2022工程委托合同(精选15篇).docx

《2022工程委托合同(精选15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程委托合同(精选15篇).docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程委托合同(精选15篇)工程托付合同1托付人： (简称甲方) 与监理人：(简称乙方)，经双方协商一样，签订本协议。托付人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，托付长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监理招投标的全部费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案监理酬金: 81000平方米x12元/平方米=97.2万元 支付方式: 现场监理人员进场后支付总费用的15%，一期主体完成支付总费用的20% ，一期竣工验收支付总费用的20%，二期主体完成支付总费用的20% ，二期竣工验收支付总费用的20%,全部项目完成竣工备案支付5%。 本合同自 20x年 5月30日起先实施，

2、至 20x 年 10 月 30 日完成。协议一式二份具有同等法律效力，甲方执一份， 乙方执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程托付合同2发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点：科技学院教授新村工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的

3、电缆的选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全部分接箱有甲方供应。其余材料选购有乙方购买。承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）其次条工程总价合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；2、设备进厂甲方应支付工程款50%（币）50,0000元

4、整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)4、双方盖章后合同起先生效。第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。（具体内容见合同附件）2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采纳包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。第五条甲方职责1、在乙方供应的图纸上审核确定并签字。2、保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用

5、电；4、向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及帮助;5、向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；2、变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电；3、帮助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；4、自柜体到厂日起履行保固条款；5、开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方供应的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。2、甲方若不能如期付款

6、，则乙方根据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任

7、由乙方负责；若因甲方运用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供应终身有偿修理。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地_管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。费用计算表建设单位：其他项目费用措施项目费用甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签章）：_法定代表人（签章）：_托付代理人（签章）：_托付代理人（签章）：_单位地址：_单位地址：_账号：_账号：_合同签订时间：_合同签订时间：_工程托付合同3托付方(甲方)：检测方(乙方)：为了确保工程质量，依据有关规定及设计、质监部门的

8、要求，甲方托付乙方对 工程桩基础进行。依据中华人民共和国合同法，经双方协商达成以下协议，以兹共同遵守。一、执行标准：中华人民共和国行业标准建筑基桩检测技规范(JGJ/10620 )。岩土工程勘察规范(GB 5002120 )二、检测内容：1、低应变检测： 根，检测桩身完整性，桩身砼纵波速;2、声波检测： 根，检测基桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;3、钻探抽芯： 根，每桩 孔，检测桩身完整性、桩长、桩砼强度、桩底沉渣、桩底持力层评价。三、检测价格：l、低应变检测： 元/根，计费： 元;2、声波检测： 元/剖面，共 剖面，计费： 元;3、钻探抽芯： 元/米，计费： 元;4、设备仪器进出场费

9、： 元。总计费用为：人民币(大写)： 是否须要正式发票：四、付款方式：合同签订后，甲方预付乙方检测费定金 元，全部检测完成后，基桩检测报告提交时，全部款项结清并付款到位，否则乙方不予提交报告。五、甲方的权利和义务：l、甲方供应被检测桩的位置及有关检测工作的具体地质、设计、施工资料;2、负责被测桩桩头的清洗和平整工作(包括静载试桩的处理和声波管预埋)及其费用：3、供应检测现场的照明及电源，设备进出场及吊装所需的道路和场地：4、为乙方现场测试人员供应工作便利。协调好现场施工：5、按合同的约定向检测方支付检测工作费用;6、甲方独家享有该工程项目基桩检测报告的权力。7、检测期间甲方支配四名民工帮助乙方

10、工作并负责其费用。六、乙方的权利和义务：l、乙方必需严格按规范要求进行数据采集，计算分析、资料整理，每个单项工程检测完成后十个工作日内向甲方供应科学、精确、公正的基桩检测报告一式四份;并对检测数据负法律责任。2、提前一天向托付方(甲方)供应桩头(测点试坑)的处理方案。3、按合同约定享有基桩检测工作酬劳。4、施工期间发生平安事故、作奸犯科行为后果自负。七、其他检测时间及检测次数：进场时间由甲方提前一天通知。检测次数：本合同双方代表签字，单位盖章后即行生效，完成报告提交和交清工程款后合同执行终止。本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，甲方二份，乙方 二份，每份具有同等法律效力，甲乙双方代表

11、签字(盖章)后生效(复印有效)。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日工程托付合同4甲方：(托付人)xxx有限公司乙方：(被托付人)xxx有限公司甲方作为xxx金世界项目的开发建设单位，乙方作为具有招标代理主体资格的代理机构，依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，经双方充分协商，就工程建设项目招标托付代理事宜，达成一样看法，特订立本合同。1.工程建设项目概况如下：项目名称：xxx金世界项目拆迁B区。项目地点：石家庄市桥西区南小街以西，木利街以东，裕园广场规划路以北，永安街以南。项目内容：商品楼及回迁

12、楼。项目规模：建筑面积约10万平方米。总投资：约30000万元。2.托付范围2.1托付代理招(议)标范围：本项目的勘察、设计、施工、监理、重点设备和材料选购。2.2托付代理的工作内容：(1) 代拟发包方案，办理项目登记;(2) 编制工程招标方案，发布招标公告;(3) 对投标单位进行资格审查，并负责编制资格预审文件;(4) 对投标人有关资质证件，社会信誉及工作质量、实力和其他内容考察;(5) 组织评审机构，按评审标准和方法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书;(6) 编制招标文件，并办理招标文件的备案工作;(7) 编制工程量清单;(8) 依据甲方托付编制标底并负责保密;(9) 组织投标

13、人现场踏勘、对招标文件答疑及补充。并做好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定时间内发至各投标人;(10)组织开标、评标;(11)帮助甲方组织召开定标会议，发放中标及未中标通知书;(12)草拟工程合同，可参加承包合同的签订，依据招标文件及中标人在投标文件中明确的各项承诺，组织关于合同条件各项谈判;(13)编制招投标状况书面报告，将代理过程中干脆形成的各种原始记录，系列文件刚好装订、整理、存档并报工程招投标督管理机构备案;(14)将全部备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成承包合同的备案;(15)与发包有关的其他事宜;3.代理费用的负担及支付方式由甲乙双方根据国家有关规定为依据，经甲乙双方协商

14、确定。4.甲方的权利4.1甲方有权确定招(议)标形式及方式。4.2甲方有权参加招投标的有关活动，有权确定乙方的详细工作内容。4.3甲方有权要求乙方刚好提交招(议)标代理工作阶段性的工作报告，及招标备案资料。4.4甲方有权对乙方参加招(议)标的工作人员进行资格审查，有权要求乙方更换不称职的工作人员或应回避的人员。4.5甲方可自行编制标底，也可托付乙方负责编制标底。4.6甲方有权批阅乙方编制的招(议)标文件，并提出修改看法。4.7甲方有权要求乙方在招(议)标代理前对其所要进行的工作提交一份具体的安排，包括：招(议)标工作的组织、招(议)标工作的人员支配、招(议)标工作的进度支配、招(议)标工作的阶

15、段性会议、向甲方应作的阶段性汇报，并有权要求乙方严格按安排进行招标代理活动。4.8在出现非正常状况或重大问题时乙方必需刚好向甲方汇报，而不是自行确定。4.9在代理业务中，乙方应充分听取甲方的看法和要求，并且将甲方看法和要求深化地贯彻到招(议)标文件及代理工作中，以确保完全实现甲方的托付意愿。乙方同时保证代理工作的合法有效。4.10假如乙方的工作成果未实现甲方在本合同4.9中的合同目的，或者是乙方违反法律、法规、规章规定以及泄露招标的隐私，给招标人造成损失或影响招投标活动正常进行的，甲方有权马上终止合同，并按有关法律、法规索取经济赔偿，直至追究法律责任。4.11自拟定发包方案、中标通知书至提交招

16、投标状况书面报告所形成的资料、文件必需经甲方签字盖章，方可生效。5.甲方义务5.1项目招标前甲方依据招标工作的实际须要向乙方供应完整、正确的基础资料、相关文件及便利条件(包括：资金来源、报建手续、场地条件等)。5.2甲方授权熟识本项目状况的代表，负责与乙方联系。6.甲方的责任6.1甲方按双方商定的内容、时间向乙方提交基础资料及相关文件和要求，并对其完整性、正确性和时限性负责。6.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务，导致乙方不能收到应得代理费，乙方可以依法向甲方索赔。7.乙方权利7.1在审查投标人资质中，遵照招(议)标文件的规定及甲方的授权，有权提出对投标人的投标资格进行确认与否的建议。7.

17、2对甲方要求的投资、质量、工期目标内容有进行改进的建议权。7.3依据国家有关法律、法规的规定，在授权范围内办理托付项目的招标工作。8.乙方义务8.1针对甲方的托付，乙方应成立特地的招标代理项目组，并任命经甲方认可的具有工程建设类执业注册资格(高级职称)的专业人员为项目组组长，专职负责甲方托付项目的.招标代理工作。并将项目组组成人员状况以书面形式向甲方提交，作为合同的附件。8.2在代理招标中乙方有义务向甲方宣扬说明国家、省、 市有关招标投标工作的法律、法规和政策，保证招标投标工作的顺当进行和合法性。8.3在履行甲方托付工作期内，乙方应运用合理的专业技能为甲方供应询问服务，严格履行法律、法规规定的

18、关于招标人的各项义务，公正维护各方的合法权益。8.4乙方应主动协调甲方做好招(议)标前期的打算工作，供应有关询问服务，并严格履行招(议)标工作的全部内容。未经甲方同意，不得将本合同所确定的招(议)标代理服务转让给第三方。8.5乙方应对招(议)标工程的各种数据、资料严格保密，不得接受与此项目有关的投标询问。8.6乙方不得与被代理招(议)标工程的投标人有隶属关系或着其他利益关系。乙方的工作人员如与本项目潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。乙方不得参加任何可能与甲方利益相冲突的活动。9.乙方的责任9.1按时完成甲方托付的招(议)标工作内容，对招(议)标有关的各项数据、技术经济分析结论等的完整性、

19、真实性负责。9.2在合同履行期内，如乙方要求终止代理工作，或解除合同，乙方应当担当违约责任，并赔偿损失。9.3乙方在责任期内应当履行约定的义务，因乙方过失而造成甲方及其他当事人的经济损失，应当向甲方及其他当事人进行赔偿。9.4乙方不得以任何形式收取投标单位的回扣，不得接受投标单位的任何礼品及宴请。10.招标代理业务时限自勘察设计招标至拆迁B区整体工程验收投入运用。11.争议解决双方在履行合同过程中，如发生争议由双方协商解决。协商不成任何一方可依法向人民法院提起诉讼。12.其他12.1投标担保要求乙方需在招(议)标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保可采纳投标保函或者投标保证金的方式，详细方式

20、和数额由甲方在招(议)标工作开展前确定。12.2完成招标代理工作中费用担当的约定：合同生效期间发生的通知费、打字复印费、会务费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用均由乙方担当。12.3因不行抗力或非甲方自身过错而导致的工程项目不行实施，或本合同无法执行时，甲方不担当违约责任并有权终止合同。 12.4依据招标投标法之规定须重新开展招(议)标代理工作时，乙方不再重复收取代理费。12.5补充条款：本合同如有未尽事宜，双方另行签订补充协议。13.合同文本本合同一式四份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：法定代表人：托付代理人：地址：电话：传真：开户银行：帐号：年 月乙

21、方(公章)：法定代表人：托付代理人：地址：电话：传真：开户银行：帐号：年 月 日工程托付合同5托付人（甲方）：受托人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关建设项目管理方法规定，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方负责 的建设工程管理，现将有关事宜签订合同如下：一、工程概况工程名称： 。工程地点： 。工程总占地面积：约 亩。工程总建设期： 个月（自开工之日起计算）。质量标准：合格。二、托付管理内容甲方托付乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项：1、在合同履行期间，按月、季向甲方报告工程进展状况；2、负责招标代理、造价

22、询问、监理及建设过程的全过程管理；3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作；4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织安排的审核；办理现场变更及签证手续，并提出审核看法；5、制定工期、质量、投资、平安、文明施工管理目标，并进行限制和检查；6、协调各承包人（施工、专业分包等单位）的业务活动；7、审查施工单位的施工进度安排并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款安排建议；8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场平安；9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施；10、帮助甲方办理工程决算审计。三、合同价款及

23、支付方式1、乙方管理费依据财建20xx394号基本建设财务管理规定的规定计取。2、本合同签订之日起十五日内，甲方向乙方预支管理费 万元。3、剩余管理费依照工程进度，分批申请支付。4、工程竣工验收审计决算后一个月内，甲方按实际工程量付清剩余管理费。四、双方的权利与义务1、甲方托付乙方以甲方名义详细负责工程建设管理工作，其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。2、甲方有权对托付事项的详细要求指示乙方。乙方应当根据甲方指示处理托付事务。因特别缘由乙方无法执行或须变更执行的，乙方应事先征得甲方书面同意。3、未经甲方书面同意，乙方不得将受托事项转托付给第三人。4、乙方在甲

24、方托付的权限范围内，对工程管理拥有相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方供应本工程施工形象进度、投资、质量限制报告。5、在工程建设中发生建材价格波动、政策改变或其他不行预见因素，可能对工期、投资造成较大影响时，乙方应刚好书面报告给甲方。6、因不行抗力导致工程不能按时完工的，乙方应当书面报告甲方，甲方应依据实际状况适当调整工期。7、乙方应严格执行档案管理规定，要有专人负责保管，工程完工后移交给甲方。8、因甲方决策缘由造成工程不能正常进行，拖延工期的，乙方有权向甲方提请顺延工期。9、如乙方不按合同履行义务，严峻影响本合同执行，甲方有权终止合同。10、乙方做好该建设项目投资限制，科学的项目管理，提高投

25、资效益，编制工程月进度安排并于每月25日（如遇节假日顺延）上报甲方；11、乙方应严格根据甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。根据批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。12、乙方应根据甲方要求组织各单项工程的质量验收，负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。13、乙方应做好建设项目三控（三控指限制投资、质量、工期）工作，确保建设工期、质量、平安目标实现。14、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何酬劳或经济利益。乙方不得参与合同规定与甲方的

26、利益相冲突的任何活动。五、违约责任及嘉奖1、因乙方管理缘由未能按期完工，应对乙方进行惩罚，按以下方式计算惩罚金：罚金=管理费用总额合同期（日）延长工期（日），最高罚金为50万元。2、因甲方缘由导致工期延长，甲方同意按以下的计算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费：延长期管理费=管理费总额合同期（日）延长工期（日），延长期管理费最高为50万元。3、提前完工嘉奖（保证质量前提下）：嘉奖金额=管理费总额合同期（日）提前工期（日）24、当甲方认为乙方无正值理由而又未履行或未完全履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复，甲方可予以经济惩罚（1万-5万元）作为乙

27、方的违约金，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后15日内发出终止托付项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方担当违约责任并赔偿甲方因此遭遇的全部损失。六、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应刚好协商解决。协商不成时，可起诉至人民法院。七、本合同未尽事宜，双方另行约定。八、本合同壹式陆份，正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，双方各执贰份，正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表人： 乙方代表人：日期： 日期：工程托付合同6托付方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法的有关规定，甲、乙双方本着互

28、惠互利自愿的原则，经友好协商特制定以下条款：一、托付事项：甲方托付乙方为其进行：二、勘察设计费用：包干勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）三、付款方式：1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：67538。00元）。2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同，已收取的设计费计入工程款内。四、工程勘察设计的时间、交付方式：乙方需在设计费到帐后的5个工作日内向甲方提交电子版的设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。五、学问产权约定：1、甲方将托付设计的全部费用结算完毕后，甲方拥有设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）的全部权

29、、运用权和修改权。2、甲方在余款未付清之前对该设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自运用或者修改运用乙方设计的文件而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任；3、未被甲方采纳的设计方案，学问产权仍归乙方全部；六、双方的权利及义务：1、甲方有义务支付合同约定的相关费用；2、甲方有义务供应有关企业资料或其他有关资料给乙方；3、乙方有权要求甲方供应有关企业资料供乙方设计参考；4、乙方有权要求甲方根据合同约定支付相应款项；5、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得运用该设计作品：七、违约责任：1、因甲方缘由要求中途

30、停止勘察设计工作的，已付工程勘察设计费不退还。2、乙方如无正值理由提前终止合同，所收取的定金应当全部退回给甲方。3、本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。八、合同生效：本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：用户公司乙方（盖章）：代表：代表：开户行：开户行：账号：账号：签订日期： 年 月 日工程托付合同7建设工程招标代理托付合同项目名称：托付单位：（公章）（甲方）代理单位：（公章）（乙方）合同签订日期：年月日本合同双

31、方：托付单位（甲方）：代理单位（乙方）：托付方将项目的招标事宜托付乙方代理，依据中华人民共和国招标投标法及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一样，签订本合同。一、代理业务的内容、形式：甲方托付乙方组织建设工程招标活动。工程概况：本次招标范围：1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；供应招标前期询问等业务。2、招标代理的形式：二、工作条件和协作事项：1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见办理建设工程招标投标需提交的资料清单）。2、托付方供应能够满意施工，标价计算要求的施工图纸及技术

32、资料；或者经符合资质条件的工程造价询问机构编制的建设项目投资预概算。3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公允、公正和诚恳信用的原则，根据有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。4、托付代理人在签订本合同时，应出具托付证书。三、托付期限：本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。四、费用支付方式及日期：1、本工程造价为人民币（大写），收取代理费用合计人民币（大写）。付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格20xx1980号）2、投标单位购买标书每份工本费计

33、人民币元（大写），所得归乙方。五、违约责任：1、双方都必需严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；2、托付方应供应真实牢靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由托付方自负。3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。4、双方对代理合同条款变更时必需另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。六、双方协议的其他条款：托付方（甲方）：代理方（乙方）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：邮政编码：邮政编码：开户银行：

34、开户银行：银行帐号：银行帐号：签定日期：年月日有关诉讼代理托付合同(2)新整理版有关诉讼代理托付合同(2)新整理版甲方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_乙方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_甲方与_债权债务纠纷一案，托付乙方代理，双方遵照同等、自愿、公允、互利的原则，经协商达成以下协议，共同遵守。第一条甲方因经济困难，本案诉讼费、差旅费、协调费等相关费用，全由乙方担当。其次条本案追回款额，甲、乙双方按比例提成。甲方为_ %，乙方为_ %.第三条甲方必需主动刚好供应本案全部证据，照实介绍状况，不得供应假证、伪证。第四条乙方负责本案一、二审诉讼直至执行完毕全部代理。

35、乙方为全权代理，即代为承认、变更、和解、上诉、执行。第五条本合同的变更和修改，必需双方协商一样，甲、乙任何一方，不得以任何理由中途反悔及终止合同。甲方中止合同，应担当按比例提成罚金；乙方中止合同，甲方可拒绝支付任何费用。第六条追回的款项，汇入由乙方指定的帐号，乙方按比例刚好支付给甲方，不得借故拖延。第七条本合同自双方签字之日生效，至本案终结终止。第八条本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，具有同等效力。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_年_月_日工程托付合同8工程项目名称：WTO探讨中心楼和外籍老师款待所托付人：上海XXXXX学院管理人：上海XXXXX询问有限公司签定地点：上海市签订日期：

36、年月日建设工程托付项目管理服务合同托付人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理询问有限公司经双方协商一样，签订本合同。一、 托付人托付管理人管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：WTO探讨中心楼和外籍老师款待所工程地点：古北路620号工程规模： 建筑面积8，000平方米二、 项目管理服务内容：1、 前期管理： 办理建设工程规划许可证； 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证； 协作学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并供应相关服务； 帮助学校进行设计工作的协调，供应优化建议，使其成果符合学校要求； 帮助学校对施工单位、主要

37、设备供货单位进行资质审查和实力考察； 项目的其他前期管理工作；2、 全过程项目协调 编制项目管理的工作内容和限制方法； 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作； 负责协调投资监理工程监理之间的工作； 其他项目管理工作。3、 合同管理 负责施工监理及询问等合同的起草修订和初步审查； 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核； 负责全部合同履行合同相关义务和权利的行使； 负责合同纠纷的处理； 负责与本项目有关的合同管理工作。4、后期管理： 负责组织工程竣工验收 负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料刚好审核； 负责各配套专业部门、职能部门 和物业运用部门验收手续

38、的办理； 负责本工程项目的竣工决算事宜并协作做好项目审计工作； 负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交； 负责工程项目运用说明书的编制； 负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交； 其他有关的后期管理工作。三、 下列文件均为本合同的组成部分：1、项目管理建议书（投标书）；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件；4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、 管理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经托付人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。五、 托付人向管理人承诺根据本合同注明的期

39、限、方式、币种，向管理人支付酬劳。六、 项目管理费用1、 计算依据 依据财政部基础建设财务管理若干规定和上海市财政局上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定等有关规定； 借鉴浦东新区财政局的浦财城（20xx）11号文浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定，计算本项目的管理费。2、 建安投资额及管理费费率3、 支付方式 合同签订后七天内预付管理费20%； 管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算； 支付时间：按月支付； 托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬劳和额外工作酬劳：（酬劳=附加工作日数200元/人日）。七、 履行本合同发生争议，应协商解决，协

40、商不成立的，由工程所在地人民法院管辖。本合同自年 月 日起先实施，至年 月 日完成。本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。托付人：（签章） 托付人：（签章）居处： 居处：法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话：本合同签订于年 月 日工程托付合同9托付人：_受托付人：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及国家的有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就_招标代理事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_地点：_规模：_招标规模：_总投资额：_二、托付人托付受托人为工程建设项目

41、的招标代理机构，担当本工程的招标代理工作。三、合同价款代理酬劳为人民币_元。四、组成本合同的文件担当本工程的：1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2.本合同协议书;3.本合同专用条款;4.本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分通用条款中分别给予它们的定义相同。六、受托人向托付人承诺，根据本合同的约定，担当本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、托付人向受托人承诺，根据本合同的约定，确保代理酬劳的支付。八、合同订立合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_九、合同生效本合同双方约定_后生效。托付人(盖章)：_法定代表人(签字或盖章)：_授权代理人(签字或盖章)：_单位地址：_邮政编码：_联系电话：_