2022建设工程施工合同新.docx

《2022建设工程施工合同新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程施工合同新.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-04182022建设工程施工合同新-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022建设工程施工合同新说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建设工程施工合同范文1甲方： 乙方: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和老实信用的原那么, 经过友好协商，双方就平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新

2、厂建设一事 达成一致,签订本合同。一工程概况i.i工程名称:平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村工程内容：、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米70米8米） 计51520立方米（含运输,运距不超过5km）o、厂区场平后保坎建设（92米8米高2.5米宽均距）计：1840m3o合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 、厂区道路硬化建设Q30米10米）计：1300平方米。、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建局部场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。、办公区

3、域的装饰局部。1.3 工程承包范围：上述工作范围。1.4 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：2011年1月1日进场,竣工日期2011年 6月30日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲 方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元（大写：伍佰 壹拾陆万叁仟元整）。支付情况：1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月25日结 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 算当月工程量）；2、工程完工后，甲方将工程

4、款在一月内（25工作日内）付至97%;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年,到期后无质量问 题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：L本合同协议书；2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合 同的组成局部。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律 途径解决。十、此合同一式肆份,双方各执两份。甲方（

5、公章）：乙方（公章）：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建设工程施工合同范文2建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质 保量的完本钱工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工， 设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方 （包水电安装在内）。三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超 过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实

6、行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、 歪斜、缺楞、掉角，其它装修应符合施工规范。四、主体结构要求，板面筋布150mmi50mm ,扎筋应按建筑 施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制 作,混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱, 梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同五、乙方在施工期间应做好平安防护设施，保证平安第一，质量 第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果 应由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付

7、， 待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建设工程施工合同范文3发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围 承包范围：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 三、合同工期开工日期：

8、竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（小写） :元（大写）:六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1 .本合同协议书.中标通知书2 .投标书及其附件.本合同专用条款3 .本合同通用条款标准、规范及有关技术文件4 .图纸.工程量清单5 .工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部通用条款中 分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量 保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字 后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE