《工程承包合同样书二(合同版本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程承包合同样书二(合同版本).docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编号:WD-HT-0295工程承包合同样书二(合同版本)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履 行方的相应责任。第十九条1 .如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方 原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。2 .因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工 程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方 按合同约定支付已完工作劳务报酬。第二十条合同终止双方履行合同全部义务;
2、劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付 本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质 量问题,本合同即告终止。第二十一条合同份数本合同一式 份,甲方 份;乙方份。第二十二条补充条款第二十三条合同生效本合同双方约定 后生效。合同签订时间:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同合同签订地点:甲方(盖章)乙方(盖章)您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程承包合同样书二(合同版本)说明:甲乙双方为明
3、确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称:工程地点:第二条工程承包范围第三条工程工期1 .计划开工日期:年 月 日,计划完工日期:年 月 日,总日历天数 天;.主要节点工期:2 .乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程
4、施工合同 划)第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达第五条组成合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:1 .本合同;.本合同附件;2 .招投标文件;.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时, 按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情 况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范:第七条甲方责任和义务1 .负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量 计划表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、 实验化验的控制、监督、检查和验收。2 .负责与业主、监理、设计
5、及有关部门工作联系,协调现场工作合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同关系。3根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清 退。4 .及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5 .按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。6 .统筹安排、协.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。第九条环境保护、平安生产和文明施工.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及 公
6、司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系 有效运行。1 .乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安施标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施, 采取必要的平安防护措施,消除事故隐患,确保平安生产;随时接受 平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操 作造成事故,承当一切责任后果和经济费用。 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 发生平安事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时 按国家有关法律规定对事故进行处理。2 .乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部 门对施工现场的管理规
7、定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序, 符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承当 因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境邛艮制 由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成损 害和阻碍。第十条材料、设备供应与管理1.甲方提供给乙方使用的周转材料 实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。3 .乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、 保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放); 因保管和使用不善发生丧失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。4 .材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方
8、应合理用料、注 重节约。如材料使用超出预算用量,那么超出局部的费用由乙方承当; 材料节约局部,由甲乙双方按 比例分成。第十一条承包方式、价格及包含的内容.承包方式及单价第4页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用名类材料的场内二次倒运自然气候影响停水、停 电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、 保管、退库;劳动保护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设 施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部 门对现场的各类检查所发
9、生的临时用工);承包工程范围内的配合测量 放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采F的措施用工费用;劳务承包合同范本甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,甲、 乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合 同。第一条工程2 .本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变 化而调整变动。第十二条结算方法及付款方式1 .每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点) 结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支合同范本 | CONTRACT T
10、EMPLATE 建设工程施工合同 付劳务承包费用的依据。2 .甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程 进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的%.所 承包工程完工后付结算款的%,余款%待所承包承包工 程完工验收到达合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费 后的数额为基数)3 .在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 %的劳务管理费。第十三条施工验收1 .乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施 工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时 对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道 工序施工作业;验收
11、结果说明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无 偿修复,不延长工期,并承当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收 时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并 承当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责 任。2 .乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲 方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修1 .保修范围、期限:2 .保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派 人维修,假设乙方未按甲方要求执行,
12、甲方可委托其它单位或人员修理, 其费用由乙方承当。第十五条保险.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险 费用。1 .保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。第十六条争议1.1 、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否那么, 双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。1.2 生争议后,除非出现以下情况,双方都应继续履行合同,保 持工作连续,保护好已完工作成果21单方违约导致合同确已无法履 行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;1.3 仲裁机构要求停止合同工作;合同范本
13、 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1.4 法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金.乙方向甲方缴纳合同履约保证金 元。1 .合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及 投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、平安、环境保护、文明施 工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资, 遵纪守法等。假设达不到以上内容所规定的要求,那么从履约保证金中扣 除一定的金额;假设发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收 全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。2 .本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部 门验收符合本合同规定的要求,那么甲方在一月内返还乙方的履约保证 金(不计利息)第十八条不可抗力1 .不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签 订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。2 .不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方工程经理,并在力 措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采F 措施。3 .因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
限制150内