古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式.docx

《古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式.docx（99页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇1 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本项仿古建筑施工有关事项，双方协商达成如下协议：一、工程内容四柱五楼牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。二、 工程造价：经协商，本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金，如须要发票税金由甲方担当)。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。三、甲方责任1、场地确保三通一平，即电通、路通、水通、场地平整。2、由于乙方异地施工，甲方负责

2、供应住宿费、水电费等。3、甲方负责处理乙方在施工过程中与四周居民及有关单位(如质检站、马路局等管理单位)的关系。4、在施工过程中如出现阻工状况，甲方负责处理，保证乙方顺当施工。如因阻造成乙方损失，由甲方担当。四、乙方责任1、乙方负责组织施工队进入施工现场。2、乙方根据图纸完成四柱五楼牌坊工程的承建(建筑、彩画)。3、在施工中，出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工。4、乙方负责供应所承建工程的平面、立面图，结构图由于涉及专利技术不予供应。五、拨款方式乙方进行，拨付工程构件制作费 、主体材料费为人民币壹拾万元整，主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整，其余款陆万伍仟元一次付清。六、双方不得违约，在

3、施工中，甲方造成停工损失由甲方负责是，乙方造成停工损失由乙方负责。七、本协议一式两份，甲乙双方各一份。八、未尽事宜双方协商解决。甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇2 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程承包范围： 大雄宝殿 ， 元 天王殿 ， 元 钟鼓楼 ， 元 住宿楼及食堂 ， 元二、合同价款 (固定价格)金额(人民币大写)： ;(小写) ;三、工期：合同工期：开工日期：竣

4、工日期：四.工程质量标准1、乙方必需严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。五.平安生产乙方必需平安、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切平安责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付：进场付款 元;基础±0付款 元;完成主体一层付款 元;主体完工付款 元;工程竣工付款 元。如甲方未按以

5、上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方担当。七、质保期： 一年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方运用时算起，保修期结束后产生的修理费由甲方担当。八.合同的生效合同订立时间：本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：托付代理人(签字)： 托付代理人(签字)：年 月 日 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施

6、工合同格式 篇3 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：经甲、乙双方协商一样，本着双方同等、自愿原则就甲方托付乙方建立 武阳 丽园小区景观 工程，签订以下协议：一、 工程内容：平米等 工程(详见施工图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、 工期：1、 开工日期：本项目工程工期从年月日起至_年_月_日止，共_个日历天。开工日期以起先正式施工起先算起。2、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、 因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。4、 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。三、 工程合

7、同价款：经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整)，若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实际发生结算。四、 承建方式1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其供应所承建工程的饰面样板材料，必需经双方共同确认方可进行施工。3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。五、 工程付款方法双方约定按以下方式支付工程款：1、本工程无预付款。2、合同生效后，发包人按时干脆向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。1、四角亭A亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭

8、B亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭C亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。廊架C完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。2、工程全部完工后，付单项工程总费用(工程总价)的20%。3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用(总价，包括业主认可的签证、变更)10%。4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣，扣除

9、税率为3.41%)。六、 工程质量要求：1、 乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、 施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证(采纳视频资料)。七、 工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、补

10、充合同及增加工程的签证清单进行结算。八、 延期违约责任：乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。九、 质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日起先计算， 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、 施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发觉有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方

11、及设计部门处理后再行施工，全部修改调整的费用由甲方负责。2、 施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3、 甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。4、 乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序亲密协作，要求应用书面联系。十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、 本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议， 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

12、签名：(甲方) 签名：(乙方)签订日期： 签订日期： 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇4 甲方(全称)：乙方(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程面积资金来源： 自筹二、工程承包范围承包范围：在学校行政会议上探讨通过的安排修理项目内容。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：一次性验收合格。五、合同价款大写：合同价款的确定：由甲方对乙方所编制的工程预算书初步审核后约

13、定。六、双方代表1、 甲方驻工地代表：甲方驻工地代表在履行合同的过程中，发觉乙方代表或乙方的管理人员、施工人员或经双方认可的分包单位不称职或不能履行合同规定时，有权向乙方提出要求撤换不称职的人员和分包单位。乙方应在接到甲方通知后实行措施，姓名： 职务： 联系电话：否则应担当相应的责任。2、乙方项目经理姓名： 职务： 联系电话：七、甲方工作甲方应按约定的内容和时间完成以下工作：1、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定的地点，在开工前完成场地清理工作，使施工场地具备施工条件。2、向乙方供应经确认的施工图纸，并向乙方进行图纸交底。3、协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括

14、文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作，担当有关费用。甲方不能按协议条款要求完成上述工作，造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。八、乙方工作乙方应按约定的内容和时间完成以下工作：1、参与甲方组织的施工图纸或施工工艺作法的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或施工工艺作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。3、担当现场的平安保卫工作，供应非夜间施工运用的照明、围栏设施。4、遵守地方政府和有关部门对施工现场文明、交通、环卫和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，并且担当由于违反规定

15、引起的罚款。做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作。5、拆除的一切旧材料均归甲方全部，乙方不得自行处理。6、乙方必需爱惜学校的一切财产，不得擅自动用课桌椅等学校的财产，否则造成的损失均由乙方赔偿，且必需做好原有绿化的爱护工作，进场前，清点学校绿化现状(全部苗木清单、绿地面积等)，竣工验收时，若有损坏，按其需修复的费用赔偿。7、乙方在施工中用水用电应另接装水、电表，工程完成后刚好结算，如装表确有困难，可由双方协商解决水电费用，并签定水电协议，作为结算依据。 乙方不履行上述各项义务造成工程延误和损失的应对甲方的损失赐予赔九、质量与验收各分部分项工程质量应符

16、合国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。分部分项工程达不到合格标准，甲方代表一经发觉，必需要求乙方返工，乙方应按要求的时间返工，直到符合标准。因乙方缘由达不到合格标准，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。竣工验收后，乙方必需在一周内，做好场地清退工作。十、平安施工乙方对施工人员应常常进行平安教化，实行严格的平安防护措施，施工区域必需与学校的教学区域隔离，若不能完全分别的，应支配专人看护和维护秩序，防患于未然，担当由于自己平安措施不力造成的伤亡事故的责任，非乙方造成的伤亡事故，由责任方担当和有关费用。十一、工程量确认乙方必需严格根据甲方行政会议上探讨通过的安排修理项目内容施工，超范围施工的内容不

17、予结算，工程量必需刚好签证，隐藏工程的工程量必需有甲方签证后，方可进行下道工序的施工。因自身缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。十二、工程款(进度款)支付1、在合同签订后，开工前按合同价的 30% ，付 万元。2、工程施工完成，支付合同价的30% ， 付 万元。3、决算资料交齐全，支付合同价的20 %， 付 万元。4、审价结束后，按工程审定价结清。(留审定价的5%作为工程返修保证金，保修期满后结清)5、工程结算甲方托付有资质审价单位进行审价，费用按有关规定执行。双方同意决算金额不超过5万元的项目，由基建中心审核。十三、乙方选购材料设备乙方选购材料设备的约定：1、该项目所需的主要材料的选用，应2

18、、乙方自购的其他材料的价格计取按上海市定额站施工期间的相应颁布的上海工程造价信息建筑材料市场指导价计取。十四、竣工结算1以及相应取费标准，其综合费用取 12 %，人工单价均按35元/工日计。2、 乙方应在工程竣工验收后30日内，向甲方提交竣工决算报告。3、 甲方应在收到乙方结算报告后60日内赐予批准或提出审核看法。 十五、质量保修1、 本工程全部竣工交付后的保修。按建设部80号令执行。2、 乙方须在保修期内，派专人刚好做好保修工作。十六、合同份数1、本合同一式五份，甲、乙双方各留二份，普陀教化基建管理中心留一份。2、工程质量保证书、廉洁协议、平安协议一式二份，双方各留一份作为本合同附件。十七、

19、合同生效本合同经甲乙双方签署，普陀教化基建管理中心备案后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：经办人： 经办人：年 月 日 年 月 日备案单位(盖备案章)：经办人：年 月 日 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇5 发包方(以下简称甲方)：内蒙古-县-能源有限公司 承包方(以下简称乙方)：依据我国合同法及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经同等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：-县-能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。3、工程范围及标准：，

20、30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自期 天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币写：)单价为税后价。2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。3本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)，乙方保证刚好足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人

21、工资预付款拾万元。四、双方的权利和义务1、乙方保证有建设本工程的资质要求。2、甲方在工程开工前，做好清场工作，便利乙方施工建设。3、本合同工程图纸由甲方供应，乙方必需严格根据图纸进行施工，如发觉图纸有问题，应刚好向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自变更图纸进行施工。4、乙方在施工过程中所运用的建筑材料必需符合国家标准。5、在施工中，如因乙方缘由造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方担当全部赔偿责任。如因甲方缘由造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方担当全部赔偿责任。6、乙方应刚好足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方担当。如甲方造成的工人工资不能刚好发放，

22、由甲方担当。7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应听从工程监理的监督。8、对隐藏工程在隐藏前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐藏。否则视为该隐藏工程不合格。9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费修理。11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。五、违约责任1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完

23、成，所照成的损失由乙方担当。3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。4、乙方必需保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。 本合同一式两份，双份各执一份。甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：-年-月-日 -年-月-日 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇6 为规范企业管理，增加竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立金洲杯的质量目标及创建市级平安文明工地的平安目标从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一样签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：见附补充说明。四、施工日期：20xx年冬季放假前必需完成主体砌

24、筑，否则按总人工费的20%惩罚。(20xx.10.28-20xx.12.18)五、平安、质量等级：金洲杯及市级平安文明工地六、承包方式：包清工七、承包价格：按建筑面积，按每平方米 元计算(含二次结构，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款：八、甲方的权利及义务：1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及平安隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的23倍罚款;4、甲方造成的因材料不刚好，其他工序不具备操作施工

25、的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;5、甲方发觉乙方奢侈材料;按原物价的5倍罚款;九、乙方的权利及义务1、 乙方必需遵守甲方的施工现场管理制度;2、 乙方依据工程组织人员,进行施工;3、 严格根据施工工程范围提前做好材料和设备的用量安排,提前三天提交甲方审批及选购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，依据实际状况工期顺延)5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及平安交底。6、 乙方现场负责人，必需熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必需达到验收标

26、准;7、 做到文明施工。做到不扰民，不随意在居民区大小便，发觉一次罚款100元/次。8、 乙方必需听从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发觉一次罚款200-1000元，并清除工地。严峻者交公安机关处理。9、 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。10、 乙方必需按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等缘由导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行支配其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。11、 如达不到

27、市级平安文明工地标准倒扣总人工费的5%。十、付款方式：1、 按建筑面积，按每平方米 元计算,主体阶段：按进度地下室6、7顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%，留5%抹灰完成后付清。十一、乙方在施工过程中，应加强平安教化管理，严格按平安要求及施工程序操作，正确运用好防护用品，(平安帽、平安带)如出现平安事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。十二、补充说明1、 施工内容：(1) 根据本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的全部砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构)(2) 全部落地灰做到刚好回收利用，墙体刚好养护，废料集中堆放。2、施工要求：(1)

28、 砌筑工程的砌筑砂浆必需符合设计要求，必需按协作比要求进行砂浆的配比。(2) 砌筑质量严格根据国家施工质量验收统一规范要求。(3) 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。十三、1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。甲方代表：身份证号：联系电话：乙方代表：身份证号：联系电话：年月日： 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇7 发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法

29、及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份

30、，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种。A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.

31、1本工程乙方负责选购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施

32、工现场。第10条 嘉奖和违约责任10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本

33、工程须要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇8 发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一样，定论立本

34、合同。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容二、工期1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。3、有下列状况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。（1）因发包方缘由影响开工。（2）工程量有较大的增加。（3）不行抗力。（4）发包方同意工期顺延的其他状况。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准。2、承包方应根据施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。3、

35、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的牢靠性、平安性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方担当全部责任。4、承包方必需接受发包方在施工过程中的管理，刚好办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表供应完整的过程检验资料。5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。四、过程结算、工程款支付1、结算方式：（1）承包方式：（2）计价方法：（3）合同价款（大写）：（4）结算方法：2、工程支付：五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行选购，经发包人认可后运用。2、机械设备由承包方自备。六、发包方责任1、负

36、责办理有关建设手续。2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。3、供应施工图纸套。4、负责组织工程设计交底、图纸会审。5、发包人指派同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必需配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇合施工技术资料，供应给发包人2套。5、承包方指派同志为工地代表。八、平安生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，

37、加强运用过程中的检查，确保运用平安。2、承包方必需按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整齐。3、承包方在施工中，应严格平安措施，严禁高空抛物。4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并担当因此给发包方造成的经济损失。九、其它1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。2、合同份数：（1）本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。（2）本合同副本份（发包方执，承包方执）。十、补充条款发包方：承包方：合同订立日期：年月 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇9 (GF19990201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部制定

38、 国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、

39、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮

40、政编码：合同订立时间： 年月 日合同订立地点： 古建筑工程施工合同样本_古建筑工程施工合同格式 篇10 发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙