土方工程施工合同书范本.docx

《土方工程施工合同书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程施工合同书范本.docx（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方工程施工合同书范本 土方工程施工合同书范本 篇1 甲方：乙方：双方本着相协商和担当责任的愿望动身，通过协商特签定本合同，双方必需共同遵守执行，相互促进。一、 工程名称：开发基地土方工程二、 工程地点：三、 土质：13类四、 工程量：约_万立方米(以测量实际验收为准)。 五、 土方单价：每立方_元整，另按1公里增加运费_元，本工程如在施工中遇到风化泥岩及石头须要爆破时，每立方米另计爆破费_元整。六、 工期：_天，以实际施工工期为准，(如下雨天顺延)。自 年_月_日至 年_月_日止，进场施工以甲方通知为准。甲方在乙方进场前必需办好一切有关手续，如征地、清苗补偿，由甲方负责，清除施工场地内的全部

2、障碍物 (如电杆、地下管道、电缆等)，甲方必需要向乙方施工现场交底场地内的全部障碍物，如乙方不明确在施工中造成损失由甲方负责赔偿。七、 乙方在施工现场有四邻单位或个人干扰时，由甲方负责处理，如导致乙方机械停工时，甲方按乙方施工人员和管理人员每人每天补偿15元，机械台班每台补偿300元，工期相应延长。 八、 甲方负责支配乙方人员吃、住宿场地及机械放置场地，并把水、电接到工地及住处。九、 合同签订后，甲方必需在开工前供应施工图及有关资料供乙方施工，乙方按图施工。十、 工程结算方式：双方签名后合同生效。甲方在_天内即按合同价款_%转入乙方账户，乙方收到款后在_天内调机械与有关管理人员进场施工，后按工

3、程进度付款，付至95%，留5%到工程完工15天内付清给乙方。十一、 假如甲方拖欠工程款，乙方有权单方面终止合同，甲方应赔偿给乙方的一切损失。十二、 乙方必需听从甲方现场指挥及支配，留意平安施工，在施工中乙方造成的责任事故均按国家规范进行。十三、 在施工中，双方必需严格遵守执行合同，任何一方都不得以任何理由违反本合同。假如有一方违约，则由违约方以总价5%赔偿给遵约方作为经济损失费。十四、 在施工现场每天甲、乙双方各派一名施工员常驻工地理顺及处理工地有关事宜与一程签证。十五、 工程竣工后，由乙方向甲方提交峻工通知，甲方接到乙方峻工通知7天内派有关人员会同验收，过期不验收作为合格处理，甲方按合同付款

4、给乙方。十六、 乙方进入_施工，一切手续甲方负责代办，按建委有关规定，属甲方费用由甲方负责，属乙方费用由乙方负责，工程款税金由甲方负责。十七、 本合同自双方签定盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，均具同等法律效力，希望双方共同遵守，合作开心!甲方： 乙方：甲方法定人： 乙方法定人：工地负责人： _年_月_日 土方工程施工合同书范本 篇2 甲方：乙方：为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务，经甲乙双方友好协商，本着同等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特

5、签订如下协议条款一、工程概况1、工程名称加拿大宝柏财务投资集团六景工业园区中国西部国际汽车城。2、工程地点南宁市六景工业园区内。3、承包内容平整土地(挖、装、运、平)自然压实。4、工程数量：约500万立方米(以实际施工量为准)。5、工程造价：约4500万元人民币。6、承包单位：12类土，运距:1.3公里以内人民币为_元每立方(含税)(_元m3)，按自然方量计算。如运距超出1.3公里，每立方增加壹元叁角人民币，如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的，以人民币贰拾柒元每立方(27元m3)，按自然方量计算(负责爆破)，如双方未能达成共识，由甲方另支配施工队爆破。7、承包工期：180天有效工作日，如遇

6、到下雨天不能施工的工期相应顺延。8、开工日期及完工日期：自20xx年_月_日至20xx年_月_日，详细开工时间以甲方的开工通知书为准。二、工程量的计算方式：工程计算依据业主所供应的水准点、座标和测定的网络方量，施工图为计算依据，经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中，如业主须要变更标高或变更设计方案，所产生的工程量增减，则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的数据为结算依据。三、结算与付款方式：乙方机械及有关人员进场施工3天内，甲方支付工程总造价5%的预付款作为油料费、修理费、生活费等，临时设施由乙方先垫付，后凭发票向甲方报销，此后每月结算一次进度款，每次结

7、算进度款的80%，剩下的20%款项待结算其次次进度款时一起结算第一次余款，以此类推。待工程完工后以验收合格办理结算，双方确认后15天内全部付清工程款。四、甲、乙双方责任1、甲方责任(1)甲方负责总协商、督促业主做好如下工作(三通一平)。(2)负责办理开工的一切相关手续，供应给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。(3)指派专业技术人员测量，指导帮助并制订施工安排，业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。(4)负责在开工前三天内向乙方供应施工图纸及其他技术交底工作。(5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺当施工。(6)因甲方缘由造成乙方停工时(三天以上)甲方

8、应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙方1000元、汽车800元、推土机500)。(7)甲方负责水电到现场，水电费乙方自理。2、乙方的责任(1)乙方接到进场开工通知书后，务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工，并在进场前三天内向甲方供应进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件，施工组织设施方案交甲方备案。禁止运用无牌证车辆及报废机械进场施工。(2)负责施工人同食宿及临时设施配套工作，做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作，费用由乙方自行担当。(3)向甲方提交施工组织方案，每周向甲方供应当期工程进度报表并供应下周的施工安排，会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。(4)乙方在

9、施工过程中，要做到文明施工，遵守各项规章制度、法律、法规，平安生产的有关管理规定，严格按平安生产标准组织施工，消退事故隐患，如由于乙方平安措施不当造成的一切平安事故由乙方自行担当一切后果和责任。(5)乙方全部进场人员必需办理应办理的各种保险手续。五、违约责任1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求，按时量完成任务，进度缓慢违反平安规范施工，有意停工，经甲方监理提出整改通知仍未听从，甲方有权另行支配施工队伍施工，乙方无条件退场，余下的工程款甲方不赐予结算乙方。作为乙方赔偿甲方的损失。2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分依据银行的贷款利息计付给乙方。六、其

10、他约定：1、本工程如遇到不行抗拒的自然灾难和业主缘由而停建或缓建，甲方必需提前15天通知乙方做好各项打算工作并计算已完成的工程量。2、本协议的覆行过程中，双方若发生争议，双方本着友好协商解决，如双方协商不能达成共识，任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉。3、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充，补充条款与本协议具有同等的法律效力。4、本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，工程完工后付清工程款，本协议自动失效。甲方：代表人：电话：身份证号码：年 月 日乙方： 代表人： 身份证号码： 年 月 日 土方工程施工合同书范本 篇3 甲方：乙方：甲方承揽 土方工程施工后，因他项工程未能完工，一时难已组织人力完

11、成，经发包方同意，转包给乙方施工。为此，双方依据合同法的规定，就有关事项经协商一样，特订以下合同：一、甲方在承揽该工程时已付给发包方， 元( )的工程保证金由乙方支付。给付的方法在本合同甲乙双方签字生效后五日内由乙方汇给甲方指定的账户或现金兑现。二、乙方必需根据发包方的要求保持保量地完成土方工程的施工任务。三、土方工程施工过程中应留意平安。若发生意外事故，由乙方负责，甲方不担当经济责任和法律责任。四、土方工程施工后的工程款结算由甲方负责。甲方在乙方每阶段土方工程完工后刚好将领取的工程款如数交付给乙方。乙方根据二个点给付甲方转让费。五、本合同自甲、乙双方签字后生效。六、本合同一式二分，甲、乙双方

12、各执一份。甲方： 乙方：年月日： 土方工程施工合同书范本 篇4 发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等互利的基础上达成一样看法，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。一、工程概况：工程名称：珠海长隆国际海洋度假区一期工程地点：珠海市横琴岛工程内容：土方开挖回填运输二、承包方式及价款：PC200挖机 元/台班，共计两台(包括进退场费用);三、工程负责人甲方派_潘凌_同志为驻现场负责人，乙方派_同志为现场施工负责人，共同履行本合同的

13、各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。四、工伤事故：乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度。五、工期：本合同全部工程于20xx年3月开工至20xx年7月竣工，共5个月。在施工过程中，除遇下列状况外，工期不予顺延。1、因天灾或其它不行抗力的缘由被迫停工的;2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工的;3、因甲方不能按期供应图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺当施工的。六、工程质量乙方必需严格根据甲方现场管理人员

14、的要求，在指定位置、指定标高保质保量完成;七、双方责任甲方责任1、 按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;4、帮助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;5、核查乙方进场人员平安教化证,培训上岗证;乙方责任1、听从甲方、监理及业主现场指挥及管理;2、听从甲方现场的质量、平安、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对担当的工程项目的施工质量、平安、进度、文明施工负责;3、按时组织施工,保质、保量

15、、平安、按期完成本合同约定的 全部工作内容并交付运用;4、制定妥当的工程质量和平安保证措施;5、对施工工人进行平安生产方面的教化，杜绝平安事故。6、乙方要做好平安生产工作，如发生平安事故，由此产生的费用由乙方自己担当。7、乙方必需将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。八、结算以及付款方式：1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;九、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式_份,双方各持_份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 土方工程施工合同书范本 篇5 发包方(甲

16、方)：_承包方(乙方)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则结合本工程详细状况，经双方协商一样;达成下列条例签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：怀德广场2、工程地址：深圳市宝安区福永街道3、工程内容：基坑挖远4、据见图纸：据详见图纸，土方量约_万立方米;工程内容包括(挖土、运土)其次条 施工期限开工日期：暂定_年_月_日前，完工日期_年_月底。共约需_日左右。(由于特别天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。第三条 承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械修理、包烯料、包质量、

17、包平安、包工期。第四条 工程造价2、施工场地土方量约_万立方米，按平面的最高点测量结算，每立方米_元计算。(本工程全部单价不包税金，税金甲方负责)，假如甲方要求填土施工时，每立方米_元计算。弃土点和弃土费用由甲方担当，路面及交警扣车费用由甲方担当。第五条 甲方责任范围1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场平安防范工作及出现事故时的担当及处理工作。2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方担当，或另计费用。3、甲方必需负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。4、供应图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进

18、度。5、对乙方在施工过程中提出的看法及建议，应予以答复。6、应刚好支付工程款，并主动协作乙方以避开乙方停工、窝工;7、负责竣工审核结算。8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出惩罚，严峻时将终止合同，造成的损失由乙方担当。9、甲方负责地质和地下杂物勘测，供应给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。第六条 乙方责任范围1、依据甲方供应的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节赐予惩罚外，有终止合同，造成的损失由乙方担当。3、乙

19、方所需的一切施工工具自理。4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。5、进场时应刚好相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方担当。6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发觉，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。8、装运平、路上掉泥自行处理。第七条 工程质量要求验收及付款方式1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款_万元;2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90

20、%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。4、工程全面完后，乙方必需向甲方提交竣工报表，经甲方确认(甲方需在乙方提交竣工报表后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的三个工作日内支付给乙方。2、乙方必需严格根据平安规范进行施工，一切听从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何平安事故，一概由乙方负责。第八条 违约责任：1、因甲方没有刚好支付工程款或因甲方缘由造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。2、如

21、乙方因施工质量不能满意图纸要求及自身缘由造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。第九条 其他事项1、必需做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工安排。2、凡施工期间发生的施工质量、平安事故、概由乙方负责并应马上报造甲方有关部门，以协作处理。3、甲方托付_为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。4、乙方委派_为驻工地代表，负责工程质量进度和平安施工事宜。5、各方驻工地代表，必需提前三个工作日通知对方。6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺当进行施工。7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本

22、合同具有同等法律效力。8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。发包方(公章)：法定代表人：承包方(公章)： 法定代表人：年月日： 土方工程施工合同书范本 篇6 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据发、承包双方签订的残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同(合同编号 CGF-1999-0201，以下简称原合同)的约定，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就原合同做出如下补充说明：一、补充协议条款1、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工平安、包工

23、包料2、工程固定总价：(小写：147万元 大写：壹佰肆拾柒万圆)，3、验收及保修：(1) 乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请;(2) 甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织验收，验收不合格的，乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收，视为本工程合格。+(3)本工程质保期一年，接到甲方修理通知24小时内到达现场进行修理;4、施工期限：至开工报告生效后， 50 历天完成，除假期和施工条件不允许，及因不行抗拒因素不能施工则工期顺延。5、工程款 结算与付款：签订本合同生效之日起10个工作日内，甲方支付至本合同总价的30，灯具主材进场后起先安装，甲方支付至本合同总价的50，工程进度达到8

24、0(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕)，阅历收合格后，甲方支付至本合同总价的70，全部工程完毕，验收合格后，甲方支付至本合同总价的95，剩余5%款项作为质保金，在保修期满后15日内结清。二、本补充协议未约定之处根据原合同条款执行;本补充协议存在冲突，以本协议为准;四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的托付人签字并加盖公章后生效;五、本协议一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 土方工程施工合同书范本 篇7 甲方：(发包方)乙方：(承包方)依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为

25、明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况(一) 工程名称：(二) 工程地点：(三) 工程范围： 本合同土方工程量约为 立方米。(四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为 ， 全部工程造价为人民币 万元，大写 。其次条 工程期限依据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。第三条 工程质量乙方依据甲方供应的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。第四条 工程价款结算(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的

26、工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。(二) 工程价款结算与拨付方法：第五条 双方责任(一) 甲方责任1、 甲方供应施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。3、 工程竣工后，甲方应组织特地人员在日内进行验收。(二) 乙方责任1、 乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。2、 乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。3、 乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，

27、如发生事故应由责任方负担。4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。5、 乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。第六条 合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会)。1、提交仲裁委员会( )2、依法向当地人民法院起诉( )第七条 附则(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。(三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人

28、(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 土方工程施工合同书范本 篇8 甲方：(发包方)乙方：(承包方)依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程范围：依据甲方的要求，乙方将土运到甲方指定的场地(即富力湾内)倒卸。平整土方，清理场地所须要的挖土机、推土机等机械由甲方负责。但不负责本合同土石方工程量约为3.5万立方米，约20xx马担车。(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为： 每马担车230

29、人民币(每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方)，全部工程造价暂定为人民币伍拾万元整。其次条 工程期限依据双方协商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。第三条 工程质量乙方运给甲方的土方量为原山体黄土，能满意回填压实要求，按甲方指定的地方倒卸，乙方保证每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方。第四条 工程价款结算及工程款拨付(一) 乙方所运的土方按车计量，计量由甲方委派的工作人员签名才有效，本合同全部工程造价按实际完成的工程量结算。(二) 工程款拨付：按每月施工工程量甲方支付给乙方80

30、%支付工程进度款。第五条 双方责任(一)甲方责任1、 保证入富力湾现场路段能给乙方车辆行驶，所行驶路段的混疑土路面损坏状况由甲方负责。2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、计量签名及验收手续等，解决应由甲方解决的问题。3、 由于甲方缘由造成乙方运输车辆误工或停工，相应顺延工期。4、 工程变更：甲方应于三天前通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。5、 工程竣工后，甲方应组织特地人员在进行验收。6、 (补充)(二)乙方责任1、 依据甲方的要求，乙方将土方运到甲方指定的场地倒卸。保证计量不能弄虚作假，否则甲方有权惩罚乙。2、 乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。3、 乙方应制定平安措施，

31、加强对现场施工人员的平安教化，如发生人生平安事故应由于乙方全部负担。4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。5、 乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。第六条 合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会)。1、提交 )2、依法向人民法院起诉( )第七条 附则(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。(三) 本合同一式两份甲、乙双方各执一份。第八条 附加条款假

32、如在规定工期内(工期为两个月，雨天除外。)没有如期完成土方工程，造成工程延误，由此造成的损失由乙方负责。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 土方工程施工合同书范本 篇9 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在沅江市三眼塘土桥子的养殖场进入其次期工程建设，依照中华人民共和国合同法以及中华人民共和国建筑法的有关规定，甲乙双方遵循公允、公正、自愿、诚恳、守信的原则，经协商，订立本合同如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、承包形式：三、价款：按双方协商土方挖运、填方(运距1KM内)，按每立方

33、米壹拾壹元捌角(11.8元)结算。四、付款方式：乙方进场后路基土方结算方式以壹万立方米为结算单位，按壹万立方米总价款的85%付款。其它工程量每半个月按实结算，每次按实际完成进度款的85%计算，工程价款甲、乙双方现场协商解决，工程竣工验收合格后，甲方付乙方工程款总价的95%，余款本年度底全部付清。五、进场时间：以甲方通知为准48小时内进场。六、甲方责任：甲方负责协调好与工程驻地及各方的地方关系，如因此造成乙方工程受阻造成的损失由甲方负责。甲方如单方面无正值理由终止合同或不履行合同则处以工程总价的1%倍赔偿。油价以乙方进场施工为准，壹个月后如有变更，以国家牌价，甲方予以增减。七、乙方责任：乙方应在

34、甲方通知的规定时间内按时进场，听从项目部的管理及对机械设备、运输、人员的调配，严格根据施工规范、设计文体进行施工。遵遵守法律规、施工平安规范，乙方因违反规章制度、法律法规而造成的人员、设备平安责任事故，由乙方负责。八、工程履约金：乙方进场施工路基土方，贰天内向甲方支付工程履约金伍万元。乙方完成伍万立方米土方，甲方返还履约金贰万元。路基土方工程量完成，工程竣工验收后履约金余款甲方一次性返还给乙方。九、解决争议的方法：如甲乙双方发生争议，经协商不能达成一样的，由相关职能部门裁决。十、未尽事宜，双方协商解决，另行协商，与本合同互补，与合同具有同等法律效力。十一、本合同一式二份，甲乙双方签字生效。发包

35、人签字： 承包人签字：身份证号码： 身份证号码：年 月 日 年 月 日 土方工程施工合同书范本 篇10 发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则结合本工程详细状况，经双方协商一样;达成下列条例签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：怀德广场2、工程地址：深圳市宝安区福永街道3、工程内容：基坑挖远4、据见图纸：据详见图纸，土方量约_万立方米;工程内容包括(挖土、运土)其次条 施工期限开工日期：暂定_年_月_日前，完工日期_年_月底。共约需_日左右。(由于特别天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期

36、顺延)。第三条 承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械修理、包烯料、包质量、包平安、包工期。第四条 工程造价2、施工场地土方量约_万立方米，按平面的最高点测量第五条 甲方责任范围1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场平安防范工作及出现事故时的担当及处理工作。2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方担当，或另计费用。3、甲方必需负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。4、供应图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。5、对乙方在施工过程中提出的看法及建议，应予以答

37、复。6、应刚好支付工程款，并主动协作乙方以避开乙方停工、窝工;7、负责竣工审核结算。8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出惩罚，严峻时将终止合同，造成的损失由乙方担当。9、甲方负责地质和地下杂物勘测，供应给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。第六条 乙方责任范围1、依据甲方供应的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节赐予惩罚外，有终止合同，造成的损失由乙方担当。3、乙方所需的一切施工工具自理。4、乙方自行负责进场人员的

38、人身财产及施工机械的保险。5、进场时应刚好相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方担当。6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发觉，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。8、装运平、路上掉泥自行处理。第七条 工程质量要求验收及付款方式1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款_万元;2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。4、工程全

39、面完后，乙方必需向甲方提交竣工报表，经甲方确认(甲方需在乙方提交竣工报表后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。2、乙方必需严格根据平安规范进行施工，一切听从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何平安事故，一概由乙方负责。第八条 违约责任：1、因甲方没有刚好支付工程款或因甲方缘由造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。2、如乙方因施工质量不能满意图纸要求及自身缘由造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过

40、总款项的20%。第九条 其他事项1、必需做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工安排。2、凡施工期间发生的施工质量、平安事故、概由乙方负责并应马上报造甲方有关部门，以协作处理。3、甲方托付_为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。4、乙方委派_为驻工地代表，负责工程质量进度和平安施工事宜。5、各方驻工地代表，必需提前三个工作日通知对方。6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺当进行施工。7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。发包方(公章)：承包方(公章)：年月日 ： 土方工程施工合同书范本 篇11 发包方：承包方：甲方现将 土石方挖、运工程发包给