确认为是商业隐私的除外。2乙方应仔细完成甲方的托付事项，根据合同第一条所规定的内容主动为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、帮助、撮合等服务。3乙方应尽可能向甲方刚好、真实地报告有项目发包意向的第三方的状况。4

27、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方担当责任。5乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务担当任何责任。第三条 居间酬劳与费用1若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五（5%），即合人民币_元整（￥：_）作为乙方酬金，（该项目所产生的营业税由方担当，若该居间费所产生的所得税由甲方担当）；该酬金包含其它相关居间、询问、应酬费用。酬金的支付方式为：现金或个人账户划账；2付款时间：甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后，支付合同总价的百分之三（3%），即合人民币_元整（￥：_）作

28、为居间首期款，其余2%（合同总价）的居间费，依据发包方工程进度按比例分两次支付，所收款以收据为凭。3若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用）乙方自行担当。第四条 合同的解除1托付期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除；2本合同约定目的已经实现，乙方收到甲方根据本合同第三条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除；3托付期限届满之前，不论任何缘由，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的；4托付期限届满之前，因不行抗力致使本合同约定目的不能

29、实现的；5当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；6在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部担当。7_。第五条 违约责任甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金，乙方帮助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。第六条 声明及保证甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有实力签署并履行本合同；2甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效；3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政

30、机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为；4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人托付授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；5甲方保证自有资质的真实性及合法性。乙方：1乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效；2在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为；3本合同的签署人是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第七条 保密甲乙双方保证对在探讨、签

31、订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业隐私）予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户供应的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。第八条 通知1依据本合同须要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2一方变

32、更通讯方式或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面或短信形式通知对方，否则，由未通知方担当由此而引起的相关通知责任。第九条 争议的处理1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。第十条 不行抗力1假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另

33、一方，并在该不行抗力事务发生后刚好向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响3不行抗力事务发生时，双方应马上通过友好协商确定如何履行合同。不行抗力事务影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力，则双方可协商解除本合同或短暂延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。4本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理限制的，无法

34、预料或即使可预料到也不行避开且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事务如斗争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第十一条 合同的说明、补充与附件本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十二条 合同效力本合同自

35、双方法定代表人或其授权的托付代理人签字之日起生效。 本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。第十三条 备注 _ _ _甲方（签章）：_乙方签字（指印）：_法定代表人：_ _托付代理人：_ _年_月_日_年_月_日工程居间合同9甲方（托付人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就( ）工程项目，引荐甲方和该项目的管理方干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同,帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同

36、的顺当实施。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，最大限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特殊是在工程结算问题上，

37、乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。2、居间胜利，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用根据合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后） 。2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方供应每周运量报表，甲方所供应报表必需保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。3、

38、合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能根据合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进行赔偿 。4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可依据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细微环节及项目合作中相关利益人的隐私，任何乙方发觉对方出现泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为，如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。七、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项

39、目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地址：合同签订日：甲方：（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人：工程居间合同10居间协议甲方：身份证：乙方：身份证：鉴于：甲方为隧道项目须要乙方引进业主方；乙方接受甲方托付，为甲方项目引进操作过程中供应财务居间服务，并依约定收取居间服务费用，甲、乙双方本着同等自愿、互惠互利的原则，依据中华人民共和国合同法等相关

40、法律法规的规定签订本协议，并共同遵守执行：一、合作内容乙方担当甲方的财务顾问，为甲方介绍项目，并针对甲方项目与业主进行前期的沟通与沟通；促成业主与甲方的项目顺当签约，甲方向乙方支付相应的居间服务费用。二、甲方项目项目名称：三、乙方责任1、为甲方介绍隧道项目业主，并针对甲方项目与业主方进行前期的沟通与沟通；促成业主方与甲方顺当签约。2、在引进业主方过程中供应顾问建议；3、保证对全部知晓的涉及甲方项目自身商业机密的文件、资料、数据、安排、商业意向等不得向项目意向业主方以外的无关第三方公开。四、甲方责任1、甲方承诺其所供应的全部数据和信息均客观、真实、有效；2、在乙方对甲方的项目进行前期运作的过程中，应赐予乙方主动的协作；3、甲方应根据本协议的约定向甲方支付财务顾问费和相关费用并主动履行本协议中的相关条款；4、甲方及其工作人员对乙方供应的专业看法、建议方案、各项分析资料以及在询问过程中了解的乙方资料和信息等商业隐私负有保密义务，未经乙方书面许可，甲方不得向第三方披露；5、未经乙方书面同意，甲方不得在乙方不在场的状况下擅自与乙方介绍的业主方进行会见。五、居间服务费用1、双方确认 项目，总造价 元。甲方