2022年河北省监理工程师之土木建筑目标控制评估题库及答案免费下载.docx

《2022年河北省监理工程师之土木建筑目标控制评估题库及答案免费下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河北省监理工程师之土木建筑目标控制评估题库及答案免费下载.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之土木建筑目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】 B2、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】 A3、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据( )的审核意见，或重新报审，或另选择

2、分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】 A4、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013，单位工程完工后，( )组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】 B5、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。A.供应方B.用户C.生产方D.系统【答案】 B6、工料测量师行在接受项目投资控制委托，特别是接受工期较长、难度较大的项目投资控制委托时，都要买（），以防估价失误时因对业主进行赔偿而破产。A.人身保险B.意外保险C.事故保险D.专

3、业保险【答案】 D7、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】 B8、根据清单计价规范，对于投标报价审核时，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】 B9、工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】 B10、根据建设工程监理规范，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单

4、位C.建设单位D.设计单位【答案】 C11、根据建筑法，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】 B12、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】 A13、（2018年真题）项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造【答案】 A14、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时

5、间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响【答案】 A15、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（ ）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】 B16、（2019年真题）根据建设工程监理规范，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】 C17、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地

6、率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】 D18、建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（）天的用量。A.30B.35C.40D.45【答案】 B19、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由( )组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】 A20、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造

7、成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】 D21、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5，则该清单工程费用应为（ ）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】 B22、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】 A23、下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()A.地下埋藏文物的保护、

8、处理B.合同签订的遗漏条款表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】 C24、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】 A25、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】 A26、某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费9

9、0万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（ ）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】 C27、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（ ）组织。A.监理机构B.建设单位C.商检部门D.施工单位【答案】 A28、根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】 D29、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理

10、方案和协商文件进行验收的前提是()A.不改变结构的外形尺寸B.不造成永久性缺陷C.不影响主要功能和正常使用寿命D.不影响安全和主要使用功能【答案】 D30、在建设工程活动中，总监理工程师签发（ ），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】 A31、卓越绩效评价准则与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同【答案】 C32、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是( )功能。 功能A.F1B.F2C.F3D.F4【答案】 D3

11、3、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费【答案】 C34、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加( )倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53【答案】 B35、在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是（）。A.增加劳动力B.改善劳动条件C.实行包干奖励D.增加工作面【答案】 B36、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有

12、效地控制设计工作进度，应当（ ）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】 B37、变异系数又称离散系数，是用标准差除以（）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。A.算数平均数B.样本最小值C.极差D.中位数【答案】 A38、工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率和漏判概率的取值范围是（）。A.5%，5%B.5%，10%C.10%，5%D.10%，10%【答案】 A39、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。A.采用更先进的施工方法B.改善外部配合条件

13、C.改善劳动条件D.增加每天的施工时间【答案】 A40、（2021年真题）某项两年期借款，年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】 A41、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（ ）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 B42、某分部工程有4 个施工过程，各分为3 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4 天，则专业工作队数应为()个。A.3B.4C.6D.1

14、0【答案】 D43、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【答案】 C44、按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，固定资产使用费属于（）。A.检验试验费B.施工机具使用费C.施工机械使用费D.企业管理费【答案】 D45、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（ ）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用

15、、延误的工期和利润补偿【答案】 A46、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】 B47、在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（ ）。A.系统管理B.以人为本C.远见卓识的领导D.传承、改进和创新【答案】 D48、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】 B49、根据建筑工程施工质量验收统一标准，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单

16、位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】 C50、根据FIDIC施工合同条件，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】 B51、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。A.边设计、边施工B.无证设计C.越级设计D.荷载取值过小【答案】 D52、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据

17、合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】 C53、墙板构件的存效采用（）存放在存放架内。A.竖向方式B.水平方式C.横向放置D.组合放置【答案】 A54、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】 A55、某公司派王某到美国接受为期 6 个月的专业技术培训，培训费用为 5 万元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务 5 年，否则，要向公司支付违约金。如果王某培训后在公司工作满 2 年后想

18、解除合同，那么王某应如何做？A.不需支付违约金B.需支付3万元违约金C.需支付5万元违约金D.必须满5年才能解除劳动合同【答案】 B56、连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（ ）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】 D57、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】 A58、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于

19、建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】 C59、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】 D60、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售

20、假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对该行为应认定为贪污罪B.对该行为应认定为职务侵占罪C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还【答案】 B61、工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。A.2B.3C.7D.12

21、【答案】 B62、下列标准中（ ）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。A.混凝土结构工程施工质量验收规范B.电焊操作规程C.混凝土施工操作规程D.砌体操作规程【答案】 A63、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.勘察任务书B.勘察工作计划C.勘察方案D.勘察成果评估报告【答案】 A64、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：( )A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】 D65、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结

22、构安全和使用功能，可（ ）处理。A.返工B.补强C.不做D.修补【答案】 C66、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】 B67、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（ ）。A.合同约定的服务内容B.施工企业技术水平C.技术复杂程度D.工程特点【答案】 B68、下列哪一期间应计入办案期限？A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身

23、份所用的时间D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行【答案】 B69、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】 C70、下列关于流水节拍的说法错误的是（ ）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】 C71、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】 B72、某分项工程合同价为 6 万元，采用价格指数进行价格调整，可调

24、值部分占合同总价的 70%， 可调值部分由 A、B、C 三项成本要素构成，分别占可调值部分的 20%、%、40%，基准日期价格指数均为 100，结算依据的价格指数分别为 110、95、103，则结算的价款为（ ）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】 B73、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】 B74、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】 A75、某工程施工至2

25、017 年12 月底，经统计分析：已完工作预算投资480 万元，已完工作实际投资510 万元，计划工作预算投资450 万元，该工程此时的投资绩效指数为（ ）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】 B76、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa 36.0MPa 41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.31.5【答案】 C77、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。A.d=C+1B

26、.dC+1C.dCD.dC【答案】 D78、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（ ）。A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】 A79、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】 B80、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。A.建立质量责任制，确

27、定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】 B81、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】 D82、甄某报案称赵某对其故

28、意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉B.甄某自诉到法院，法院应当受理C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】 B83、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 D84、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资【答案】 A85、根据带有工作日坐标体

29、系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。A.计算进度计划表B.工作日进度计划表C.日历进度计划表D.时间进度计划表【答案】 B86、（2021年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，对应于主控项目合格质量水平的错判概率和漏判概率，正确的取值范围是（）。A.和均不宜超过5%B.不宜超过5%，不宜超过10%C.不宜超过3%，不宜超过5%D.不宜超过3%，不宜超过10%【答案】 A87、（2017年真题）监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率【答案】 B88、关于内部收益率指标的说法，错误的是（ ）

30、。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】 C89、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】 A90、在工程设计过程中，下列属于影响设计进度的主要因素是（ ）。A.商签设计合同B.施工条件的影响C.设计各专业之间的协调配合D.施工材料和机械设

31、备的采购【答案】 C91、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（ ）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】 A92、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】 B93、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（ ）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】 D94、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织依次作业B.增加资源投入C.分段组织流水作业D.提高

32、劳动效率【答案】 C95、根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。A.专业性质B.设备类别C.专业系统D.设计系统或组别【答案】 D96、水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：( )A.25mmB.512mmC.1218mmD.1825mm【答案】 C97、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】 C98、编制建设工程物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.制定物资生产和运输计划C.制定物资招标进度计划D.制定物资采购成

33、本计划【答案】 A99、某独立土方工程，根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（ ）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】 A100、（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证

34、C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、在建设工程施工过程中，缩短某些工作的持续时间的其他配套措施包括( )。A.采用更先进的施工机械B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.提高奖金数额E.实施强有力的调度【答案】 BC102、物资供应的总目标就是按照物资需求（ ）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】 ABCD103、地基土的压实度试验方法有（）。A.轻型击实法B.重型击实法C.环刀法D.灌砂法E.直接称量法【答案】 CD104、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不

35、同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】 BC105、在关于基准收益率的下列表述中，正确的有（）。A.基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B.测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素C.测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D.对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值E.基准收益率体现了对项目风险程度的估计【答案】 AB106、物资需求计划一般包括（）。A.总需求计划B.前期需求计划C.后期需求计划D.一次性需求计划E.各计划期需求计划【答案】 D107、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.控制

36、设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.通过设计节约投资E.合理安排施工人员的任务分工【答案】 C108、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有（ ）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.总投资收益率D.项目资本金净利润E.财务净现值率【答案】 AB109、根据BIM应用程度不同可将BIM工程师主要分为()。A.BIM战略总监B.BIM项目经理C.BIM技术主管D.BIM协调师E.BIM操作人员【答案】 ABC110、在工程施工质量验收活动中，分部工程质量验收的合格条件包括（）。A.所含主要分项工程的质量验收合格B.有关安全、节能抽样检验结果符合规定C.有关环境保护抽

37、样检验结果符合规定D.观感质量符合要求E.质量控制资料完整【答案】 BCD111、在承包人索赔中，总部管理费可以按照（）计算。A.银行同期贷款利率B.投标书中总部管理费比例（3%8%）C.公司总部统一规定的管理费比率D.工程延期总天数和每日管理费E.误期损害赔偿费的费率【答案】 BCD112、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（ ）。A.专业工作队数等于施工过程数B.各个施工段上的流水节拍相等C.有的施工段之间可能有空闲时间D.相邻施工过程的流水步距不尽相等E.各个专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】 ACD113、关于行政处罚和行政许可的设定，下列哪些表述是不正

38、确的？A.法律可以设定各种行政许可和行政处罚B.规章在尚未制定法律、法规的情形下，可以设定警告或一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额都有国务院规定C.规章也可以设定经常性行政许可D.地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚【答案】 BCD114、经济费用和效益分析常用指标有（）。A.经济净现值B.经济净年值C.经济内部收益率D.经济投资收益率E.经济效益费用比【答案】 AC115、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（ ）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数

39、目【答案】 AD116、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E.负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】 ACD117、在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对( )起决定性作用的检验项目。A.使用价值B.工程安全C.环境保护D.公共利益E.质量评价【答案】 BCD118、工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（）A.最优工期条件下的资源均衡安排B.工期固定条件下的资源均衡安排C.资

40、源有限条件下的最短工期安排D.资源均衡使用时的最短工期安排E.最低成本时的资源均衡安排【答案】 BC119、根据建设工程工程量清单计价规范，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】 BCD120、混凝土抗压强度是以哪个尺寸（mm）的立方体试件的抗压强度值为标准的？（）A.100100100B.150150150C.200200200D.250250250【答案】 B121、下列投资方案经济评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.内部收益率B.资本金净利润率C.资产负债率D.净现值率E.总投资收益率【答案】 A

41、D122、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】 CD123、（2020年真题）项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.岩土工程施工的指导性意见【答案】 ACD124、下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（ ）。A.工程招标费B.可行性研究费C.联合试运转费D.竣工验收费E.工程质量监督检测费【答案】 AD125、某工程主要工作是混凝土浇筑，中

42、标的综合单价是400元m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有( )。A.已完工作预算费用为360 万元B.投资偏差为90 万元，费用节省C.进度偏差为40 万元，进度拖延D.已完工作实际费用为450 万元E.计划工作预算费用为320 万元【答案】 AD126、根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】 AC127、在Revit创建椭圆形风

43、管时，风管选项栏可以设置以下哪些参数？()A.标高B.偏移C.直径D.宽度E.高度【答案】 BD128、根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】 AC129、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10 万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10 万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条