2022年全省监理工程师深度自测提分题.docx

《2022年全省监理工程师深度自测提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师深度自测提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求说法错误的是（）。A.按规定编制监理大纲和监理规划B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.按规定对现场实施安全监理【答案】 A2. 【问题】 由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。【答案】 C3. 【问题】 设计施工总承包合同订立时，如果发包人

2、要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（ ）。A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失【答案】 C4. 【问题】 （ ）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。A.制造前B.制造过程C.制造后D.施工中【答案】 B5. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位的安全生产管理职责是()A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工B.委派专职安全

3、生产管理人员对安全生产进行现场监督检查C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准【答案】 D6. 【问题】 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由( )共同签认。A.项目经理、质监站监督员B.项目经理、总监理工程师C.建设、设计、监理、施工单位D.建设单位项目负责人、总监理工程师【答案】 B7. 【问题】 根据标准施工合同，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答

4、案】 C8. 【问题】 关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D9. 【问题】 在所有的项目全过程集成化管理服务模式中，项目管理团队具有项目管理和职能管理双重功能的是（）。A.独立式服务模式B.融合式服务模式C.植入式服务模式D.职能式服务模

5、式【答案】 C10. 【问题】 下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0P1B.0L（P）1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】 D11. 【问题】 设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】 C12. 【问题】 根据建筑安装工程费用项目组成（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（ ）。A.施工机具使用费B.工具用具使用费

6、C.固定资产使用费D.企业管理费【答案】 A13. 【问题】 在混凝土工程量大、浇筑强度高、施工周期长、施工地点集中的大中型工程中被广泛应用的是（ ）。A.砂浆搅拌站B.混凝土搅拌站C.沥青搅拌站D.集合料搅拌站【答案】 B14. 【问题】 根据生产安全事故报告和调查处理条例，某企业发生安全事故造成30人死亡、9000万元直接经济损失，该生产安全事故属于（ ）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 A15. 【问题】 某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C

7、.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】 B16. 【问题】 甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列说法正确的是（）。A.可以以联合体形式按照甲级资质报名参加B.可以以联合体形式按照乙级资质报名参加C.后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者D.组成联合体后后者可以再以自己名义单独投标【答案】 B17. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面的防水工程的最低保修期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D18. 【问题】 物资供应计划编制过程中，不属于准备阶段工作

8、内容的是()。A.调查研究B.确定储备C.需求预测D.购买决策【答案】 B19. 【问题】 （2015年真题）在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】 C20. 【问题】 在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 最低评标价法采购材料和通用型设备时以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。

9、投标价之外还需考虑的因素通常包括（ ）。A.运输费用B.销售量C.付款条件D.设备性能、生产能力E.零配件和售后服务【答案】 ACD2. 【问题】 公路交通主要标志按其作用，可分为（ ）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】 ABC3. 【问题】 建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】 BCD4. 【问题】 （2019年真题）网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】

10、 AC5. 【问题】 下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.价格清单C.分项报价表D.商务及技术偏差E.发包人要求【答案】 B6. 【问题】 由于（）原因造成的工期延长，可要求发包人延长工期。A.不可抗力B.飓风C.流行性传染病D.正常天气变化E.地震【答案】 ABC7. 【问题】 对每一个建设工程的风险都从头开始识别，该做法的缺点有（ ）。A.不利于专业风险识别人员积累经验B.耗费时间和精力，风险识别工作效率低C.可能导致风险识别的随意性D.不利于按时间维度对建设工程风险进行分解E.不便积累风险识别的成果资料【答案】 BC8. 【问题】 发包人的下列行为中，造

11、成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.委托监理单位进行项目管理D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】 AB9. 【问题】 根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理【答案】 BD10. 【问题】 初步设计阶段的质量控制，主要包括（）等内容。A.设计方案的优化B.保证设计总目标的实现C.保证质量总目标的前提下，尽量降低造价D.初步设计报告需经审查E.设计审查报告【答案】 ABCD11. 【问题

12、】 对监理实施细则进行审核时，主要审核内容包括（）。A.工作计划的审核B.监理工作流程.监理工作要点的审核C.监理范围.工作内容及监理目标的审核D.监理工作方法和措施的审核E.安全生产管理监理工作内容的审核【答案】 BD12. 【问题】 （2015年真题）根据招标投标法，关于联合体投标的说法，正确的有（）A.联合体资质等级按联合体各方较高资质确定B.联合体各方均具备承担招标项目的相应能力C.联合体各方应当签订共同投标协议D.联合体各方共同投标协议应作为合同文件组成部分E.中标的联合体各方应当共同与招标人签订合同【答案】 BC13. 【问题】 实施建设工程项目全过程集成化管理，工程监理单位的服务

13、内容可包括（）。A.项目策划B.设计管理C.参与施工D.招标代理E.造价咨询【答案】 ABD14. 【问题】 以下不符合评标过程中形式评审标准的有（）。A.投标人名称与营业执照.资质证书不一致B.投标人提交了多个投标方案C.投标函及投标函附录有法定代表人签字并附了法定代表人身份证明D.联合体投标人提交了联合体协议书，未明确了联合体牵头人E.投标文件符合招标文件中“投标文件格式”的规定【答案】 ABD15. 【问题】 勘察人必须具备的条件包括（ ）。A.依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方

14、须持有建设行政主管部门核发的施工许可证D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建没活动E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察【答案】 AD16. 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件，工程竣工应满足的条件有（）。A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.监理人要求提交的竣工验收资料清单D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成E.承包人应按合同约定进行

15、工程及工程设备试运【答案】 BCD17. 【问题】 材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以（）的方式承担违约责任。A.消除影响B.继续履行C.赔偿损失D.恢复原状E.采取补救措施【答案】 BC18. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程监理规范，属于监理规划主要内容的有（）。A.安全生产管理制度B.监理工作制度C.监理工作设施D.工程造价控制E.工程进度计划【答案】 BCD19. 【问题】 对于水泥混凝土路面取样和试验，以下说法正确的有（）。A.高速公路和一级公路每工作班制作24组，弯拉强度试验取样频率，日进度大于等于1000m取4组B.弯拉强度试验取样频率，每组5个试件的

16、28d强度的平均值作为一个统计数据C.抗压强度试验取样频率，不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件D.抗压强度试验取样频率，浇筑一般体积的结构物时每一单元结构物应制取2组E.抗压强度试验取样频率，每组5个试件的28d强度的平均值作为一个统计数据【答案】 ACD20. 【问题】 下列FIDIC道德准则中，属于工程师对社会和职业的责任的有()。（新教材改为“对社会和咨询业的责任”）A.正直和忠诚地进行职业服务B.不接受可能导致判断不公的报酬C.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法D.仅在有能力时从事服务E.在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉【答案】 C三 , 大

17、题分析题 (共5题，每题8分)1. 某山区桥梁工程，桥梁墩高110m。建设单位按照招标程序分别与监理单位和施工单位签署了合同。施工单位根据相关法规要求，对该项目进行了施工安全风险评估。首先进行了总体风险评估，评估结果显示桥梁总体风险评估等级为级。根据规定，进行了进一步的专项风险评估，并形成了风险评估报告，主要内容包括：评估依据、工程概况、评估方法等。在实施中，施工单位应根据风险评估结论，完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案，制定相应的专项应急预案，对项目施工过程实施预警预控，尤其针对桥墩施工的风险还采取了进一步的措施。监理也按照要求进行了监理工作。施工过程中，由于施工单位质量把控不严，

18、部分支座有倾斜和裂缝现象发生，监理对质量事故采取了相应的措施。1?、结合背景，分析该桥施工安全风险评估的四大步骤。2?、补充风险评估报告的内容。3?、针对桥墩施工的风险，施工单位还应进一步采取哪些主要措施？4?、开工后，监理单位应针对评估报告中的施工风险做哪些工作？5?、质量事故的监理处理程序包括哪些？【答案】【正确答案】该桥施工安全风险评估的四大步骤为：开展总体风险评估、确定专项风险评估范围、开展专项风险评估和确定风险控制措施。【正确答案】报告内容还包括评估步骤、评估内容、评估结论及对策建议等。【正确答案】针对桥墩施工的风险，施工单位还应进一步采取的主要措施有：（1）重大风险源的监控与防治措

19、施、应急预案经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审批后，由建设单位组织论证或复评估。（2）施工单位应建立重大风险源监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。（3）施工项目经理或技术负责人在工程施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底；施工现场应设立相应的危险告知牌。（4）适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。（5）当专项风险等级为级（极高风险）且无法降低时，必须提高现场防护标准，落实应急处置措施，视情况开展第三方施工监测；未采取有效措施的，不得施工。【正确答案】工程开工后，监理单位应督查施工单位安全风险控制措施的落实情况，并予以记录。对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改，

20、对施工单位拒不整改的，应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告。2. 某工程执行建设工程工程量清单计价规范，定额工期20个月，预付款为签约合同价的15%，在工程最后3个月等额扣回。分部分项工程费合计2000万元，安全文明施工费100万元，其余措施项目费合计500万元，其他项目费200万元，企业管理费、利润综合税率为25%，规费税金综合税率为10%。质量保证金为合同价的4%，结算时一次扣除。人工费180元/工日，机械使用费3000元/台班。工程实施过程中发生如下事件：事件1：开工后，建设单位向施工方提出将工期压缩为15个月的要求。事件2：基础工程施工中发现古墓，项目监理机构下达了工程暂

21、停令，并向当地文物保护部门报告。随即停工1个月开展考古工作，施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：（1）基坑围护工程损失20万元；（2）人员窝工120个工日，机械闲置30个台班；（3）文物保护部门委托建设单位指令施工单位进行古墓挖掘辅助工作产生的费用为8.5万元；（4）工期延长1个月。事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、机械12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元，设备保护费3.5万元。1、计算该工程的签约合同价和预付款。2、事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？3、逐项指出事件2中施工单位提出的索赔申请

22、，项目监理机构是否应批准？4、若人员窝工或机械闲置均按正常单价的60%计算，施工方可以得到的补偿金额是多少。（计算结果保留两位小数）【答案】【1】签约合同价=（2000+100+500+200）（1+10%）=3080万元；预付款=308015%=462万元。【2】施工单位可以提出增加赶工费用。理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。（20-15）/20100%=25%20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使

23、用人工的补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。【3】（1）应给予费用补偿，因为未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；（2）应给予费用补偿，因为未探明古墓原因而导致窝工和施工机械闲置，费用应由建设单位承担；（3）应给予费用补偿，因为协助文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，费用应由建设单位承担；（4）应给予工期补偿，因为未探明古墓原因而导致工期增加，应由建设单位承担。【4】事件2：索赔金额=（1200.018+300.3）60%（1

24、+10%）+8.5+20=35.87万元事件3：索赔金额=（1800.018+120.3+16）（1+25%）+8+3.5（1+10%）=44.06万元施工方从建设单位可以得的补偿金额：35.87+44.06=79.93万元3. 某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专

25、业监理工程师接收并审核批准了该方案。事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元；(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元；(3)施工机具损坏损失l2万元；(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失56万元；(5)工程清理、修复费用35万元。事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。【答案】1事件1中的不妥之处及正确做法。(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位

26、。(05分)正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理机构。(1分)(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。(05分)正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核签字。(1分)(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。(05分)正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。(1分)2（1）事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。(05分)正确做法：乙单位是分包单位，乙施工单位的深基坑支护专项施工方案应交给总包单位审核签字后，由总包单位报送给监理机构。（2）事件2中专

27、业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师审核批准乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。正确做法：根据建设工程安全生产管理条例规定，事件2中乙施工单位的深基坑支护专项施工方案需经分包单位项目负责人、分包单位技术负责人签字报送总承包单位，总承包单位技术负责人、总包单位项目负责人，总监理工程师签字后方可实施。(1分)3(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。(05分)因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(1分)(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元的经济损失不应补偿给施工单位。(05分)4. 某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业

28、主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建设工期278天，2013年9月1日开工，工程造价4357万元。合同约定了结算方法；合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。实施过程中，发生如下事件：事件1：总承包商于2013年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2013年9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至2013年9月6日才开工，总承包商要求工期顺延5天。事件2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业

29、主要求索赔。事件3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行实验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。事件5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。事件6：监理工程师检查防渗工程，发现止水安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师

30、即签证认可。事后发现仍有部分有误，需进行返工。事件7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。事件8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。【问题】1在事件1中，总承包商的要求是否成立？根据是什么？2在事件2中，总承包商的做法对否？为什么？【答案】1.在事件1中，总承包商的要求是否成立？根据是什么？答案：在事件1中，总承包商的要求成立。理由：因为业主办理伐树手续而延误工期，属于业主责任。相应工期予以顺延。2.在事件2中，

31、总承包商的做法对否？为什么？答案：在事件2中，总承包商的做法不对。理由：因为土方公司为总承包商经业主同意后与之签订的分包合同，与业主无合同关系。由于遇有地下文物，导致的工期拖延以及发生的费用应该由总承包商向业主提出索赔。3.在事件3中，总承包商的要求是否合理？为什么？答案：在事件3中，总承包商的要求不合理。理由：监理单位作为业主方在施工现场的代表，对已经检验后的工程质量有疑问的，可以提出复验，合格的，费用由业主方承担，不合格的，则由承包商自己承担。此项费用应由业主支付。4.在事件4中，监理工程师是否批准总承包商的支付申请？为什么？答案：在事件4中，监理工程师不批准总承包商的支付申请。理由：因为

32、此项支出应由总包单位承担。5.在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿？为什么？答案：在事件5中，总承包商不可以得到工期补偿。5. 某高速公路工程项目业主与承包人签订了公路工程施工合同，合同含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，每月实际完成量见下表。其中甲项每立方米中含人工费为30元、机械费为20元、材料费为100元，综合费率为20%。乙项单价为160元/m3。合同中有如下规定：（1）开工前业主应向承包人支付合同价20%的预付款；（2）业主自第1个月起，从承包人的工程款中，按3%的比例扣留质量保证金；（3）当子项实际累计工程量超过估算工程量的10%时，可以对

33、超出部分进行调价，调价系数为0.9；（4）根据市场情况规定每月价格调整系数平均按1.2计算；（5）每月签发的月度付款最低金额为25万元；（6）预付款在最后两个月平均扣除。问题：1.甲项工程单价为多少?预付工程款是多少?2.从第1个月至第4个月每月的工程量价款是多少？每月应签发的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少？（除甲项单价外，其他计算结果以万元为单位，计算结果保留三位小数。）【答案】1.甲项工程单价=（30+20+100）（1+20%）=180（元/m3）预付款金额=（2300180+3200160）20%=18.52（万元）2.第1个月工程价款为：500180+700160=20.

34、2（万元）应签发的工程款为：20.21.2（1-3%）=23.513（万元）应签发的工程款低于月度付款最低金额25万元，故本月不予签发付款凭证。第2个月工程价款为：800180+900160=28.8（万元）应签发的工程款为：28.81.2（1-3%）=33.523（万元）实际签发付款凭证为：23.513+33.523=57.036（万元）第3个月工程价款为：800180+800160=27.2（万元）应签发的工程款为：27.21.2（1-3%=31.661（万元）应扣预付款：18.52./2=9.26（万元）应签发的工程款为：31.6619.26=22.401（万元）应签发的工程款低于月度付款最低金额25万元，故本月不予签发付款凭证。第4个月：甲项工程累计完成工程量为2700m3，比原估算工程量2300m3超出400m3，已超过估算工程量的10%，对超出部分的工程量进行调价。