2022年山东省监理工程师自测考试题96.docx

《2022年山东省监理工程师自测考试题96.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省监理工程师自测考试题96.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于工程质量评估报告的说法，正确的是（）。 A.工程质量评估报告应在正式竣工验收后报送建设单位B.工程质量评估报告应在工程竣工预验收前报送建设单位C.工程质量评估报告应由总监理工程师组织专业监理工程师编写D.工程质量评估报告应由总监理工程师及监理单位法定代表人审核签认【答案】 C2. 【问题】 某公路工程划分为4个施工过程，3个施工段组织成倍节拍流水施工，流水节拍分别为8天、6天、4天和2天，则流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.6【答案】 A3. 【问题】 根据九部委设备采购合同，合同

2、设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方【答案】 D4. 【问题】 某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】 A5. 【问题】 在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（ ）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】 D

3、6. 【问题】 以下关于同期延误的描述不正确的是（）。A.同一工作发生同期延误事件找出“初始延误”者，由初始延误者对延误负责B.同一工作发生同期延误事件按照引起工期延误责任进行比例分摊C.不同工作发生同期延误事件对影响重叠部分同时处罚D.不同工作发生同期延误事件按照引起延误的原因进行分析【答案】 C7. 【问题】 某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（ ）万元。A.6000B.6600

4、C.11500D.59900【答案】 A8. 【问题】 根据标准施工合同，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。A.工期和费用B.费用和利润C.费用D.工期【答案】 C9. 【问题】 （2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】 C10. 【问题】 “一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】 A11. 【问题】 建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件

5、中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】 C12. 【问题】 关于固定总价合同特征的说法，错误的是（）A.合同总价一笔包死，无特殊情况不作调整B.合同执行过程中，工程量与招标时不一致的，总价可作调整C.固定总价合同的投标价格一般偏高D.合同执行过程中，人工工资变动，总价不作调整【答案】 B13. 【问题】 基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.14cmB.24cmC.13cmD.23cm【答案】 D14. 【问题】 根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.

6、发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】 D15. 【问题】 工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】 C16. 【问题】 合同协议书与下列文件一起构成监理合同文件：中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；委托人要求；监理报酬清单；监理大纲；其他合同文件。下列解释顺序排列正

7、确的是（）。A.B.C.D.【答案】 A17. 【问题】 各施工过程的流水节拍各自保持不变，但不存在最大公约数，流水步距也是一个变数的流水作业是指（）。A.成倍节拍流水B.无节拍流水C.分别流水D.有节拍流水【答案】 C18. 【问题】 承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（ ）的价格。A.基准日B.基准日3日前C.基准日7日前D.上一年度同期基准日【答案】 A19. 【问题】 2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，

8、预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】 B20. 【问题】 某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 引进技术和进口设

9、备其他费包括()A.外贸手续费B.银行手续费C.国外工程技术人员来华费用D.分期或延期付款利息E.进口设备检验鉴定费用【答案】 CD2. 【问题】 根据水利水电建设工程验收规程（SL223-2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】 ACD3. 【问题】 依照建设工程质量管理条例相关规定，监理单位的下列行为中，将被处以责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书处罚的有（）。A.超越本单位资质等级承揽工程B.与施工单位串通降低工程质量C.将不合格工程按照合格签字D.未对施工组织设计中的安全

10、技术措施或者专项施工方案进行审查的E.转让工程监理业务【答案】 BC4. 【问题】 压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】 ABCD5. 【问题】 发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。A.工程质量不合格时不得主张该权利B.分包人可以主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为3个月E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算【答案】 A6. 【问题】 下列选项中属于单位建

11、筑工程概算的有（ ）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.采暖工程概算D.通风工程概算E.生产家具购置费概算【答案】 ABCD7. 【问题】 下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有（）。A.确定单一风险因素发生的概率B.分析单一风险因素的影响范围大小C.分析各风险因素之间相关性的大小D.分析各个风险因素最适宜的管理措施E.分析各个风险因素的结果【答案】 AB8. 【问题】 建设工程采用工程总承包模式的优点有（）。A.合同关系简单B.有利于进度控制C.有利于工程造价控制D.有利于工程质量控制E.合同管理难度小【答案】 ABC9. 【问题】 由于建设工程材料设备采购合同的标的数量

12、较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】 ACD10. 【问题】 工程进度延误后，进度计划调整的原则有（）。A.应从工程建设局部

13、重要地段出发B.进度里程碑目标不得随意突破C.合同规定的总工期和中间完工日期不得随意调整D.计划的调整应首先保证关键工作的按期完成E.选择合理的施工方案和适度增加资源的投入，使费用增加较少【答案】 BCD11. 【问题】 施工过程就是（）的结合，是互相联系的劳动过程与自然过程的全部生产活动的总和。A.劳动过程B.自然过程C.操作过程D.检查过程E.返工过程【答案】 AB12. 【问题】 根据标准施工合同，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合

14、同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】 AB13. 【问题】 下列工程造价控制内容中，属于工程造价动态比较内容的有()。A.工程造价控制计划的编制B.工程造价控制计划的审核C.工程造价偏差的纠正D.工程造价目标值的预测分析E.工程造价目标分解值与实际值的比较【答案】 D14. 【问题】 下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是（ ）。 A.组建项目法人 B.组建管理机构，制定有关制度和规定 C.招聘并培训生产管理人员 D.组织设备、材料订货 E.进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货【答案】 BC15. 【问题】 （2019年真题）根据民法典担保物权分

15、编和合同编，保证合同的主要内容包括（）。 A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】 ACD16. 【问题】 施工过程中发现施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故，必须立即停工时，( )有权下达停工令。A.专业监理工程师B.施工单位项目经理C.总监理工程师D.建设单位现场代表E.工程质量监督机构【答案】 BC17. 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（ ）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人

16、应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】 BD18. 【问题】 招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是（）。A.应不加修改地引用标准施工招标文件中的“评标办法前附表”B.应根据项目的具体特点和实际需要引用标准施工招标文件中的“投标人须知”C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要E.应不加修改地引用标准施工招标文件中的“通用合同条款”【答案】 D19. 【问题】 非法人组

17、织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。A.社会团体B.社团法人C.合伙企业D.个人独资企业E.事业单位【答案】 CD20. 【问题】 （2020年真题）根据合同法先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情形的，可以中止履行合同。A.资产负债率大幅增加B.经营状况严重恶化C.转移财产逃避债务D.抽逃资金逃避债务E.丧失商业信誉B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；C.丧失商业信誉；D.有丧失或者可能决失履行债务能力的其他情形。【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目（

18、含单价措施项目）4项，费用数据与施工进度计划见下表；总价措施项目费用10万元（其中含安全文明施工费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税税率为9%。分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，预付款在施工期间的第2?5个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目

19、工程款，在施工期间的第1?4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2?4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格价格上涨，双方约定分部分项工程C实际综合单价为285.79（元/）。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。【答案】问题1：（1）签约合同价：（120.2+10+5）（1+6%）（1+9%）=156.210（万元）（2）工程预付款：（156.210

20、-（6+5）（1+6%）（1+9%）20%=28.700（万元）（3）提前支付安全文明施工费工程款：6（1+6%）（1+9%）70%90%=4.367（万元）问题2：（1）应支付工程款：28.8/2+37.8/3+（10-670%）/4x（1+6%）（1+9%）90%-28.700/4=22.409（万元）（2）拟完工程计划投资：（28.8+37.8/2）（1+6%）（1+9%）=55.113（万元）（3）己完工程计划投资：（28.8+37.8/3）（1+6%）（1+9%）=47.834（万元）（4）进度偏差：47.834-55.113=-7.279（万元）进度拖后7.279万元。问题3：（2

21、）结算尾款：（156.210-0.974）（1-3%）-110-28.700=11.879（万元）2. 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目（含单价措施项目）4项，费用数据与施工进度计划见下表；总价措施项目费用10万元（其中含安全文明施工费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税税率为9%。分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承

22、包人，预付款在施工期间的第2?5个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第1?4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2?4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格价格上涨，双方约定分部分项工程C实际综

23、合单价为285.79（元/）。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。【答案】问题1：（1）签约合同价：（120.2+10+5）（1+6%）（1+9%）=156.210（万元）（2）工程预付款：（156.210-（6+5）（1+6%）（1+9%）20%=28.700（万元）（3）提前支付安全文明施工费工程款：6（1+6%）（1+9%）70%90%=4.367（万元）问题2：（1）应支付工程款：28.8/2+37.8/3+（10-670%）/4x（1+6%）（1+9%）90%-28.700/4=22.409（万元）（2）拟完工程计划投资：（28.8+37.8/2）（1+6%）（1+9%）=55.11

24、3（万元）（3）己完工程计划投资：（28.8+37.8/3）（1+6%）（1+9%）=47.834（万元）（4）进度偏差：47.834-55.113=-7.279（万元）进度拖后7.279万元。问题3：（2）结算尾款：（156.210-0.974）（1-3%）-110-28.700=11.879（万元）3. 某高速公路收费站机电项目，在项目实施过程中发生以下事件：事件1:在机电施工准备阶段，前一天下大雨，第二天监理、承包人组织对全路段房建、管线缺陷进行考察，在考察了4个收费站后监理工程师赶到现场，承包人用数字万用表对各处机房联合接地母线端子进行了测量，发现接地电阻有两处大于in,其余均不大于i

25、n。监理工程师审核后要求机电承包人对不符合要求的两处进行改造，费用由机电承包人承担。其余房建提供的联合接地母线端子都符合要求。同时机电承包人申请了一笔通信管道试通试压费用，监理工程师审核后批准了这一笔费用。事件2:钢筋混凝土基础上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到批准。基础施工完毕，设备完装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求。问题：1.事件1中：(1)承包人及监理工程师存在哪些问

26、题？为什么？(2)该如何进行考察及审核承包人的申请？2.事件2中：(1)安装单位的损失应由谁负责？为什么？(2)安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？【答案】事件1:(1)承包人和监理都存在严重的问题。测量地阻不能使用数字万用表，应使用地阻仪进行测量。一般测量地阻不能在下雨后地面很湿的情况下进行。监理应在考察工作开始前到达现场,有4个收费站的考察工作监理没有参加是不对的。没有按合同文件的规定操作，错误审批承包人申请。(2)应按如下步骤进行考察与审批：承包人在开始考察前须向监理提交考察计划,监理审核批准后才能进行考察工作。监理应在开始考察前就赶到现场,对所有考察内容进行全过程、全方位监理。

27、测量应严格按照技术规范的要求进行;测量地阻应选择一段时期无雨天进行，保证测量的地阻值有效。在题目给出的条件下(雨后地湿），测量值不大于1的地阻不能说明其满足机电技术规范要求。严格按照合同文件规定执行费用审批。按照机电项目合同文件的工程界面划分，不符合要求的房建缺陷应由房建承包人负责改造，费用由房建承包人承担，或由机电承包人负责改造,费用从房建费用中支付。机电承包人在光、电缆敷设之前应对管道进行试通试压工作，费用应该是包括在合同价内,故管道试通试压工作费用的申请不应批准。事件2:安装单位的损失应由业主负责,因安装单位和业主有合同关于业主没能按合同规定提供安装单位施工条件,使安装工作不能按计划进行

28、。业主应承担由此引起的损失。安装单位与土建施工单位没有合同关系,虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但不能直接向土建施工单位索赔,业主可根据合同规定，向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。监理工程师收到安装单位索赔要求后,应审核索赔要求,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期,并组织业主和安装单位进行协商,协商一致的形成文件报业主批准，监理工程师需签证批准索赔补偿。如果业主对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。4. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：一批工程材料进场后，施工单位审查了材料供应商提供的质量证明文件，并按规定进行了检验，确认材

29、料合格后，施工单位项目技术负责人在工程材料、构配件、设备报审表中签署意见后，连同质量证明文件一起报送项目监理机构审查。事件2：工程开工后不久，施工项目经理与施工单位解除劳动合同后离职，致使施工现场的实际管理工作由项目副经理负责。事件3：项目监理机构审查施工单位报送的分包单位资格报审材料时发现，其分包单位资格报审表附件仅附有分包单位的营业执照、安全生产许可证和类似工程业绩，随即要求施工单位补充报送分包单位的其他相关资格证明材料。事件4：施工单位编制了高大模板工程的专项施工方案，并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施。施工过程中，专业监理工程师巡视发现

30、，施工单位未按专项施工方案组织施工，且存在安全事故隐患，便立刻报告了总监理工程师。总监理工程师随即与施工单位进行沟通，施工单位解释：为保证施工工期，调整了原专项施工方案中确定的施工顺序，保证不存在安全问题。总监理工程师现场察看后认可施工单位的解释，故未要求施工单位采取整改措施。结果，由上述隐患导致发生了安全事故。问题：1.指出事件1中施工单位的不妥之处，写出正确做法。2.针对事件2，项目监理机构和建设单位应如何处置？3.事件3中，施工单位还应补充报送分包单位的哪些资格证明材料？4.指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.事件1中不妥之处：施工单位技术负责人在工程材料、构配件、设备报审

31、表中签署意见后，连同质量证明文件一起报送项目监理机构审查。正确做法：施工单位采购的材料到货验收后，还应有施工单位自检合格证明资料。应由项目经理在工程材料、构配件、设备报审表中签字，施工项目经理部盖章，并连同工程材料、构配件、设备清单、质量证明文件、自检结果作为附件报送项目监理机构。2.建设单位和监理单位应当通知承包单位更换项目经理，施工单位应该派遣具有同等资质、履历与能力的项目经理，并经过监理单位与建设单位的书面同意后，方可正式进入现场开展工作。3.对分包单位资格审核还应包括以下内容：企业资质等级证书、专职管理人员和特种作业人员的资格。4.不妥之处1：施工单位编制了高大模板工程的专项施工方案，

32、并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施不妥。正确做法：专项施工方案应当报送施工单位技术部门，组织专家论证、审查，并经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查。项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。不妥之处2：总监理工程师与施工单位进行沟通不妥。正确做法：项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停

33、止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。不妥之处3：总监理工程师未要求施工单位采取整改措施不妥。正确做法：应签发监理通知单，要求施工单位整改并按专项施工方案实施。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。即施工单位修改方案后应当报送施工单位技术部门，再次经过专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查。项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。专项施工方案经过重新审查后，方可继续施工。5. 某高速公路150km，山势险峻，投资215亿元,施工合同段8个。其中No6合同段有一座

34、主线上跨国道的桥梁,桥位位于旱地；上构设计:3x30m现浇箱梁，经计算施工总荷载大于151kN;下构设计:31.5m钻孔桩,最高桥墩高度为25.45m。No6合同段经理部计划30天后施工该桥，并向监理机构提交该桥的开工申请及包含施工方案等开工申请所需附的资料。问题：1.该桥施工前,是否需要编制专项施工方案，是否需要专家论证审查？为什么？【答案】按照公路工程施工安全技术规范(JTGF902015)规定：(1)桥梁基础工程为旱地31.5m钻孔桩，需要编制专项方案，不需要专家论证。(2)桥梁下部现浇墩柱高25.45m,需要编制专项方案，不需要专家论证。(3)桥梁上部现浇箱梁跨路施工，总荷载大于15kN/m2，需要编制专项方案，需要组织专家论证。