勘察合同范本3篇.docx

《勘察合同范本3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察合同范本3篇.docx（81页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、勘察合同范本3篇（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由勘察人编填）勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月发包人_勘察人_发包人托付勘察人担当_任务。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程建设地点：_1.3工程规模、特征：_1.4工程勘察任务托付文号、日期：_1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_1.6承接方式：_

2、1.7预料勘察工作量：_其次条发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份

3、，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_ 年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

4、国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金，计_元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_时，向勘察人支付预算勘察费的_的工程进度款，计_元；勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_，计_元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。

5、5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。5.1.3发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。5.1.4若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从

6、事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向

7、勘察人支付_元计算加班费。5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到

8、质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损部分的勘察费外，并依据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度，担当其有关资

9、料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条违约责任6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其近工勘察费用由勘察人担当。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费_计_元；完成的工作量

10、超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项：_第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第

11、十条本合同自发包人、勘察人签盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称：_勘察人名称：_（盖章） （盖章）法定代表人：（签）_法定代表人：（签）_托付代理人：（签）_托付代理人：（签）_居处：_居处：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设行政主管部门备案：_鉴证看法：_（盖章） （盖章）备案号：_经办人：_备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_

12、月_日建设工程勘察设计合同勘察合同范本（2） | 返回书目工程名称：_工程地点：_合同编号：_勘察设计证书等级：_发包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_承包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_发包方托付承包方进行_勘察设计任务。依据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一样，就本工程_勘察设计阶

13、段的工作签订本合同，共同遵守。第一条本合同签订依据1.中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3.建设工程批准文件。其次条勘察设计依据1.发包方给承包方的托付书或勘察设计中标文件。2.发包方提交的基础资料。3.承包方采纳的主要技术标准是：_。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：1.合同书；2.中标函（文件）；3.发包方要求及托付书；4.投标书。第四条工程概况1.工程名称：_。2.工程建设地点：_。3.工程规模、特征：_。4.工程勘

14、察设计任务托付文号、日期：_。5.工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_。6.承包方式：_。7.预料勘察设计工作量：_。第五条发包方向承包方提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间1 设计任务书年月日2 可行性探讨报告年月日3 选址报告年月日4 原料年月日5 资源报告年月日6 燃料协议文件年月日7 水电协议文件年月日8 运输协议文件年月日9 年月日年月日第六条承包方向发包方交付的勘察设计文件：序号资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第七条工期本工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于

15、发包方或承包方的缘由，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。第八条收费标准及支付方式1.本工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包方、承包方另行议定。2.本工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。3.本合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付（或支付）工程费，发包方不按时向承包方拨付工程费，从应拨付之日起担当应拨付工程费_的滞纳金。拨付工程费时间占合同总额（工程进

16、度）百分比金额人民币（元）年月日% 元年月日% 元年月日% 元第九条变更及工程费的调整1.本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前_天向承包方发出书面变更通知，否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改看法的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发包方担当。2.变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_。第十条双方责任1.发包方责任（1）发包方按本合同规定的内容，向在承包方供应开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并

17、对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。（2）发包方托付勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。（3）发包方托付初步设计的，在初步设计前，应供应经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求勘察的资料、须要经过科研取得的技术资料。（4）发包方托付施工图设计的，在施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。（5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期

18、限15天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。（6）发包方变更托付勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。（7）在未签订合同前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。（8）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，承包方未起先勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已起先勘察设计工作的，发包方应依据承包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按

19、该阶段勘察设计费的全部支付。（9）发包方必需按合同规定支付定金，收到定金作为承包方勘察设计开工的标记。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。（10）发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。（11）发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严峻背离合理勘察

20、设计周期，且发包方应支付赶工费。（12）发包方应为承包方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。（13）发包方应当将工程勘察设计业务托付给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。（14）发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务托付给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别托付给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别托付给几个承包方时，必需选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调。（15）发包方在托付业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。（1

21、6）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。（17）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。（18）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。2.承包方责任（1）应根据现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。（2）勘察设计合理运用年限为_年。（3）负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目的勘察设计联络工作。（4）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察

22、设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并依据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_。（5）由于承包方缘由，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。（6）合同生效后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双倍返还发包方已支付的定金。（7）承包方交付勘察设计文件后，按规定参与有关上级的勘察设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目起先施工，负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参与竣工验收。在一年内项

23、目尚未起先施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取询问服务费，收费额由双方商定。（8）承接部分设计业务的承包方干脆对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。（9）承包方必需持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其供应的勘察设计文件的质量负责。（10）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分托付给其它具有相应资质条件的分承包方，但须签订分托付合同，并对分承包方所担当的业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再

24、次分托付。（11）承包方可以聘用技术劳务人员帮助完成承接的勘察设计业务，但必需签订聘用合同。（12）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必需与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。（13）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正值竞争承接勘察设计任务。（14）承包方不得采纳行贿、供应回扣或赐予其它好处等手段进行不正值竞争。（15）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。（16）

25、承包方不得运用或举荐运用不符合质量标准的材料或设备。（17）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分托付给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。第十一条工程勘察设计版权本工程的勘察设计版权全部属承包方全部，发包方有责任对此赐予爱护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或供应给第三方运用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第十二条违约责任及违约金1.发包方不履行合同，无权恳求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回定金。2.发包方不能按时供应建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料缘由影响承包方勘察设计进度或造

26、成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补勘察设计费。3.发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计费。4.发包方因故要求停止勘察设计时，应刚好用书面通知承包方，承包方应马上停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。5.发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。6.由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责主动实行补

27、救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与干脆损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_（经批准生效）。8.发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1的违约金，但每天偿付最高额不得超过_元。9.承包方不刚好到现场处理有关勘察设计问题，不刚好按审批机关看法修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费1。第十三条勘察设计的修改和停止1.发包方因故要求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另

28、定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每工日按_元增付勘查设计费，或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条方法计算。3.发包方因故要求中途停止勘察设计时，应刚好用书面通知承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束合同关系。第十四条材料设备供应1.发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，供应产品合格证明，并经发包方、承包方代表共同验收认可，如与勘察设计和规范要求不符的产品，应重新选购

29、符合要求的产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自担当发生的费用。若造成停、窝工的，缘由是承包方的，则责任自负；缘由是发包方的，则应向承包方支付停、窝工费。2.承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，增减的费用由发包方、承包方商定。第十五条报告、成果、文件检查验收1.由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。2.发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包方的报告、成果、文件。3.隐藏工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包方检查；发包方接通知后，当天组织质检，经检

30、验合格，发包方、承包方签后方能进行下一道工序；检验不合格，承包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包方接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工期，发包方应赔偿停、窝工的损失。4.工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包方应实行有效补救措施。5.工程未阅历收，发包方提前运用和擅自动用，由此发生的质量、平安问题，由发包方担当责任，并以发包方起先运用日期为完工日期。6.完工工程阅历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内，承包方向发包方移交完毕，如发包方不能按时按管，致使已验

31、收工程发生损失，应由发包方担当，如承包方不能按时交付，应按逾期完工处理，发包方不得因此而拒付工程款。第十六条嘉奖在合理的工程投资限制数内，由于承包方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_嘉奖承包方。第十七条保密双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。保密期限_年。第十八条不行抗力1.假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2.声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3.不行抗力事务发生时，双方应马上通过友好协商