2022年云南省二级建造师自测模拟提分题.docx

《2022年云南省二级建造师自测模拟提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省二级建造师自测模拟提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2020年真题）某工程发生的质量事故导致2 人死亡，直接经济损失4500 万元，则质量事故等级是（ ）。A.一般事故B.重大事故C.特别重大事故D.较大事故【答案】 D2. 【问题】 在混合料的运输过程中，卡车装料顺序正确的是先后装在车厢的（ ）。A.前部、中间、后部B.前部、后部、中间C.中间、前部、后部D.中间、后部、前部【答案】 B3. 【问题】 SMA混合料的拌和时，采用颗粒状纤维，纤维应在粗细集料投料后立即加入，干拌时间较常规混合料生产（ ）。A.增加510sB.减少510sC.

2、增加2030sD.减少2030s【答案】 A4. 【问题】 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【答案】 B5. 【问题】 （2019年真题）合同债权人免除对方的债务，可以导致合同( )。A.解除B.被追认C.未成立D.权利义务终止【答案】 D6. 【问题】 下列关于室内防水基本要求说法错误的是（ ）。A.防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14dB.防水混凝

3、土冬期施工时,其入模温度不应低于5C.防水水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护时间不应少于14dD.涂膜防水层施工时,涂刷方向相互垂直,宜先涂刷平面,后涂刷立面【答案】 D7. 【问题】 职业健康安全管理体系标准由五大要素构成.其循环顺序是（）。A.策划-职业健康安全方针-实施与运行-检查和纠正措施-管理评审B.领导作用一策划一支持和运行一绩效评价一改进C.策划-职业健康安全方针-管理评审-实施与运行-检查和纠正措施D.职业健康安全方针-策划-实施与运行-管理评审-检查和纠正措施【答案】 B8. 【问题】 （2020年真题）根据标准施工招标文件，缺陷责任期最长不超过（ ）年。A.2B.1C.3D

4、.4【答案】 A9. 【问题】 施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（ ）。 A.人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑B.在处理安全隐患时应考虑设置多道防线C.既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施D.既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备【答案】 A10. 【问题】 （2019年真题）根据危险性较大的分部分项工程管理规定，下列需要进行专家论证的是（ ）。A.起重量200kN及以下的起重机械安装和拆卸工程B.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程C.搭设高度6m及以下的混凝土模板支撑工程D.重量800kN的大型结构整体顶升、平

5、移、转体施工工艺【答案】 B11. 【问题】 （2020年真题）机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括（）。A.设置纵横中心线B.仪器校准或检定C.安装过程测量控制D.设置标高基准点【答案】 B12. 【问题】 （2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是( )。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】 C13. 【问题】 （2020年真题）某

6、项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。A.强矩阵组织结构B.弱矩阵组织结构C.职能组织结构D.线性组织结构【答案】 C14. 【问题】 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是()。A.有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息B.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收【答案】 A15. 【问题】 根据劳动合同法

7、，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】 A16. 【问题】 （2011年真题）下列参数中，属于位置误差的是（ ）。A.直线度B.平面度C.平行度D.圆度【答案】 C17. 【问题】 （2017年真题）某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（ ）。A.经济与管理B.组织C.技术D.工程环境【答案】 A18. 【问题】 土方填筑分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，则对先填路段的正确处理方式

8、是（ ）。A.应进行支挡B.应按11-1:2坡度分层留台阶C.应设置锥坡D.停工等待【答案】 B19. 【问题】 （2016年真题）关于垫资的说法，正确的是( )。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】 C20. 【问题】 （2013年真题）当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o45o夹角范围内时，其测量的参数是（ ）。A.气体压力B.气体流量C.蒸汽压力D.蒸汽流量【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1

9、. 【问题】 关于人工费，以下说法正确的是（）。A. 计时工资或计件工资：是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬。B. 奖金：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等C. 加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资D. 采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗E. 津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流

10、动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、髙空津贴等【答案】 ABC2. 【问题】 喷射混凝土强度检测的常用方法有()。A.喷大板预留试样法B.现场搅拌预留试样法C.现场取芯法D.回弹检测法E.拔出试验法【答案】 AC3. 【问题】 造成井下爆破作业早爆的原因有（）A.静电B.杂散电流C.爆破员操作不当D.雷电E.感应电流【答案】 ABD4. 【问题】 关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（ ）A.孔口处护圈应与地面齐平B.挖孔桩施工应按桩号顺序一次开挖C.施工前应制定安全专项施工方案D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压为36VE.挖孔作业时，应经常检查孔内空气情况【答案】

11、C5. 【问题】 连续梁桥上部结构采用支架现浇施工时，确定支架搭设高度应考虑的因素有()。A. 梁体内模尺寸B. 梁体设计标高C. 支架的弹性变形D. 支架的非弹性变形E. 基础的允许下沉量【答案】 BCD6. 【问题】 下列属于预防路基网裂措施的有（）。A.认真组织，科学安排，保证设备匹配合理，施工衔接紧凑B.加强养护，避免表面水分过分损失C.尽量选用塑性指数高的土填筑路基D.重视边坡植被防护E.对于下层土过湿的部位采取掺加生石灰粉的措施进行处治【答案】 AB7. 【问题】 交工验收应具备的条件有（ ）。A.监理工程师对工程质量的评定合格B.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结C.质量

12、监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量进行检测D.通车试运营2年后E.竣工文件已按交通部规定的内容编制完成【答案】 ABC8. 【问题】 关于滑坡地段路基施工技术要点的说法，正确的有（）。A.迅速排除地面汇水及地下水B.减轻滑体作业机械重力、土体重力和振动C.在干旱季节内尽快完成滑坡地带的施工D.牵引式滑坡处治宜采用滑坡减重法E.具有膨胀土性质的滑坡处治宜采用滑坡减重法【答案】 ABC9. 【问题】 在软土地基上筑路提时，如软基处理不当，易产生的病害有 （）A.路堤冻胀 B.路基开裂C.路堤边坡失稳 D.路堤融沉 E.路基沉降过大【答案】 C10. 【问题】 常见的影响工程进度的

13、风险包括( )。A.组织与管理风险B.社会风险C.合同风险D.资源（人力、物力和财力）风险E.技术风险【答案】 ACD11. 【问题】 我国环境保护的基本原则包括（ ）等A.严格遵循施工规范B. 禁止批准有污染源的矿山开发项目C.经济建设与环境保护协调发展D. 以防为主、防治结合、综合治理E.谁开发谁保护、谁破坏谁治理【答案】 CD12. 【问题】 关于施工单位项目部驻地建设要求的说法，正确的有（）。A.自建房最低标准为活动板房，搭建不宜超过三层B.项目经理部人均办公面积一般不小于6C.生活污水排放应进行规划设计，设置一级沉淀池D.寒冷地区驻地办公区、生活区应采用集中供暖设计，严禁电力取暖E.

14、驻地采用院落封闭管理，距离集中爆破区300m以外【答案】 BD13. 【问题】 对模板、支架和拱架拆除的技术要求，描述正确的是（）。A.模板拆除应按先支先拆，后支后拆的顺序，拆时严禁抛扔B.对预应力混凝土结构，模板应在预应力张拉完成后拆除C.卸落支架和拱架应在纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落D.简支梁、连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落E.悬臂梁应先卸挂梁及悬臂的支架，再卸无铰跨内的支架。【答案】 CD14. 【问题】 持有矿业工程专业注册证书的建造师，可以执业的工程领域有()。A.矿区铁路专用线B.爆破与拆除工程C.隧道工程D.起重设备安装E.窑炉工程【答案】 BCD15. 【问题】

15、排除滑坡体地下水的设施有()。A.支撑渗沟B.边坡渗沟C.树枝状排水沟D.平孔E.暗沟【答案】 ABD16. 【问题】 一级公路沥青层的粗集料可使用（ ） 。A.碎石 B.破碎砾石C.筛选砾石 D.矿渣E.石屑【答案】 AB17. 【问题】 公路工程质量评定时，互通式立交单位工程主要包含的分部工程有 （)A.桥梁工程(每座）B.防护工程C.匝道工程(每条） D.主线路基路面工程（13km路段）E.绿化工程(13km路段或每处）【答案】 ACD18. 【问题】 某公路工程施工现场项目部计划在驻地西侧处建设宿舍办公区(共分两组，第一组为宿舍区；第二组为办公区)，房屋采用自建活动板房。则下列做法中符

16、合规范的有（）。A.活动板房选用阻燃材料B.宿舍区建筑物为8栋，办公区建筑物为7栋C.宿舍区为三层建筑，办公区为两层建筑D.宿舍与办公区的距离为10mE.宿舍与办公区房间净高均为2.5m【答案】 ABD19. 【问题】 矿业工程建筑安装工程费中的社会保险费包括（ ）。A.养老保险费B.失业保险费C.工伤保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费【答案】 ABCD20. 【问题】 关于通风与空调风管系统安装要点说法中，错误的有（）。A.切断支吊架的型钢应采用机械加工B.支吊架设在风口、阀门、检查门、自控装置处C.输送含有腐蚀介质的气体的风管应采用硬聚氯乙烯板D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼

17、板时，应设厚度不大于 1.6mm 的预埋管和防护套管E.风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备相关人员及职能部室。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时问6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理

18、组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，其中部分内容如下：井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1,-758吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题：1该项目部的劳动组织形式是否合适，为什么2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3项目经理在工期安排上是否恰当，为什么【答案】问题1该项目部掘进队采取四六

19、制综合班组作业方式不合适。因为该作业方式不适合组织快速施工，立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工。而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。本题考查考生对立井井筒施工工艺的掌握，只有在掌握了立井井筒施工工艺的基础上才能安排好最合适的劳动组

20、织形式。通常情况下，由于立井井筒施工各工序的专业性技术性非常强，特别是对设备的操控技术要求非常高，需要专业化的班组才能完全胜任，才能充分发挥设备的性能，因此立井井筒掘砌施工通常都是采用专业班组，固定工序，滚班作业。这种情况一般不会被打破。问题2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也是基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-25115也不能提升4m3吊桶

21、。2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，建议改成1趟600胶质风筒。80DG1-758吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。本题考查考生对施工现场的一些基本常识。从事过立井井筒施工的都知道5m直径的井筒是无法布置双吊桶提升的，两台中心回转抓岩机也是没有必要的。立井井筒掘进期间的通风通常是用压入式，一般不做硬质风筒，硬质风筒一是成本高，二是井下风筒接续工作难度大，风险高，而且400的风筒明显不能满足通风要求，或者说会造成通风阻力增大很多，不利于现场通风。80DG1-758吊泵的扬程是600m，明显不能满足现场排水的需要。这些都是现场管理中最常见的基本的常识，需

22、要建造师去熟练地掌握。问题3不恰当。总工期安排了125个月，不满足合同要求。本题考察计划工期和要求工期的关系。计划工期是施工单位根据施工安排确定的工期，确定时较多考虑自身条件，包括劳动力、设备、技术能力等，要求工期是业主确定的，是合同明确的。施工单位计划工期应当满足业主要求工期需要，否则施工单位将承担违约责任。2. 工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移

23、交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。【问题】1.指出竣工验收程序有哪些不妥之处并写出相应正确做法。2.针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。【答案】1.不妥之处1：专业监理工程师组织了竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。不妥之处2：总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收。正确做法：预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。2.工程竣工资料移交的程序是:（1）施工单位应向建设单位移交施工资料。（2）实行施工总承包的，各专业

24、承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。（3）监理单位应向建设单位移交监理资料。（4）建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。3. 某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件一、A施工总

25、承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。【问题】1.事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？2.事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。【答案】1.A施工总承包

26、单位应对工程的质量、安全、进度（或工期）、造价管理目标全面负责；总承包方式还有设计-施工总承包（或D-B）、设计-采购总承包（或E-P）、采购-施工总承包（或P-C）。2.事件二中违法分包及理由的有：不妥之一：A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工；理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可。不妥之二：C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位；理由：分包单位不得将其建设工程再次分包。不妥之三：A总承包单位将模板、脚手架分包给劳务单位；理由：总承包单位只能将劳务作业分包给劳务单位（或不得将模板、脚手架等周转材料分包给劳务单位）。4. 某高

27、速公路跨江特大桥项目，中标价2.49亿元，主桥为（105+180+105）m预应力混凝土连续箱梁刚构桥，两岸引桥均为40m预制T梁，南岸16孔，北岸20孔，均为4孔一联先简支后连续结构。设计通航水位+12.30m，该标高对应的河面宽460m，主墩处水深6.28.6m。由于有通航要求和受流冰影响，所以不准搭设施工便桥。主桥主墩采用2.0m钻孔桩基础，低桩承台，矩形空心墩，墩高3438m。每个承台20根桩，承台长30m，宽20m，厚4.5m，所需混凝土由现场制备，引桥采用钻孔桩基础，圆柱墩，设系粱和盖梁，墩高828m，平均高度25m，地势起伏较大。施工单位进场后，经实地考查和校对设计文件，编制了施

28、工组织设计。项目经理部设立了安全机构，配备了3名持有交通部颁发的安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员。机务部检查确认施工船只证照齐全，船机性能良好，船员满员且持证上岗，能满足施工要求，报项目经理批准后，随即开始水上钻孔桩平台打桩作业。项目经理部为保证钻孔桩质量，设置了钻孔桩质量控制关键点：桩位坐标控制，护筒埋深控制，泥浆浓度控制，桩底贯入度控制，护筒内水头高度控制，导管接头质量检查与水下混凝土浇筑质量。在1#主墩钻孔桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线，要求1#主墩停止钻孔桩施工3天，监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实，确认有两台钻机停工

29、，其中一台为租赁，其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元/天；另一台为自有，投标报价为台班费1600元，停置费1000元/天，利润率7%。问题：1本工程主桥施工需在水上搭设的临时工程有哪些？2对项目经理部设置的钻孔桩质量控制关键点存在的错误之处进行修正、补充。3根据背景资料，针对引桥40m预制T梁的架设，采用双导梁架桥机，吊车、跨墩龙门吊这三种架设方法哪种最合理？说明理由。4列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。【答案】1临时码头、围堰及施工平台2更正质量控制点两项：“泥浆浓度控制”应更改为：“泥浆指标控制”，“桩底贯入度控制”应更改为：“桩顶、桩底标高控制”。遗漏的四个质量控

30、制点分别为清孔质量、垂直度控制、孔径控制、钢筋笼接头质量控制。3双导梁架桥机架设法最合理。理由：地质起伏较大，不宜用跨墩龙门吊架设；黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接桥墩较高，梁重（长、大），不宜用吊车架设；双导梁架桥机适用于孔数较多的重型梁吊装，对桥下地形没有要求，该架设方法最合理。4租赁钻机停置索赔费2000元/天3天=6000元，自有钻机停置索赔费1000元/天3天=3000元，合计6000元+3000元=9000元。5. 某矿井一倾斜巷道采用下山法进行掘进，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的主要安全技术措施及要求的条款为：(1)工作面采用电动凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；(2)

31、工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，可采用非防水炸药进行爆破；(3)工作面采用抽出式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；(4)进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；(5)施工中必须设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方2040m处设置可移动式挡车器；(6)巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题(1)该安全技术措施及要求的主要条款中是否有不正确的地方？请指出其存在问题。(2)针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。(3)下山法掘进的主要安全问题是哪些？【答案】(1)该巷道施工的安全技术措施

32、及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第、（2)、（3)、（5)、（6)款。第(1)款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机。第(2)款，斜巷采用下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第(3)款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第(5)款，斜巷采用下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置。第(6)款，在巷道侧壁开设排水硐室，应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。(2)针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：1)工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；2)工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到工作面有积水，因而采用防水炸药进行爆破；3)工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；4)不变；5)施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方2040m处，设置阻车器或挡车器；6)根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。(3)对于采用下山法掘进的巷道，主要的安全问题包括两个方面：