2022年江西省监理工程师自测预测题.docx

《2022年江西省监理工程师自测预测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江西省监理工程师自测预测题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】 A2. 【问题】 大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。A.总进度纲要B.施工组织总设计C.总进度规划D.各子系统进度规划【答案】 A3. 【问题】 关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。A.合同买受人只能

2、是承包人B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益【答案】 B4. 【问题】 施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是()。A.分析影响施工进度的因素B.掌握各项工作时差的利用情况C.为计划调整和优化提供参考D.发现进度偏差及其大小【答案】 D5. 【问题】 （2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 B6. 【问题】 在高速公

3、路上，（）一般配合标线使用，以一定间隔设置于标线上或标线侧。A.轮廓标B.突起路标C.防眩板D.百米桩【答案】 B7. 【问题】 实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（ ）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】 A8. 【问题】 法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】 C9. 【问题】 被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者

4、人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】 C10. 【问题】 开工日期在（）中明确。A.合同B.施工协议C.开工通知书中D.投标文件【答案】 C11. 【问题】 某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】 D12. 【问题】 当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%2%B.2%5%C.3%5%D.4%5%【答案】 C13. 【问题】 根据建设工程质量

5、管理条例，关于建设工程监理业务承揽的说法，错误的是（ ）。A.工程监理单位可以转让建设工程监理业务B.禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担建设工程监理业务C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务D.禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担建设工程监理业务【答案】 A14. 【问题】 （2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】 B15. 【问题】 根据标准施工招

6、标文件中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（ ）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D16. 【问题】 组织中从最高管理者到最基层实际工作人员的人数及权责的基本规律是（）。A.人数逐层递减，权责逐层递减B.人数逐层递增，权责逐层递减C

7、.人数逐层递减，权责逐层递增D.人数逐层递增 ，权责逐层递增【答案】 B17. 【问题】 价值工程的核心是（ ）。A.对产品进行功能分析B.对产品进行价值分析C.寻求最低的寿命周期成本D.寻求最低的项目运行成本【答案】 A18. 【问题】 （）计价方式以工程量清单和工程单价表为基础和依据来计算合同价格。较为合理地分担了合同履行中的风险。A.固定总价B.估算工程量单价C.纯单价D.可调单价【答案】 B19. 【问题】 利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值大于0,方案

8、可行D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】 B20. 【问题】 根据生产安全事故报告和调查处理条例，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）内作出批复。A.10 日B.15 日C.30 日D.60 日【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列担保物权中，自担保物实际交付时设立的是（）。A.不动产抵押权B.动产抵押权C.动产质权D.定金E.权利质权【答案】 CD2. 【问题】 能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.

9、合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】 ACD3. 【问题】 下列关于建设工程组织管理模式特点的说法中，正确的有（）。A.平行承包模式的优点是有利于投资控制B.工程总承发包模式有利于工程造价控制C.工程总承发包模式的优点是建设单位的组织协调工作量小D.施工总承包模式的优点包括有利于控制工程造价E.平行承包模式的缺点是不利于业主选择承建单位【答案】 BCD4. 【问题】 建设工程监理的实施原则包括（）。A.集权与分权统一的原则B.公平、独立、诚信、科学的原则C.严格监理，热情服务的原则D.管理跨度与管理层次统一的原则E.综合效益的原则【答案】 BC5. 【问

10、题】 依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】 CD6. 【问题】 向生产厂家订购设备前，对合格供货商的评审内容有（）。A.企业性质和生产规模B.经营范围和生产许可证C.生产能力和技术水平D.过去几年的资金平衡表和资产负债表E.检验检测手段及试验室资质【答案】 BCD7. 【问题】 下列选项中，施工总承包模式的特点有()。A.建设周期较短B.施工总承包单位的报价可能较高C.有利

11、于质量控制D.不利于建设工程的组织管理E.不利于工程造价控制【答案】 BC8. 【问题】 根据建设工程监理规范，监理实施细则应包含的内容有()。A.监理组织形式B.监理工程流程C.监理工作方法D.监理工作要点E.专业工程特点【答案】 BCD9. 【问题】 （2019年真题）下列表式中，属于各方通用表式的有（）。A.工程开工报审表B.工程变更单C.索赔意向通知单D.费用索赔报审表E.单位工程竣工验收报审表【答案】 BC10. 【问题】 物资供应计划的编制依据是( )。A.储备方式B.需求计划C.场地条件D.储备计划E.货源资料【答案】 BD11. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准的规定

12、，下列验收层次中包括观感质量验收项目的有（ ）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.子单位工程E.单位工程【答案】 CD12. 【问题】 设备制造单位质量管理检查资料的内容包括（）。A.质量管理制度B.零件、外购部件进场检查制度C.特殊工种、试验检测人员的上岗证书D.原材料进厂合格资料E.原材料进场复验检查规定【答案】 ABC13. 【问题】 质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。A.材料检验B.工序检验C.竣工验收检验D.使用过程中的必要检验E.隐蔽工程检验【答案】 ABCD14. 【问题】 工程质量监督管理包括的内容有（ ）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.

13、抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查全部建筑材料.建筑构配件的质量D.组织工程竣工验收E.定期对本地区工程质量状况进行统计分析【答案】 AB15. 【问题】 在网络计划的执行过程中，当发现某工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有（ ）。A.项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过自由时差B.后续工作允许拖延，但工作进度偏差已超过自由时差C.项目总工期不允许拖延，但工作偏差已超过总时差D.后续工作不允许拖延，但工作进度偏差已超过总时差E.项目总工期和后续工作允许拖延，但工作进度偏差已超过总时差【答案】 CD16. 【问题】 为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取

14、措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】 ABD17. 【问题】 根据标准设计施工总承包合同，设计施工总承包合同的当事人有（）。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理人E.招标人【答案】 AB18. 【问题】 在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在()A.业主还需聘请“工程师”来管理工程B.如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商，不需征得承包商的同意C.如果业主想更换业主代表，需提前42天通知承包商，且需征得承包商的同意D.业主或业主代表管理工程显得较为宽松

15、E.工程质量管理的重点是竣工检验【答案】 BD19. 【问题】 施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.物资准备C.施工现场准备D.施工人员准备E.施工场外准备【答案】 ABC20. 【问题】 （2018年真题）标准施工合同通用条款规定的合同组成文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议书【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程招标控制价为3192万元，发包人与承包人签订的施工合同约定：（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。（

16、3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。（5）竣工结算时，发包人按结算总价的3%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件:事件1：基础工程施工中，遇到未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。

17、事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见下表。问题：1.事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？2.事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。【答案】1.事件1中：（1）对已有措施项目增加的措施费，按照原有措施费有组价方法调整。（2）对新增措施项目的措施费，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，由施工单位提，经发包人确认并

18、调整合同价款。2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿。理由：根据建设工程工程量清单计价规范中关于提前竣工（赶工补偿）的规定，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定釆取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。3.事件3中，增加的土方工程量偏差=(1824-1520)/1520100%=20%15%，工程量偏差超过15%。对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差=(60-50)/60100%=17%15%，因此根据施工合同约定，应按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包

19、人报价浮动率确定是否调价。施工单位投标报价的浮动率=（3192-3000）/3192100%=6%；60(1-6%)(1-15%)=47.94元/m350元/m3；所以事件3中，土方工程综合单价可以不予调整。4.（1）预付款=300015%=450万元第3、4、5月每月应扣回的工程款=450/3=150万元（2）依据表中数据，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份：40090%=360万元；2月份：55090%=495万元；3月份：50090%-150=300万元；2. 某工程，参照定额工期确定的合理工期为1年，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位

20、提出如下要求：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；项目监理机构增加平行检验项目。事件2：在基础工程施工中，项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝，为此总监理工程师签发工程暂停令，经检测及设计验算，需进行加固补强；施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行处置后，签发工程复工令。事件3：为使工程提前完工投入使用，建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是，施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案，提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出监理通知单，要求施工单位整改。施工单位

21、以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再坚持整改要求，因气温骤降，导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。【问题】1.指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确做法。2.针对事件2，写出项目监理机构在签发工程复工令之前需要进行的工作程序。3.针对事件3，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。4.针对事件3的安全事故，分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任，并说明理由。【答案】1.（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和

22、调配监理人员；正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。（2）不妥之处：施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位；正确做法：施工单位将本月工程款支付申请提交监理人审查。（3）不妥之处：要求项目监理机构增加平行检验项目。正确做法：商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。2.（1）报送建设单位，经设计单位认可加固补强方案；（2）跟踪检查加固补强处理过程；（3）验收加固补强处理结果；（4）验收合格报建设单位同意后签发工程复工令。3.2人死亡属于一般事故；9人重伤属于一般事故；1100万元的直接经济损失属于较大事故。该事故的最终等级为较大事故。4.（1）建设单位有责任。理由：任意压缩合理

23、工期。（2）施工单位有责任。理由：未执行原施工方案（或未执行整改指令）。（3）监理单位有责任。理由：未坚持要求整改（未签发工程暂停令要求整改或未履行监理职责）3. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：一批属于需要平行检验的材料进场后，专业监理工程师提出需要等施工单位检验合格后再平行检验，且平行检验后经总监理工程师批准方可使用。事件2：工程开工后不久，施工项目经理与施工单位解除劳动合同后离职，致使施工现场的实际管理工作由项目副经理负责。事件3：项目监理机构审查施工单位报送的分包单位资格报审材料时发现，其分包单位资格报审表附件仅附有分包单位的营业执照、安全生产许可证和类似工程业绩，随机要求施工

24、单位补充报送分包单位的其他相关资格证明材料。事件4：该工程基坑开挖深度6m，地下水位为负3m，施工组织设计初步方案是水泥土桩支护，井点降水。一层大厅是整栋楼净高最高空间，需要搭设模板支撑高度10.5m；事件5、施工过程中，专业监理工程师巡视发现，施工单位未按专项施工方案组织施工，且存在安全事故隐患，便立刻报告了总监理工程师。总监理工程师随即与施工单位进行沟通，施工单位解释：为保证施工工期，调整了原专项施工方案中确定的施工顺序，保证不存在安全问题。总监理工程师现场察看后认可施工单位的解释，故未要求施工单位采取整改错误。结果，由上述隐患导致发生了安全事故。【问题】1、指出事件1中专业监理工程师的做

25、法是否妥当，说明理由。2、针对事件2，项目监理机构和建设单位应如何处置？3、事件3中，施工单位还应补充报送分包单位的哪些资格证明材料？4、指出事件4中那些需要编制“危大方案”，那些需要专家论证。5、事件5中总监理工程师做法是否妥当，如果不妥，写出正确做法？【答案】问题1、专业监理工程师做法不妥。理由：1、材料进场验收是专业监理工程师的职责，专业监理工程师检查合格签署认可，材料就可进场使用。2、材料的平行检验不必等到施工单位自检合格。可以和施工单位同时检验。问题2、建设单位应要求监理单位向承包单位发出暂停令，暂停施工。监理机构应要求施工单位报送项目副经理有关资料，并予以审查后报送建设单位同意。如

26、果不符合要求，监理机构应书面要求施工单位派遣具有同等资质、履历与能力的项目经理，经过监理单位与建设单位的书面同意后，方可继续施工。问题3、对分包单位资格审核还应包括以下内容：企业资质等级证书、专职管理人员和特种作业人员的资格。4、该工程需要编制“危大方案”有：基坑开挖、降水、支护的专项方案，模板支撑专项方案。模板支撑专项方案需要组织专家论证。问题5:总监理工程师做法不妥。正确做法：总监理工程师应当签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报告。4. 国内某高速公路工程，在项目实施过程中发生以下事件：事件1：当年12月中旬开工后不久即受

27、到传染病流行的严重干扰。4个月后疫情得到有效控制，业主迅速提出了调整计划、加快施工进度的要求，同时也给监理单位下达了进度考核指标；由于征地拆迁问题，致使承包人施工的18km路段上有3km无法进行，造成了人员、设备的闲置待工；7月份开始，国内钢材价格上涨，承包人认为无力承受。因此承包人对以上问题按程序提出了相关的索赔要求。事件2：其中隧道施工考虑到围岩类别为IV类时隧道每循环进尺为3m，初期支护距掌子面约50m，二次衬砌距离掌子面100m，施工采用全断面开挖，设计使用钢格栅拱架，为了达到初期支护平整的要求，施工单位在使用钢格栅拱架处将钢筋网挂在内侧，同时对于超挖较多处立模板进行喷射处理。为确保初

28、期支护的喷射混凝土厚度，监理采用每20m开孔检查喷射混凝土厚度。在一次上级检查中，发现锚杆的垫板40%左右悬挂在锚杆上，未垫在围岩上受力；钢格栅拱架背后填片石；有10m初期支护的超挖部分施工单位在回填中使用浆砌片石，业主单位要求工程有问题部分全部返工（返工部分约17万元人民币），同时，认为监理严重失职，要求按建设工程质量管理条例对相关责任人进行处罚，同时处监理单位2万元罚款。现场监理认为锚杆受力，垫板不受力影响不大，钢格栅拱架背后填片石也起到了支撑围岩的作用，超挖回填浆砌片石可行，业主的判断不正确，处罚不合理。问题：1.事件1中：（1）你对业主加快施工进度，并对监理进行进度考核一事有何看法?（

29、2）承包人及监理单位为加快施工进度应采取哪些主要措施?（3）监理工程师应如何处理承包人的索赔要求?2.事件2中：（1）施工单位在施工中是否存在问题?（2）监理单位的检查方法是否存在问题?简述理由。（3）监理对检查出的问题的解释是否成立?简述理由。（4）业主的处罚是否合理?【答案】1.事件1中：（1）业主加快施工进度，对监理进行进度考核是不恰当的。因为题目中所述的业主提出调整计划，加快施工进度的要求，是因为受传染病流行的严重影响，这是不可预见的风险，是业主应该承担的风险，由此造成的工期拖延应该给予承包人顺延，如果业主要求调整计划，加快施工进度，则属于变更，应按变更程序办理并增加加快施工进度的费用

30、。此外，监理单位不是合同工程的具体实施者，仅负责业主与承包人所签订合同履行过程中的协调管理及监督检查义务。施工进度主要是承包人的责任，因此一般在施工合同中约定有拖期违约损失偿金和提前竣工奖金，所以业主对监理进行进度考核是不恰当的。（2）承包人加快施工进度应采取的主要措施：组织方面的措施：组织增加机械设备和劳力；调换素质较高的人员进场，加强施工现场管理；增加每天施工时间，但需上报监理工程师批准。技术方面的措施：改进施工技术，缩短工艺时间；采用性能先进的施工机械；将顺序作业法改为流水作业法或平行作业法等。监理单位为加快施工进度则主要采取管理方面的措施：督促检查承包人的施工进度计划及执行情况，审查承

31、包人的施工方案，使满足施工进度要求的进度计划顺利实施。（3）监理工程师在收到承包人的索赔要求后，应及时处理，主要应进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请；判定索赔成立原则；对索赔报告的审查和核定（即根据监理记录和其他资料与实际调查的结果，审核索赔金额）；与承包人协商补偿；报业主批准后签发索赔申请报告。根据题目中背景所提到的情况，对承包人的索赔要求可进行以下处理：对受传染病影响，使工期受到的延误，应给予工期顺延。如果业主要求加快施工进度，则应增加加快施工进度的费用。由于征地拆迁使承包人部分人员、机械设备的闲置待工，由于是业主的责任，应按承包人实际情况进行补偿，其中对闲置的机械设备应按租赁费或台班

32、折旧费给予补偿。对承包人提出的钢材价格的上涨，不能批准索赔。因为这是承包人投标时应考虑的风险，如果合同中约定有价格调整，则可按有关价格调整的规定进行，而不能进行索赔。2.事件2中：（1）施工单位存在的问题：根据公路工程施工安全技术规范（JTGF902015）的规定：IV级围岩开挖采用3m循环进尺（不符合IV级围岩开挖支护每循环不得大于2榀钢架约11.5m）。高速公路隧道均为二车道以上的大断面隧道，IV级围岩采用全断面法开挖（宜采用台阶法开挖）。初期支护约距离掌子面50m（初期支护应紧跟开挖面及时施作）。二次衬砌距离掌子面100m（IV级围岩二衬距离掌子面不得大于90m）。超挖较多处采用模喷混凝

33、土或浆砌片石。5. 某水生态工程，全长4020m，总投资为30000万元。该工程以总干渠为基础，进行河道加宽，两侧营造景观绿化；断面规划为6080m水面，两侧各5m亲水步道、20m微地形堤岸景观绿化带、7m滨河景观道、13m绿化带。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同。开工时间2017年4月10日，合同工期36个月。施工过程中发生了以下事件：事件1：2017年5月，砂石料系统及混凝土工厂安装完成后，经监理人批准投入使用。事件2：施工过程中，混凝土浇筑养护水及拌和机械、车辆的冲洗产生的废水直接排入了河道中。事件3：工程2+2563+952处自南向北穿越

34、某省级湿地公园生态保育区，由于公园内施工作业面比较宽阔，在河道清淤及拓宽时，将河道底泥及开挖弃渣临时堆存于公园内。事件4：金属结构加工车间位置布置在距离村庄大约50m处，施工单位夜晩作业时采取了降噪措施。事件5：2018年7月，为迎接领导视察，承包人在施工场地及临时道路洒水降尘，并在工地塔吊横臂、塔身等部位挂满横幅，塔吊横臂固定至面对工地入口方向，以彰显醒目的标语口号。1、指出事件1事件5的不妥之处，并说明理由。2、根据事件2，试简述混凝土养护弃水和机械、车辆的冲洗用水处理措施。3、对于事件5，监理人应采取何种措施。【答案】1.不妥之处：事件1：砂石料系统安装完成仅监理人批准不妥。理由：人工砂

35、石料生产系统、混凝土生产系统，正式投产前应由取得职业卫生技术服务资质的机构进行评价监测方可投入使用。事件2：养护废水和冲洗废水直接排入河道不妥。理由：废渣、污水处理符合规定标准才能排放。事件3：废渣堆于公园内不妥。理由：施工生产弃渣应运放到指定地点倾倒，集中处理，不应乱丢乱放。事件4：金属结构加工车间布置在村庄附近不妥。理由：砂石料的破碎、筛分、混凝土拌和楼、金属结构制作厂等噪声严重的施工设施，不应布置在居民区、工厂、学校、生活区附近。事件5：承包人仅为了迎接领导视察才洒水降尘不妥；在塔吊部位挂横幅、塔吊横臂固定不妥。理由：洒水降尘应是减少大气污染的一种日常措施；标语应规范张贴；停机时塔吊吊臂不能固定。2.混凝土拌和、养护废水为碱性废水，因施工废水中悬浮物含量较高，需在施工区设置沉淀池对砂料冲洗废水和混凝土拌和废水进行沉淀处理，混凝土拌和废水处理达标后回用。施工机械设备定期维护、清洗会产生机械冲洗废水，废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物，需进行隔油处理后回用。3.监理工程师应立即发出指示，要求承包人撤除标语，检查警示标志是否齐全，解除吊臂回转约束使之能随风自由转动。