2022年一级建造师考试题库自我评估300题A4版可打印(安徽省专用)12.docx

《2022年一级建造师考试题库自我评估300题A4版可打印(安徽省专用)12.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级建造师考试题库自我评估300题A4版可打印(安徽省专用)12.docx（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017真题A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】 DCH2R3X2O10K7T5R

2、9HP9A6P3O10U8Q8O2ZG2C2O10I5P5J8N22、关于施工发现文物报告和保护的规定，正确的是（ ）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由市级文物行政主管部门组织实施C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。【答案】 DCS3H1X4O8D8Y4A3HR6C6I5D1J10Y2Y6ZT5U3Y1M9G5V6V103、关于建设工程代理行为的终止,下列说法正确的是A.建设工程代

3、理行为中,委托人不能单方解除合同,必须取得对方同意B.在建设工程活动中,任何一方的法人终止,代理关系均随之终止C.委托代理中,被代理人有权单方取消委托,但代理人不能单方辞去委托D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时,必须对方同意为前提,并以通知到对方时,代理权即行消灭【答案】 BCA2M2V5H7X4X4K8HV10L10X6D2R6Z10W7ZW10F10P2C6X4J4W84、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（ ）法院没有管辖权。A. 施工行为地B. 被告住所地C. 合同履行地D. 原告住所地【答案】 DCJ4L6G2J9E3Z3K1HY4D2A1Y9P

4、5I10D3ZA10W1P1F4K3I6F105、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】 CCL8O1X10R8G7O1W10HN5B10S8W8X5T9Y9ZO4Z1Q6N7L9B7Q66、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（ ）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配

5、备专职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行1 次安全生产教育培训【答案】 CCA7B3Y6C1J2D9F10HY8P10Y10G6Q10K2G5ZA5Y10Y3V10J5Q10H27、下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的是( )。A.工程造价 B.工程质量C.材料和设备的供应 D.工程保险条款【答案】 DCF5V10N3O2K7K5H10HR9S5B4A8K9O4B8ZR7P4N2Y5Y2R2A48、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称()（2013）A.简易交付B.占有决定C.指示交付D.拟制交付【答案】

6、 DCK8P2T10R8Y6T3P6HP1G4I1I10W1M6W10ZD1I4N7N5I1C1T109、全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A.国家土地管理部门B.全国人民代表大会C.国家发改委D.国务院【答案】 DCF7Y8C7V2S4W6I4HE2M5B10R5T10B3M8ZY7I8U2F6E9I8J610、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则

7、下面的说法正确的是（ ）。A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B. 2007年12月31日起诉讼时效中止C. 2007年12月3日诉讼时效中断D. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断【答案】 CCY8V10Q7J1T10F5T2HD6W3G9K7T10E6A9ZZ7O10V3H6U3S3F811、下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是()。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的【答案】 CCZ3G7R7L1J9C3W2HH9P7J9V9X1J1W

8、7ZL2C10H3P4X6N1W812、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签订地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】 CCS2O4O9U8H10O7Z4HQ2H8V2K3L7T9L2ZA5Q8U9T4S2X7A613、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（ ）。A. 予以支持B. 不予支持C. 征求发包人意见D. 要求承包人提供证据【答案】 BCW9J1U8U1E8F5X9HB5M5N4Q3B4G3N10ZA1Y3P9V1V3H8Z614、关于建设工程索赔，说法正确的是（ ）。A

9、. 索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔B. 必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔C. 索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔D. 索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围【答案】 BCG3E8G6J5F5W5D7HU3J3U6I10B1J5Z9ZV9K4C10K1L5T9R715、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的( )。A.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿B.仅承担赔偿责任C.降低资质等级，直至吊销资质证书D.追究刑事责任【答案】 CCV7P1P1W7Q6U5A6HB6O4L8B6Y9M1

10、U3ZM7Z2L4L1G7M1G816、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是（ ）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】 DCD4B6K8B1X6O9G7HL5L4P6I10Q2E1S7ZV1R3U5L6X3V6Y517、保证合同的当事人为（ ）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】 ACD

11、3I8Z4N7Y3Y1S3HY6F4J7T7Z6J10Q2ZA7F7C10D4B5K2P518、下列个人所得中，应当按照综合所得，适用于 3%-45%的超额累进税率的是（ ）。A.劳务报酬所得B.经营所得C.财产租赁所得D.偶然所得【答案】 ACZ9A7Z1E6E5K3V2HH4X9A9P10T8O8V4ZO10B6C2X8I3B6D519、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（ ）复审一次。A. 2年B. 3年C. 4年D. 5年【答案】 DCQ2G2M7R3D4S5K3HF1F7L4B1Y6T7H3ZC6Y4G5Q9V3P6N720、甲乙双方的施工合同约定

12、工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21【答案】 DCG9A7A9Q1F1S2J3HW4P3T9I6X6X8K5ZB8U7Y9A5E4Z5M1021、某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是，在提交标书时，不慎将两个项 目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）A. 要约内容不明确B. 要约人不特

13、定C. 受要约人错误D. 无订立合同的意思表示【答案】 CCV2V8U4O8V4R1C10HN7S2C7Q5X10L10A10ZO4R10A4T9P5H1G1022、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国仲裁法规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地B.合同签订地C.乙方所在地D.建设工程所在地【答案】 ACO8X7X3A2Q1O6P3HK6A9K2H9A6H9E10ZX8G8Z5H6Z7J4T1023、设立法人需要具备的条件不包括()。A.依法成立，有必要的财产或者经费

14、B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任【答案】 CCS3P1Z3N9E2Q3O5HV7Y5Y2T9F1Q1M8ZL8X7C1U4M5S3A224、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。A.划拨B.变卖C.搜查D.扣留【答案】 ACK7W2S9I6C1U6N2HJ6Q6B4N6K6C7K10ZD6W8W8S8U9Q2V725、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业采用提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理，申请人在（ ）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】 DCI3C9

15、A8A7Y4K4U4HN3H8T2T6G1V7N6ZL1O10U6L4G10L8U526、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据生产安全亊故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6曰B.2017年7月8曰C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】 DCP6A5D8O6B3I2Y6HB9U4S9K4X8K8C7ZH10F3N9N3J6L6Y827、下列说法正确的是()。A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门

16、制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规【答案】 DCV6Q2X3I7D9O10J3HY8Y10C7P8A10D3W7ZN1X9Z6Q4I10V7T728、有关和解和调解的说法，正确的是（ ）。A.诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止B.仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力C.诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼D.调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书【答案】 BCZ4Z10Z6I5J10E6X1HH10E9O8F3S3A5G1ZU1V9R9Y9X10A1P229、注

17、册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】 BCL1J8Q2A6Q2S4T6HG9Y5R5I6R3Q8U7ZT5Y9M8L10D5E6F330、关于工程总承包,以下说法正确的是()。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设

18、计、采购、施工等实行全过程的承包【答案】 CCJ5K4T5Y8B4U7B5HS5F8J2Z4L1F6V4ZA8E6C9Q1Y9R1R231、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】 DCH10J10R10Z7N8B6P9HN3G1E3H4T2U8U7ZH2L7F4P9O2R2U932、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016 年12 月30

19、日竣工。2016 年11 月15 日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位（ ）。A.构成违约，应承担违约责任B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任C.不构成违约，但应承担工程延误损失D.不构成违约，可以不承担违约责任【答案】 BCW8N4W6T6L2I10K8HM3D1U3O8O4S6N6ZA4A7J8E8Y5Y6M433、下列属于民事责任的是（ ）。A.继续履行B.记过C.撤职D.罚金【答案】 ACL10N10I7I10X5G3T7HU7F9U7Z10B5X4X5ZZ2J2R1T1Z8O2Q834、根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理

20、单位的表述错误的是()A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务C.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任【答案】 DCY2I9L10W9I4H7U2HW5Y5I8Z6C5M3M8ZU9K7O10K4T4G10C235、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ ）。A. 应当受理，确认合同有效后驳回起诉B. 不予受理C. 应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D. 应当先审查合效力，确认合同无效后受理【答案】 BCE8P

21、5F10A6N1W6C7HX10U5X3E3C7W2C7ZY6C1W8X2H5W7W236、关于劳动合同的履行，下列说法错误的是（ ）。A.固定劳动期限合同可以是 5 年、10 年，也可以是更长的时间B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除【答案】 DCA3S7B2G10R9W7B4HW1C4J7S6I6S6H1ZS8J4O1C4O9F6D737、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施

22、工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（ ）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】 CCA4U8G10L3Q5L2L10HK7K9F1J6X7N3V10ZE4R2P10G6U1R6W738、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日【答案】 DCO10B10Q8A4F10C3B9HG9R8M6N4G1Z5K5ZC7R3X

23、7S7Y2N4C939、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法，正确的是（ ）。A. 甲的地役权因办理登记而设立B. 乙转让土地使用权应经甲同意C. 甲的地役权不得对丙主张D. 甲的地役权对丙具有约束力【答案】 CCE1U8S1H6L8J3F6HW8E7E10X6U4L5S1ZM1B10B8F6L8V7S540、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90，剩余款项在2005年5月26日前结清。双

24、方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（ ）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A.2006年5月27日B.2007年5月27日C.2008年2月13日D.2009年3月20日【答案】 DCN4U10P5P1V4G8D6HO1E1K4A3N5N10M4ZP7W5F5A8B8V10D1041、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套磁选设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司继续有效B.乙

25、转让该设备所有权须经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【答案】 ACQ9F3R8U6G6Y6P9HA6X9I2M1Y10K4X6ZP2X8Q9K4A3X1O942、在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止()。A.修建加油站B.影视摄制或大型群众活动C.修建停车场D.拆除历史建筑以外的建筑【答案】 ACL8R7L8J1Y3H10V4HJ10N9Q8M1U6U9Q8ZT5N9W1X1A1U6C243、下列关于施工节能表述错误的是（）。A.应采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品B.施工中采用先进的节水施工工艺，施工现场喷洒路面、绿化浇

26、灌不宜使用市政自来水C.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护D.优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水【答案】 DCL9P2M9P4Z3E8L8HD3O1O1X3L8Q1F2ZA4C2G5O7Y10C5Y144、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.工程经验收不合格C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误【答案】 ACE9G4O4H3I7G5I4HE2G9C7U7F6L8Y4ZJ5W2Z6B9Z1P9E845、

27、某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据中华人民共和国个人独资企业法规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）A.甲某 B.乙某 C.丙某 D.丁某【答案】 BCV4B9Z6L7Q4H1S9HJ2S8O4M5K8E9I5ZI6Q6W8B2X2O4C246、下列财产，可以进行抵押的是（ ）。A.施工单位现场使用的塔吊B.宅基地C.被查封、扣押的财产D.医院【答案】 ACS3K10I10M7F6L8Z9HL9O8W10K5B4A6T5ZU2C9I4F10A10Q9F247、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3 个电子邮箱，

28、并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ )。A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入3个电子邮箱的最后时间 C.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间【答案】 ACI2Z8M9L1U8V7B3HI3I9L6W2O10T3O9ZC10B3J4O9E4O10S148、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证 金则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）。A.评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评

29、价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【答案】 ACS1W8P5V9I8M4K5HB9J6L9M6C6Z10C10ZO9T3F7U8W5T8U649、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。2018真题A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发现的短缺【答案】 CCQ8L8W7T3U9V1S9HO2N6D10D10V5A9F9ZP9P2A1P1R7E6P250、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（ ）人民法院管辖。

30、A.甲市 B.乙市 C.丙市D.丁市【答案】 BCV1Q8E6E7K7Y4R5HP3B9D10V8I10D5T6ZH2A1S6N6U5J10Q951、生产安全事故报告和调查处理条例规定，()由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A.重大事故B.特别重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】 BCS10E1U3J3R2Q10U3HG4E5L9N2D8X7L2ZB10Y8A1R4O1F3V452、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理

31、人与被代理人共同承担连带责任【答案】 DCV9B7S1Z1L4K8Y8HW10M1U6I3O3B7X10ZF2C5P2Q8O9S4F1053、甲于2007年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2008年3月16日，甲被丙驾车撞伤，花费医疗费3万元。对此，正确的说法()。A.对于投保人而言，保险的根本目的不是发生灾难事件时能够得到补偿B.投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，可以先行撤离，等过几天再通知保险人C.保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照全部损失进行保险索赔D.甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金【答案】 DCV1C2D2H5Z5V10G2HI

32、4Q9F9O3I4G7C5ZU7N2O3Y7S7Y4M954、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80% B.70% C.60% D.50%【答案】 ACS8F2S5W9U10N1W10HX4Y3S3H10Y8W10L6ZO6Q2P1I5A10W7X555、绿色施工导则对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 CCV7V5W1S1K8E3V1HQ8T9P5D2J1K4Z4ZH1A3V8G9I2X7F256、根据安全生产许可证条例，不属于实行安全

33、生产许可制度的企业是（ ）。A.施工企业B.木具加工厂C.烟花爆竹厂D.矿山企业【答案】 BCX6U9Y1R5E7X2G8HP2K5D9S8F4G3A5ZI8E8Z6H9M5D2Y757、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业承揽不良行为的是（ ）。A. 无资质承揽工程B. 允许他人以自己名义承揽工程C. 未取得安全生产许可证承揽工程D. 将承包的工程转包或违法分包【答案】 DCG9R7V5S6S7I3C5HN1W8S10X4V10J5A8ZR2L7Z7Z6H7C10S1058、关于行政许可的说法，正确的是（）。A.部门规章可以设定行政许可 B.行政机关在实施行政许可时，一

34、律进行听证 C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理【答案】 DCR3B1V10D2B4G10C8HP8E8M6R6Q4K2R9ZA8T5I6I6I10E4F1059、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】 DCF6M1G7W6K9L8O3HX1X6I7P9O1G2H3ZX8X1P7D1S3V4T860、某设计单位委托王律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则王律师在诉讼中有权实施的行为是( )。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求【答案

35、】 CCW4P7P8W4J5H3N4HL4F4H10V8Q7V9D5ZF10D5X10Q3F2E7R361、关于设计单位安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当向施工企业提供地下管线资料B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.应当进行安全施工技术交底D.对安全技术措施进行审查【答案】 BCA5T2U5N8D10J5Y10HT2R1T2V10A9U5A6ZH3B6G9Z6A4U7A1062、甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担

36、的说法中，正确的是（ ）。A.甲公司不承担责任B.甲公司应与丙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司承担全部责任【答案】 DCI6H1R4U9M3H8O7HJ2F9X2O10R9Q6H8ZJ3N5U2A2X1S8W763、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12【答案】 DCC2T5C5I5D9P2C10HD2H7I1J9U10H5C10ZQ3S2D4A3K2X5B664、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名

37、，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（ ）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】 CCZ9H10O4Y6W7F8I4HO10X10X5N5E8Z6I5ZW5N10D5T3H7S4R265、关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是()。A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同书【答案】 CCQ10G1Z8R3V6F1I4HO9G9Q7L7X7O8E2ZO2K6O10T7D8Y10K966、民法典规定：

38、“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的（ ）。A. 自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 平等原则【答案】 DCU10U5M9P9U2L9Q5HQ8H4N8G5S3X5G5ZM5L10I8I3Z1B10F167、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2【答案】 ACZ5L6E1I9K5C4N6HH7K1J1Y4R3G4X10ZU7K9E2N2L7L1G868、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资

39、质的情形是（ ）。A. 企业未取得施工许可证擅自施工的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业将承包工程转包或违法分包的D. 企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】 BCG8W10G1G1C2Q2R2HP6V8Z6O3O3F7V4ZO4U5G1X10S5J4P969、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，尚未办理登记时，甲又将该房屋卖给丙，与丙签订买卖合同并办理登记。则（ ）。A.甲和丙的房屋买卖合同无效 B.甲和乙的房屋买卖合同无效C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效 D.房屋所有权归乙所有【答案】 CCO6D7Z4Q10W4L

40、6D4HQ10S6X2W10W7U1E1ZY6D1P6L3W1G5Q570、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的()。A.法定代表人B.总经理C.部门经理D.项目经理【答案】 ACD7M7H9K7Z10D6C1HN1S8D7V6J5X4F5ZQ8J2Q5U7P8D8Y971、某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门【答案】

41、 BCS1L3W8C8E5E2M7HP10C3G4A10P2Q2Z3ZM5K7X4P10Y1A1V772、根据建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法，下列不属于违法发包的情形是（）。A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的施工单位B.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的C.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的【答案】 DCD1K10U2R4F10R3W8HQ7M2L6K2E10H2J7ZZ3F4X10R2T7B5K673、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商

42、交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】 DCY5G2B1M3N9S3H3HZ8V7E3M6P8B4K9ZW2R8K5Q8A9H8K374、2011年6月3日，承包商与厂家订立了一个购买政府定价商品的合同，合同中约定2011年8月3日交货。2011年6月3日的价格为每吨m万元，2011年8月3日的价格为每吨n万元，2011年8月3日，厂家按期交货，则承包商应该以每吨（ ）元的价格支付货款。A. mB. nC. (m+n)/2D. 自由选择m或者n【答案】 BCY2U1L2E3A

43、6X10X7HJ6J8G5P4G3B3Y8ZG5W8D5F8U6X9P375、甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（ ）。A.李某的行为为无权代理，合同无效B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担C.李某的行为为表见代理，合同有效D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担【答案】 CCI4I7H6W5A9D5F8HP8Y2I9I4J4A9M9ZT3D3X6U8A2W9H776、关于投标和评标，说法正确的是（ ）。A

44、.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明B.投标文件未密封的，招标人应当拒收C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】 BCW5I3N10Q5H5W9U3HB4T6D7W1W3M1B3ZG7S2M5R3N7M3W377、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包 行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是（）。A.分包合同无效，则仲裁协议无效B.分包合同有效,则仲裁协议

45、有效 C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】 DCH5U5O1M2Q10O10W5HD1S4T1Y5L8I2Y7ZH8X4P2H5D7H3E278、以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解【答案】 DCD5W3H2F5T6D1P4HT4F7I1E9N9Y10F4ZH7S8I2T9N3C8X679、甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。A.甲承担B.乙承担C.丙

46、承担D.乙和丙分担【答案】 CCX1G5T1D8Q2Z2N7HS4T7E5Z10I4C8V2ZN4H1N5N4W1Y3Y980、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用。甲关于乙应对甲赔偿的额度，下列（ ）是正确的A.600万元B.650万元C.300万元D.350万元【答案】 DCW8S4D9F8V9C7A3HZ7V7I10F9D4I4P3ZV3B9X1P10G2I7Q681、根据房屋建筑工程和市政机场