2022绿化工程合同集合15篇_1.docx

《2022绿化工程合同集合15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022绿化工程合同集合15篇_1.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022绿化工程合同集合15篇绿化工程合同1甲方（发包人）：乙方（承包人）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：工程地点：工程内容：小区施工图范围景观绿化和招标文件中全部的平基土石方、种植土回填及换填、造型，灌木、乔木植物种植，建筑铺贴及水电、灯具安装等施工图所示全部施工内容以及与本工程相关的政府部门的报验工作。其次条：承包范围及承包方式（依据招标文件写）1、本次承包范围为：小区景观绿化施工图纸范围内容；2.、工作内容包含完成本工程一切所需的劳务及材料，包括供料制作、运输

2、、安装、产品爱护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、修理服务等，不但包括已指示或指明的主要机械及设备，并且包括整项施工安装工程得以正常操作所需的一切附带零件、所需的劳务，无论此类劳务零件是否在合同文件、工程量清单中表述。3、本工程实行总价包干，包工、包料、包效果、包运输、包工期、包质量、包平安、包文明施工的承包方式。第三条：工期4、以甲方书面通知中指定的开工日期为准，施工周期为： 日历天（含全部节假日及恶劣天气），完工日以竣工验收通过、乙方送交竣工验收报告得以批准的日期为准。5、若遇下列状况之一，乙方应就延误工期的内容在3天内向甲方代表提交报告，经甲方审核批准并通过书面形式确认工期是否顺延。

3、工程量大量增加和重大设计变更； 一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 不行抗力； 合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后3天内，就延误的工期向甲方代表提交报告，否则，视为放弃申请权利，甲方不再赐予工期顺延。6、因乙方责任未按时完工的，每逾期一天，乙方自愿担当每日合同总价千分之二的延期违约金。累计延误超过10天的，乙方加付违约金。同时，甲方有权解除合同。7、如甲方缘由致工程停工或缓开工，工期可以顺延，但乙方不能索赔其它任何费用，如停工时间超过二个月，甲方将按完成的工程量70%先行支付给乙方。8、本合同一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日起生效。甲

4、方（发包人）：（签章）乙方（承包人）：（签章）代表： 代表：签约时间： 年月日绿化工程合同2建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_依据_市建委有关规定，甲方将_首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死

5、亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份

6、。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_施工单位：公司（以下简称甲方）承包单位：化工有限公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称：公司梅林生产、生活基地2、 工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、 工程内容：依据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采

7、纳聚氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和XX市现行有 关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、 甲方责任：（1）应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2

8、）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。（3）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及XX市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后运用。（2）协作市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工

9、程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章） 乙方：（签章）代表： 代表：绿化工程合同3工程名称：工程地点：建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲、乙双方协定，本工程由乙方负责为甲方进行_园林绿化工程施工，本

10、着相互合作、严密协作的准则跟保障工程顺当进行，特签署此合同以独特遵照。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包含、等工程。2、按包工、包料、包工期、包品质的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、动物种类、数目、规格按配置安排及工程预算书。二、工程造价：乙方按工程施工范畴、施工图纸提交一份工程估算书，按园林修建、绿化_类工程尺度取费，人工、资料、机械调差按施工期间有关文件履行，工程造价暂定为国民币元。三、付款方法1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_%给乙方作为工程预支款。2、工程竣工甲方初验及格后付款项_%，余款待颐养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期天(日历从

11、开工之日算起)。2、动工日期_年月日。3、竣工日期_年月日。五、双方义务：(一)甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建立许可证和施工允许证。2、组织工程竣工验收，并按合同划定办理结算。(二)乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技巧标准进行施工。2、承当绿化工程开工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清算现场，做到工完场清。六、本合统一式两份，双方签字生效，各执一份，具等同效率。甲方(盖章): 乙方(盖章):代表(签字): 代表(签字):年 月 日绿化工程合同4发包方（甲方）：铁通中心承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法及通信工程建

12、设的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1工程名称：2工程地点：3工程范围和内容：其次条甲方权利和义务1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2、 供应必要的施工条件；3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5、 在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收；6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、 必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲

13、方供应企业（或公司）施工资质证书、企业基本状况等相关资料；2、 应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5、 细心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6、 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度安排、材料供应安排，并在施工前送甲方备案；7、 严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工；8、 做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购

14、的材料应根据约定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可后方能运用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任；9、 听从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐藏条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方打算验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐藏和接着施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的

15、责任；10、 线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商确定。11、 施工过程中必需严格遵守平安操作规程，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。第五条竣工验收1、 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20xx32号关于

16、工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、 甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、 验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发觉有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1、 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2、 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1、乙方选购的材料不符合质量标准或弄

17、虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不听从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.

18、5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1、本工程采纳包工部分包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为 。2、工程竣工后，由乙方根据邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服20xx262号文件执行。3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙铁通计建20xx3

19、03号文的规定调整相关费率后下浮 %。3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1、 双方协商同意可解除本合同。2、 未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4、 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：（1）因不行抗力致使合同无法履行；（2）因一方严峻违约致使合同无法履行。5、 一方依据本条2、3、4款

20、约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1、 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；2、 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3、 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）乙方（盖章）地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托

21、付代理人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：电话： 电话：邮政编码： 邮政编码：签约日期： 年 月 日签约地点：绿化工程合同5合同编号：_项目名称：_建设地点：_建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简称乙方）签约时间：_年_月_日签约地点：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况（一）工程名称：_私家花园工程。（二）建设地点：_（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。（一

22、）如遇下列缘由工期顺延：1、 未刚好签审施工图纸和施工组织安排；2、 设计变更；3、 甲方未能按期提交施工场地；4、 连续4小时遇雨和停水、停电；5、 未按合同规定时间拨付工程款项；6、 遇不行抗拒因素。（二）竣工验收：1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、 依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额XX市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方

23、共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、 竣工图。（二）合同金额：1、 本合同暂定造价6万元；2、 工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调

24、整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20xx年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责帮助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方；6、按

25、合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作；4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品爱护。第七条甲、乙双方现场代表及责任（一）甲方施工负责人：_现场代表：_（二）乙方施工负责人：_土建：_绿化：_现场代表：_（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及选购（一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认

26、定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工

27、所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法人代表：_法人代表：_托付代理人：_托付代理人：_年_月_绿化工程合同6发包方： _公司（以下简称甲方）承包方： _（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合这一次工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ；2.工程地点：_；3.工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）绿

28、化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条 工程期限1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进

29、场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的建筑材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的建筑材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者；（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条 工程合同造价：1.这一次工程合同预算造价

30、为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（含税）2.根据第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 建筑材料、设备供应、检验1.进口特别建筑材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏；3.全部建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新

31、检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。7.乙方已预定或已选购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。第五条 工程质量和检查验收1.这一次工程质量要求为优良；2.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；3.发包方聘用的现场监理工程师为_；4.承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必需经过

32、设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。5.隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9.工程交工验收后，园建工

33、程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增

34、加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。（4）确认的事实必需在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由

35、发包方担当。第七条 双方负责事项1.发包方（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐藏的），并供应有关隐藏、障碍物资料；（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；（3）依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要；（4）按规定供应施工场地；（5）合同签订后_天内（以收签最终一张图纸为准）向承包方供应完整的施工技术资料_套；（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点；（7）组织承包双方和

36、设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位；（8）审核承包方工程进度表，刚好向承包方支付工程进度款；（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好竣工结算工作。2.承包方（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；（2）编制施工组织设计（或施工方案）施工总进度安排、建筑材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验

37、收单等，并刚好送发包方及有关单位；（3）按双方商定的分工范围，做好建筑材料和设备的选购、供应和管理；（4）严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；（6）供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收；（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条 工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_%；2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款；3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付

38、至合同总价_%进度款；4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款；留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。7.这一次工程造价结算方式按下列状况办理：7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算；7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化工程综合定额

39、按定额计价；7.3 安装工程项目费计取套用2002年广东省安装工程综合定额按定额计价；7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算；水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算；7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程建筑材料、苗木价格表，发包方可指定部分建筑材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；7.6 发包方指定的建筑材料或指定的价格，结算

40、时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。第九条 违约责任1.承包方的责任（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。2.发包方的责任（1）未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。（2）工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。第十条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方可干脆向_人民法院起诉。第十一条 特别条款本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款第十二条 附

41、则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。发包方（盖章）_ 承包方（盖章）_法定代表人（签名）_ 法定代表人（签名）_托付代表人（签名）_ 托付代表人（签名）_签约日期：_年_月_日 签约日期：_年_月_日绿化工程合同7甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，就绿化施工、道路改建、养护事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_