2022年辽宁省监理工程师之交通工程目标控制点睛提升考试题库（考点梳理）.docx

《2022年辽宁省监理工程师之交通工程目标控制点睛提升考试题库（考点梳理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省监理工程师之交通工程目标控制点睛提升考试题库（考点梳理）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】 B2、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特殊工种作业人员【答案】 D3、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级

2、公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】 B4、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（ ）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】 C5、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（ ）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】 A6、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（ ）的方式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.总价+单价合同【答案】 A7、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（ ）个为宜，这样便于计算。A.

3、35B.58C.510D.59【答案】 C8、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】 D9、应采用（ ）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压，碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】 A10、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10B.4C.15D.20【答案】 A11、路堑施工时，其路基地面排水设施有边沟、截水沟、排水沟、

4、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是（ ）。A.边沟B.截水沟C.排水沟D.跌水与急流槽【答案】 B12、在提高产品或作业价值的主要途径中，（ ）是最理想的提高价值的途径。A.双向型B.改进型C.节约型D.投资型【答案】 A13、价值工程中的经济指标是（ ）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】 C14、强夯工程内容中不包括的是（ ）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】 D15、（ ）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目

5、标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。A.直接控制B.间接控制C.主动控制D.被动控制【答案】 C16、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（ ）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】 D17、关键项目的合格率不低于（ ）（机电工程为100），否则该检查项吕为不合格。A.85B.90C.95D.98【答案】 C18、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整

6、措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】 B19、（ ）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】 A20、下列费用中，属于规费的是（ ）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】 C21、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的7080。A.1015B.1520C.2025D.2530【答案】 A22、重大危险源防控措施的审查应在（ ）进行。A.重大危险源清单收悉后3天内B.重大危险源清单收悉后5天内C.重大危险源清单收悉后7天内D.合同

7、段工程开工之后【答案】 C23、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】 C24、安全监理细则由（ ）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】 C25、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（ ）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】 B26、支付证书签署确认表是（ ）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单

8、位D.施工单位和设计单位【答案】 A27、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（ ）。A.计划处理实施检查B.计划实施检查处理C.检查计划处理实施D.实施计划检查处理【答案】 B28、特别重大事故的批复期限最长可能为（ ）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】 D29、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】 D30、某建设项目的投资收益率为R，本行业的基准（或平均）投资收益率为Rc。当

9、RRc时，则该项目在经济上是（ ）。A.可以考虑接受B.不可行C.增加投资后可行D.无法确定是否可行【答案】 A31、河道防护工程中，导流设施不包括（ ）。A.护岸墙B.顺坝C.调水坝D.围堰【答案】 D32、某建设项目验收质量评分为75分，则该建设项目评定等级为（ ）。A.优良B.极差C.合格D.不合格【答案】 C33、下列情形属于较大事故的是（ ）。A.58人重伤B.直接经济损失1200万元C.造成2人死亡D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】 B34、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（ ）日之内，

10、应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】 B35、各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是（）A.城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%C.公路项目由25%调整为10%D.房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变【答案】 C36、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（ ）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】 C37、沥青混合

11、料压实（ ）以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】 C38、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%80%B.30%70%C.40%60%D.50%【答案】 B39、关于热拌沥青混合料施工气候条件的说法，不正确的是（ ）。A.沥青混合料的摊铺应避免在雨季进行B.当路面滞水时，应快速施工C.施工气温低于10时，应停止摊铺D.未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料【答案】 B40、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%60%B.60%80%C.80%90%D.90% 以上【答案

12、】 D41、预防和避免事故发生的关键是从工程项目施工开始，就应用人机工程学的原理和方法，通过正确的管理，努力消除各种不安全因素，建立（）相协调工作及操作的机制。A.人-环境B.机-环境C.人-机-环境D.人-机【答案】 C42、有A B两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（ ）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】 B43、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度

13、控制中的（）。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】 A44、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】 B45、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】 B46、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】 D47、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi1，则说明（ ）。A.功

14、能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能C.评价对象的功能水平应提高D.功能现实成本大于功能评价值【答案】 B48、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（ ）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】 C49、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位【答案】 A50、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确

15、认计量结果【答案】 B51、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（ ）mm。A.10B.5C.15D.1015【答案】 B52、下列选项中，属于冬季施工的有（ ）。A.昼夜平均温度在-3 以下且连续10d 以上B.昼夜平均温度在0 以下且连续10d 以上C.昼夜平均温度虽在-2 以上但冻土没有完全融化时D.昼夜平均温度虽在0 以上但冻土没有完全融化时【答案】 A53、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（ ）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。A.300B.400C.500D.600【答案】 D54、（ ）是指桥跨结构相邻两个支座中心

16、之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】 A55、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）A.土地利用的有关规划B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划【答案】 A56、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】 C57、在项目

17、的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.30%B.20%C.10%D.25%【答案】 A58、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（ ）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】 B59、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（ ）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】 A60、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边

18、坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】 B61、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】 A62、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】 D63、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】

19、 B64、填挖土石方总量在（ ）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】 B65、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格投资额经营成本B.产品价格经营成本投资额C.投资额经营成本产品价格D.经营成本投资额产品价格【答案】 B66、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（ ）。

20、A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】 D67、公路工程项目监理均应设总监办，（ ）km 以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】 B68、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（ ）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】 D69

21、、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（ ）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】 B70、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（ ）。A.10B.14C.15D.12【答案】 C71、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】 C72、价值工程数学表达式V=F/C中的成本C是指产品的（ ）。A.生产成本B.维护成本C.使用成本D.寿命周期成本【答案】 D73、监理单位应加强过程质量控制，推行（ ）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任

22、制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】 D74、公路工程项目监理均应设总监办，（ ）km 以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】 B75、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（ ）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】 A76、采伐林木的单位和个人，应当按照（）的原则，在采伐后的当年或者次年内必须完成更新造林任务。A.优

23、先发展人工更新B.人工更新. 人工促进天然更新C.天然更新相结合D.公平公正E.合理利用【答案】 A77、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】 C78、（ ）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案】 C79、（ ）是安全生产的核心。A.安全技术交底B.责任制C.安全费用保障D.安全生产许可【答案】 B80、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（ ）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数

24、应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】 A81、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（ ）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】 B82、下列属于施工服务过程的是（ ）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】 A83、安全系统工程是以（ ）为中心。A.预测和分析事故B.预测和预防事故C.识别和控制风险D.分析和评价风险【答案】 B84、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】 C85、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料

25、时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（ ）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】 C86、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（ ）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】 A87、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】 A88、关于渗沟施工的说法，错误的是（ ）。A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等B.渗沟侧壁宜设封闭层C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mmD.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】 B89、根据规定，应以招标方

26、式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】 A90、根据公路工程施工监理规范 （JTG G10-2016） ，监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（ ）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】 B91、浅基础地基处理的范围至少应宽出基础之外（ ）。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2.0m【答案】 A92、隧道洞口开挖采用台阶法

27、施工时，上台阶高度宜为（）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】 C93、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（ ）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】 B94、下列不需要抽检的是（ ）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】 C95、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主

28、管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】 B96、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】 A97、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（ ）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】 D98、某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（ ）。A.给予计量B.

29、不予计量C.计量所增混凝土量的一半D.和承包人协商后予以计量【答案】 B99、公路水运工程安全生产监督管理办法明确规定，施工现场应当按照每（ ）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】 A100、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、以下属于对路面的基本要求的有（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.耐久性E.坡度【答案】 ABCD102、

30、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】 ABCD103、施工组织设计的检查主要体现在（ ）。A.设备、材料、人员情况检查B.准备工作情况检查C.施工

31、过程的主要施工控制指标检查D.施工现场布置合理性检查E.资金准备情况检查【答案】 BCD104、环境保护的基本原则包括（ ）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合的原则C.污染者付费的原则D.工众参与、社会监督E.政府对环境质量负责的原则【答案】 ABC105、甲诉乙侵权一案经某市东区人民法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级人民法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？()A.该市东区人民法院B.该市南区人民法院C.该市西区人民法院D.该市中级人

32、民法院【答案】 AC106、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】 ACD107、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】 AB

33、D108、隧道的通风方式有自然通风和强制机械通风两种，（ ）可以采用自然通风。A.隧道长度小于400mB.独头掘进长度小于200mC.主风流不顺畅D.主风流改向E.风速不符合规定【答案】 AB109、投标报价的编制原则包括（）。A.投标人的投标报价不得低于工程成本B.投标人必须按招标人提供的工程量清单填报单价C.企业定额、类似工程的成本核算资料D.投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分E.报价方法要科学严谨，简明适用【答案】 ABD110、下列（ ）不得在冬季施工。A.高速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下1m范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】 CD

34、111、下列关于管辖权异议的表述，正确的是：()A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可以提出异议B.在管辖权异议裁定作出之前，原告可以申请撤回起诉，受诉人民法院作出准予撤回起诉裁定的，对管辖权异议不再审查，并在裁定书中一并写明C.提交答辩状期间届满后，原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准，被告提出管辖权异议，请求由上级人民法院管辖的，人民法院可以根据管辖恒定的原则不予审查，直接裁定驳回被告的请求D.对于应由上级人民法院管辖的第一审民事案件，下级人民法院不得报请上级人民法院交其审理【答案】 ABD112、在合同工程开工之前，施工单位、监理机构应完成的测量与放样工作

35、包括（）。A.现场交桩B.导线和中线的复测C.水准点的复测与增设D.横断面的测量与绘制E.纵断面的测量与绘制【答案】 ABCD113、下列有关摊铺机施工在实验路段的说法正确的是（ ）。A.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于400m2的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备B.在水泥混凝土路面摊铺开工之前，承包人应在严密的组织下，按照批准的施工方案，在监理工程师选定的现场上，铺筑面积不小于450m的试验路段，承包人应提供并使用要在正常生产工作中采用的全部设备C.铺筑试验路段的目的是证明在正常生产

36、的情况下，工程质量能达到要求D.承包人应根据试验路段结果提出对机械设备或操作进行合理的改进E.竣工的试验路段如经监理工程师认可验收，可作为竣工项目支付；如不予验收，则应由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做试验，费用由承包人承担【答案】 ACD114、特别重大事故由（ ）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】 AB115、可用弱膨胀土作为路基填料的是（ ）。A.一级公路的下路床B.一级公路的上路堤C.二级公路的下路床D.二级公路的上路堤E.三级公路的下路床【答案】 D11

37、6、环境保护监理一般分为（ ）。A.环境达标监理B.排放达标监理C.减排监理D.节能监理E.环保工程监理【答案】 A117、对于桥梁工程原材料中的钢筋的说法，错误的有（ ）。A.钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用，当需要代换时，应得到监理工程师的书面认可B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于60tC.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60tD.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于80tE.在工程施工过程中，应采取适当的措施，防止钢筋产生锈蚀【答案】 AD118、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E

38、.工厂试拼装记录【答案】 BCD119、下列关于路床填料的说法，正确的是（）。A.高速公路、一级公路路床填料宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土C.路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于300mmD.路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于150mmE.路床底面以下400mm范围内的填料粒径应小于150mm【答案】 ABC120、关于喷射混凝土的说法正确的是（ ）。A.喷射混凝土终凝2h后应进行养护，终凝3h后方可进行下一循环的爆破作业B.养护时间不应少于7dC.隧道内环境日均温度低于5 0C时，不得洒水养护D.喷射混凝土的回弹物，应收集并重新用作喷射混凝土材

39、料E.喷射混凝土作业时，喷嘴宜垂直岩面，喷枪头到受喷面的距离宜为0.61.5m【答案】 ABC121、施工单位出具的质量事故报告应翔实地反映该项工程（ ）。A.处理方案B.损失的费用C.事故原因D.应急措施E.死亡人数【答案】 ABCD122、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（ ）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】 ABC123、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】 ABD124、根据路面结构的力学特性，分为（）。

40、A.柔性路面B.混凝土路面C.刚性路面D.沥青路面E.半刚性路面【答案】 AC125、渗沟施工均应设置（ ）。A.排水层（或管、洞）B.反滤层C.透水层D.防冻层E.封闭层【答案】 AB126、关于仰拱施工说法正确的是（ ）。A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5mB.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5mE.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】 ABC127、下列有关小净距隧道施工，应注意的是（）。

41、A.先行洞和后行洞开挖方法B.先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制C.先行洞和后行洞开挖错开距离D.先行洞衬砌和后行洞开挖错开距离E.中侧导洞断面的选择【答案】 ABCD128、沉井的组成包括（ ）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】 ABCD129、斜拉桥施工监控测试，一般应包括（ ）。A.变形B.温度C.应力D.应变E.弯矩【答案】 ABC130、施工辅助费中检验试验费包含（ ）的费用。 A.施工企业对建筑材料的鉴定B.施工企业技术革新和研究试验费C.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料D.新结构、新材料的试验费E.建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验【答案】 AB

42、C131、浅基础施工一般包括（ ）。A.施工准备B.围堰C.挖基和排水D.基底处理和基底检验E.灌注混凝土【答案】 ABCD132、材料、设备预付款的支付条件包括（）。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.承包人已提供材料、设备预付款担保D.材料、设备已现场交货,且存储良好,监理人认为材料、设备存储方法符合要求E.承包人已提交材料、设备预付款支付申请单【答案】 ABD133、高速公路防眩设施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.波形梁护栏E.混凝土护栏【答案】 ABC134、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】 ACD135、绘制实际进度前锋线的关键是标定某时刻正施工的各工作的实际进度到达点，标定方法包括（）。A.按已完成的实际工程量标定B.按工程进度标定C.按尚需时间来标定D.按工程成本标定E.按计划完成工程量标定【答案】 AC136、